环保设备保养工程合同范本 第1篇

甲方（发包单位）：____

乙方（承包单位）：____

甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

一、工程项目名称（工程地点）：____

1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。

2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。

3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站引水明渠清淤及加固；文星水电站引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。

二、承包方式：____

1、包工包料；

2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间：____ 年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。

四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

六、付款办法：____

1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；

2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

九、补充协议：____

甲方：____

乙方：____

日期：____

环保设备保养工程合同范本 第2篇

合同编号：_________

项目名称：_______________________

建设地点：_______________________

建设单位：_______（以下简称*方）

施工单位：_______（以下简称乙方）

签约时间：_______年____月______日

签约地点：_______________________

根据《中华*共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条工程概况

（一）工程名称：_______私家花园

环保设备保养工程合同范本 第3篇

甲方：有限公司

乙方：环保设备有限公司

签订日期：20年月日根据《^v^民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、产品品牌、型号、规格、数量、金额

租赁时间：21天。

二、质量要求、标准：

产品质量标准、等级要求以及质量验收标准按设计、行业及国家标准。

三、交货时间：

年月日下午13：00前由乙方负责运输抵达，并于当日17点前安装完毕(调试好)。如造成甲方使用不便，乙方承担违约责任。

四、拆场时间：

20年12月20日，乙方需要跟现场联系人确认具体拆场时间，在指定时间内拆除移动厕所。

五、付款方式：

合同签定后2个工作日内，付租赁费50%，即元整。活动结束后，余款元一次性付清，乙方提供正规发票。

六、租赁意外：

应甲方人为破坏或者使用技术不当造成移动厕所损坏，双方根据损坏的程度议定赔偿金额(自然损坏除外)。

七、乙方必须保证现场保洁员及时做好保洁工作，保证厕所无明显污秽，空气污浊。客人使用后，要及时整理和打扫。

合同争议的解决方法：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决或提交上海市仲裁委员会仲裁或依法向上海市人民法院起诉。

合同生效：本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，合同经双方盖章后生效，若有本合同未

尽事宜，需作补充，

经双方协商后另订协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

单位名称(章)：

单位名称(章)：

年月日

年月日

环保设备保养工程合同范本 第4篇

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

xx公司按GB/T24001-20xxidtISO14001：20xx并确立了适合公司实际的企业环标准建立环境管理体系，并确立了适合公司实际的企业环境方针。按公司管理体系文件要求，双方达成协议如下：

1、发包方有义务对承包方进行环境方针政策宣传教育。发包方有权利对承包方施工过程进行监督检查，对违反环境要求的现象进行制止纠正和处罚。

2、承包方必须服从发包方的管理要求，现场负责人清楚了解发包方环境要求。

3、承包方必须制定施工现场安全和环境管理制度或措施。

4、承包方必须按指定场地堆放施工物料，并采取适当的覆盖措施，防止飞扬。

5、承包方在物料进场和垃圾外运时，进厂车辆严格执行国家规定汽车尾气排放标准;严禁鸣笛;按限速牌行驶并采取适当措施使物料和垃圾不泄露，不遗洒。

6、承包方在施工过程中，必须采取适当措施，防止尘土飞扬。噪音排放符合GB12348-90Ⅲ类标准。

7、承包方在撤厂前清洁施工现场，垃圾全部清理，临时设施全部拆除，施工质量符合规定要求，经发包方检查合格后方可撤厂。

8、本合同与施工合同具有同等法律效力，经合同双方签字盖章生效，有效期为一年。在双方均未提出解除合同申请时，本合同自动顺延有效，直至新的合同签定。

9、合同签定履行地：xx县，

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

环保设备保养工程合同范本 第5篇

甲方（发包方全称）：__________________

乙方（承包方全称）：__________________

为加强施工安全管理，依据《^v^合同法》、《^v^安全生产法》以及有关安全环保管理的法律法规，经甲乙双方共同协商，并本着自愿、公平、一致的原则，就乙方在为甲方提供工程服务过程中的安全环保事项达成如下协议。

第一条工程概况

一、工程名称：_______________

二、工程性质：资本性支出工程项目（新、改、扩建设项目）、检维修“√”。（对应划“√”）

三、投资额：_________________

四、相关附件：（如工程合同等）

第二条甲方的权利和义务

一、甲方的权利：

1．有权对乙方的资质和安全环保业绩进行审查。

2．有权要求乙方建立安全组织机构，严格执行国家安全环保法律法规及甲方和上级有关各项安全环保规章制度。

3．有权要求乙方针对作业项目制定健康安全环境的安全保证措施方案，并进行审查和备案。

4．有权要求乙方维护好甲方的安全环保设施、设备和器材。

5．有权对乙方使用的设备、设施进行安全管理。

6．有权对乙方施工作业现场的安全环保情况进行监督检查，有权按相关规定进行处罚或其它处理。

7．发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故的调查。

二、甲方的义务：

1．认真贯彻落实国家有关安全环保法律、法规、标准及规范和甲方及其上级有关安全环保规章制度。

2．对乙方进入甲方区域作业的人员进行入厂安全教育及办理相关入厂手续。

3．在作业前应对乙方进行安全交底，如向乙方提供与乙方作业相关的甲方的有毒有害、易燃易爆物品及地下管线等状况的数据。明确施工作业区的范围、危险点源及安全管理要求。

4．为乙方提供工程合同中规定的安全作业需要的环境条件。

5．发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大。

第三条乙方的权利和义务

一、乙方的权利：

1．有权对甲方的安全环保工作提出合理化建议。

2．在日常作业中，对甲方违章强令乙方冒险作业，有权拒绝执行；对由此产生的打击报复，有权向有关部门举报。

3．有权要求甲方提供符合安全施工作业的环境条件。

4．有权要求甲方在作业前进行安全交底，提供有关有毒有害、易燃易爆物品及地下管线等状况的数据。明确施工作业区的范围、危险点源及安全管理要求。

5．发生严重危及乙方人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的措施避险。

二、乙方的义务：

1．严格按照“安全第一，预防为主”的安全工作方针，强化施工作业人员安全环保意识，服从甲方相关部门的安全管理。

2．必须健全安全组织机构，建立安全生产责任制，严格遵守国家有关安全、消防、环保方面的法律法规及甲方和上级的各项安全环保规章制度。

3．根据工程服务安全施工作业的需要，乙方应在安全评价的基础上根据甲方要求编制《安全风险评价报告书》，针对施工作业项目制定健康、安全、环境措施方案，经甲方审批并备案。

4．乙方应编制并提供的相关资料：

环保设备保养工程合同范本 第6篇

关于印发(试行)的通知

建市 [2005]74号

各省、自治区建设厅、直辖市建委，计划单列市建委(建设局)，新疆生产 建设兵团建设局，*总后营房部:

为推进建设领域担保制度建设，现将我部制定的 (试行)印发给你们。

请在试行中认真总结经验，并将试行情况及时反馈我部建筑市场管理司。

中华*共和国xxx

二○○五年五月十一日

投标委托保*合同(试行)

投 标 保 函 (试行)

业主支付委托保*合同(试行)

业主支付保函(试行)

承包商履约委托保*合同(试行)

承包商履约保函(试行)

总承包商付款(分包)委托保*合同(

环保设备保养工程合同范本 第7篇

发包人(全称)：______

承包人(全称)：______

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：______

2、工程地点：______

3、工程内容：______

4、工程立项批准文号：______

二、工程承包范围

承包范围：

1、包括：人工费、机械费、钢筋笼制安、砼泵送费。

2、不包括：主辅材料费、水费、电费、税金、测量放线、施工场地平整、施工场地泥土泥浆清运、相关措施费、主辅材料检测试验费、工程成品质量检测费。

三、合同工期

开工日期：______年______月______日

竣工日期：______年______月______日

合同工期总日历______天数(按每天24小时施工计算，含节假日)。

四、质量标准

工程质量标准：按国家、地方及行业现行的标准、规程、规范和相关技术文件执行。

五、合同价款

1、单价：详见附件一工程量清单及报价表

2、工程总造价：

金额(大写)：______ (以实际施工计算)

(小写)：______ (以实际施工计算)

3、机械进场、出场、转场费：15000元/次。

4、核价原则：合同协议固定价格。

5、双方约定合同价款的调整因素：

①设计变更;

②地勘报造与实际地质不符;

③施工条件与双方约定的条件不一致;

④发包人原因导致的工期延误;

⑤增加设备、人员抢工期;

⑥工程量调减超过原设计工程量20%;

⑦施工工艺的改变;

⑧以上因素调价双方另行协商，另签补充协议。

六、工程量确认

1、承包人向发包人提交已定工程量报告的时间：每月25日前;

2、工程计量公式：无;

3、总工程量：详见附件一工程量清单及报价表;

4、因设计变更、施工条件或施工工艺改变增加的工程量另计

5、工程计量以施工机械所处地面标高(或工作面)开始计算。

七、合同价款支付

双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间：

1、支付方式：现金或转帐;

2、按月支付已定工程量70%的工程款(进度款);

3、工程完工支付至80%;

4、基坑开挖后，无重大质量问题支付至90%;

5、基坑出土后30日内支付至100%。

八、双方一般权利和义务

1、监理单位名称：

监理内容：______

监理权限：______

监理工程师姓名：______职务：______

2、发包人代表：

姓名：______职务：项目经理。权限：全权代表发包人履行本合同。

3、承包人代表：

姓名：______职务：项目经理。权限：全权代表承包人履行本合同。

九、施工组织设计和工期顺延

1、进度计划：承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度的

发包人确认的时间：收到施工组织设计(施工方案)

2、群体工程中有关进度计划的要求：无;

3、工期顺延：双方约定工期顺延的所有条款。

十、图纸

1、开工前七日内发包人向承包人提供完整的施工图纸壹套(含竣工图);

2、本工程设计图纸为发包人专用，未经发包人允许，承包人不能用

十一、组成合同的文件

1、本合同;

2、中标通知书;

3、投标书及其附件;

4、图纸;

5、工程量清单;

6、工程报价单或预算书;

7、标准、规范及有关技术文件;

8、双方有关本工程的洽商、变更、现场签证、施工记录、会议纪要、通知、工作联系函等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十二、发包人工作

1、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项;

2、在开工前10天开通施工场地与公共道路的通道，以及施工场地内的施工便道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;

3、平整硬化施工场地，使施工场地标高达到设计图纸所示标高，保证平整度不超过±20cm，保证施工场地硬化程度能达到机械正常施工的要求，不下陷不堆陷;

4、保证垂直空间40m内天架空线监等障碍物，安装630KV变压器一台，并将电源接到主配电柜(内设600A，400A漏电保护开关各一个)，主配电柜与承包人施工工作面最远距离不超过200m;

5、提供Φ100mm供水管道，接水口与承包人用水设备距离在20m以内;

6、开工前，办理完本工程施工所需的证件、批件;

7、协调处理施工场地内及周围的地下管线架空监线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，需要保护和不能拆除的由发包人进行技术交底，协调相关单位协助承包人施工，并承担相应费用，能清理拆除的由发包人负责清理拆除后交承包人;

8、清理拆除地勘报告载明或未载明的其他地下废弃管道、地下障碍物(如原建筑的基础，砼结构物等);

9、开前10天提供工程地勘报告和地下管道线资料;

10、向承包人提供办公和生活所需的房屋及设施;

11、办理施工场地交通、环卫和噪音管理等手续，并承担费用;

12、确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。

十三、承包人工作：

1、承包人应认真按照标准地、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;

2、承包人必须按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工;

3、承包人在施工中无权在原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延;

4、已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间承包人原因发生损坏，承包人自费予修复，非承包人原因(如交叉作业，提前使用保养期间的已完工程等)造成已完工程的损坏，承包人不承担任何责任和费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人承担由此增加的费用，追加合同价款;

5、遵守政府有关主要部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按发包人的指令施工，发包人承担由此发生的费用(因承包人责任造成的罚款除外);

6、向发包人提供年、季、度、月、周工程进度计划及相应进度统计报表;

7、承包人做到文明施工，科学管理，安全规范操作，服从甲方管理;

8、因承包人原因造成竣工工程的损坏，由承包人修复并承担一切费用;

9、因承包人原因造成工程质量达不到质量标准，由承包人进行返工和修复并承担一切费用;

10、承包人未经发包人允许，承包人不能将其承包的全部工程转包给他人，也不能将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他。

十四、担保

1、发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：。担保合同作为本合同附件;

2、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：本合同签字生效后，承包人向发包人缴纳______万元履约保证金，待工程开工承包人将为完成本工程所需机械设备进场后5个工作日内，发包人一次性金额返还承包人缴纳的履约保证金。担保合同作为本合同附件。

十五、进场设备清单及台班费用标准：

(详见附件2)

十六、安全施工

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担;

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;

3、发生重伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关

4、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

十七、保险

1、工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用;

2、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用;

3、发包人可以将有关保险事项委托承包人办理费用由发包人承担;

4、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用;

5、保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

十八、违约、索赔和争议

1、发包人不按本合同约定的时间支付承包人工程价款，发包人每天承担应付工程价款3%的违约金，并承担由此造成的其他损失;

2、因发包人原因造成的停工、误工，每天承担4000元停工、误工损失;

3、因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工，造成工期延误，每延误一天由承包人向发包人支付每天4000元违约金。

4、本合同在履行合同过程中产生争议，由双方协商解决，协商不成的，向昆明市五华区仲裁委员会申请仲裁。

十九、其他

1、双方关于不可抗力的约定：

①包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾，以及大风、雷雨、下雪、洪灾、地震、山体滑坡、泥石流等自然灾害;

②不包括政府政策调整，政府相关职能对发包人建设方(或业主)的处罚，市场环境改变，建设方(或业主)与发包人的合同变更或纠纷，建设方(或业主)资金问题，施工过程各种变更，各种证件、批件问题，工程本身所涉及的各种纠纷等;

③、 ②条所例内容本合同均视为发包人因素(或原因);

2、因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延;

3、由发包人供应的主辅材料，发包人必须按照承包人的用料计划按时供应到承包人指定的地点，由于材料供应不及时造成的工期延误，发包人承担承包人工期延误的损失，同时工期顺延;

4、发包人不按合同约定的要求支付承包人合同价款及其他应付款项，承包人有权停止施工，由此造成的损失由发包人承担;

5、承包人向发包人递交的报告、请示、工作联系函、现场签订等文件资料，发包人应在7个工作日内给予批示、答复，否则承包人视为发包人同意认可承包人意见和要求，相关事项影响正常施工的，承包人只能停工，因此造成的停工损失由发包人负责，并顺延工期;

6、本工程具备隐备条件和中间验收部位，承包人呈报的施工记录经双方现场施工人员和监理签字后视为验收合格;

7、因施工场地条件限制，交叉作业等因素造成施工降效、误工、窝工，工期顺延，并由发包人承担由此造成的损失;

8、本工程截水帷幕采用“套接一孔法”施工;

9、基坑截止帷幕未施工完之前，严禁开挖土方和抽取基坑内外地下水;

10、承包人已竣工工程在后序工程施工时造成的破坏，承包人不承担任何责任和费用;

11、未尽事宜，双方协商解决，另签补充协议。

二十、合同份数

1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各保存一份;

2、本合同副本四份，由发包人和承包人各保存两份。

二十一、合同生效

发包人：______(公章)

承包人：______(公章)

______年______月______日

环保设备保养工程合同范本 第8篇

发包方(全称)：(以下简称甲方)

承包方(全称)： (以下简称乙方)

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：

一、 工程概况：

二、 工程承包范围：

承包范围：

三、 合同工期：

开工日期： 20xx 年6月5日 完工日期：20xx年 7月15日 合同工期总天数 40 天

四、 质量标准：

五、 合同价款：

喷涂每平米用料10元、人工费4元

六、甲方的权利与责任：

1、 对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。

2、 严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。

3、 负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。

4、 负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。

5、 本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。

七、 乙方的权利与责任：

1、 负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。

2、 施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。

3、 在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。

4、 接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。

5、 在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。

八、 付款方式：

工程完工待有关部门验收合格后， 资金 到位后再行付款 。

九、 工程保修：

工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。

合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。

以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

环保设备保养工程合同范本 第9篇

环保工程合同样本

*方(定作方)：

乙方(承揽方)：

根据合同法及相关法律规定，*、乙双方经友好协商，就*方委托乙方就环保工程的安装事宜签订本合同。

一、环保工程项目的概况

1、环保工程项目

名称：

型号：

数量：

2、安装地点：

二、工程总费用：

工程总报价为元(￥)，为含税价，包含所有的费用。

三、付款期限：

本合同环保工程所有项目安装质量标准符合按国家规范及行业要求，由*方调试为正常运作的状态且领取到环保合格*书后由乙方向*方付款。

四、付款方式

由乙方将工程款汇入*方指定的账号：

开户名：

开户银行：

账号：

五、环保工程项目安装工期

环保工程项目应于年月日之内安装完成并验收合格。

六、环保工程项目安装的的质量

1、本合同环保工程所有项目安装质量标准符合按国家规范及行业要求，由*方调试为正常运作的状态。

2、本合同环保工程所有项目的保修期为自领取环保合格*之日起年。

七、环保工程项目安装的验收

乙方按照安装质量标准按国家规范及行业要求验收。*方支付验收费用。

八、报批手续

由*方于年月日之前向国家机关申请环保工程合格的报批手续并领取环保合格*，在报批手续的费用由*方承担。

九、违约责任

1、如*方如违反第六条的的规定，环保工程任一项目的质量不符合本合同约定的标准，或未领取到环保合格*。乙方应拆除环保工程项目，恢复原状。*方应向乙方支付环保工程项目款总额的%为违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失，且*方有权解除合同。

2、如*方违反负责环保工程安装第五条的规定逾期完成环保工程项目及报批手续，每逾期一日需要向乙方支付环保工程项目款总额的万分之作为违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失，逾期日，*方有权解除合同。

3、如乙方逾期付款，每逾期一日需要向乙方支付环保工程项目款总额的万分之作为违约金，以环保工程项目款总额的%为上线。

十、解决合同纠纷的方式：

在本合同履行过程中如有争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向乙方所在地*法院提起诉讼。

本合同一式份，具有同等的法律效力，*乙双方各持份。

*方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

环保设备保养工程合同范本 第10篇

发包方：(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

xx公司按GB/T24001-20xxidtISO14001：20xx并确立了适合公司实际的企业环标准建立环境管理体系，并确立了适合公司实际的企业环境方针。按公司管理体系文件要求，双方达成协议如下：

1、发包方有义务对承包方进行环境方针政策宣传教育。发包方有权利对承包方施工过程进行监督检查，对违反环境要求的现象进行制止纠正和处罚。

2、承包方必须服从发包方的管理要求，现场负责人清楚了解发包方环境要求。

3、承包方必须制定施工现场安全和环境管理制度或措施。

4、承包方必须按指定场地堆放施工物料，并采取适当的覆盖措施，防止飞扬。

5、承包方在物料进场和垃圾外运时，进厂车辆严格执行国家规定汽车尾气排放标准;严禁鸣笛;按限速牌行驶并采取适当措施使物料和垃圾不泄露，不遗洒。

6、承包方在施工过程中，必须采取适当措施，防止尘土飞扬。噪音排放符合GB12348-90Ⅲ类标准。

7、承包方在撤厂前清洁施工现场，垃圾全部清理，临时设施全部拆除，施工质量符合规定要求，经发包方检查合格后方可撤厂。

8、本合同与施工合同具有同等法律效力，经合同双方签字盖章生效，有效期为一年。在双方均未提出解除合同申请时，本合同自动顺延有效，直至新的合同签定。

9、合同签定履行地：xx县，

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

环保设备保养工程合同范本 第11篇

根据《中华*共和国合同法》及《建筑安装管理条例》的有关规定，经有限公司与xxx环境工程有限公司友好协商，就xxx有限公司环保项目验收达成如下协议，并共同遵守执行。

一、订立合同双方：

发包方：（*方）

承包方：（乙方）

二、工程概况：

2、工程地点：

三、排放标准：

符合《饮食业油*排放标准(试行)》（gb18483—2001）标准要求

符合xx省地方标准《大气污染物排放限值》(db44/27-2001)第二时段三级标准。

四、工程承包方式与时间：

1、承包方式：实行包审批、包工、包料、包调试、包验收合格的总承包方式。

2、工程时间：乙方在收到预付款之后，整个工程工期从进场开工到验收合格的工作时间为天，停电、停水和其他不可抗拒的因素造成的停工，工期顺延（工期顺延的原因及时间需要*方书面认可）。

五、*乙双方责任与义务：

（一）、*方责任与义务：

1、在商定的时间内必须向乙方提供建设地点、标高、工程地质情况、水准点及相对坐标点等资料，并对其可靠*负责。

2、*方负责安排乙方设备、工具材料堆放场地，免费提供施工期间的用水、用电。并专人配合做好工程各方面的协调工作。

3、*方负责提供工程设施的安装场地，施工过程中给周围人群带来的不便，由*方负责协调有关的关系，并协助乙方协调施工期的关系，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延。

4、*方应按时向乙方支付各期工程款。

5、*方解决乙方施工人员吃、住问题。

（二）、乙方责任义务：

1、负责根据环保部门要求对上述环保工程进行施工、调试并通过xx市环境保护局验收。

2、负责施工期间的施工质量，并确保质量达到国家环保法律、法规的要求。

3、对施工过程中的任何异常情况，乙方应立即通知*方，*方应及时协调解决。并且乙方应节约并且合理使用*方提供的资源，包括水、电等，杜绝浪费。若乙方故意或者不合理的浪费*方资源，*方可根据实际损失要求乙方赔偿，赔偿金从工程款中扣除。

4、乙方在工程调试前向*方提供*作规程。

5、保*工程调试后达到处理效果。

6、通过环保验收，达到当地环保监测部分验收合格。

7、乙方进驻*方场地后，应督导自己的工人遵守*方的规章制度，若乙方有严重违纪行为，*方有权要求乙方更换施工人员，由此造成工程工期延误，由乙方自行负责，并且由乙方支付工期延误赔偿金。

六、结算及付款方式：

1、上述工程总造价为**xxx元整），不含税金，工程税金由企业直接向当地税务部分办理。

2、工程合同签订后一周内，*方即时支付乙方工程预付款，即**万x仟x佰x拾x元整（￥xx元整），以便乙方开展立项审批以及设备订货。

3、乙方完成主要设备进场后三天内，*方应支付乙方工程款即**

xx元整）；

4、工程竣工试运行批复后，*方应支付乙方工程款，即**xxx元整）；

5、验收合格后，取得xxx有限公司排污许可*后，*方应即时付清余款，即**x万x仟零x拾x元x角整（￥xx元整）。

6、乙方保*不额外收任何因各种原因产生的费用。

七、维修和保养

在工程竣工后，*方按*作规程正常使用和维护的情况下，按国家有关规定，设备及相关工程保修为壹年，保修期从工程完工交付*方使用之日开始计算。

八、违约：工期每延迟一天，按每天500元计扣违约金。

九、本合同自双方签字盖章后生效，双方应严格履行本合同，如有未尽事宜，双方协商解决，并订立补充协议，与原合同具有同等效力。

十、本合同一式二份，*乙双方各执一份。

十一、本合同在保修期满之后自动失效。

*方单位（盖章）：xxx有限公司乙方单位（盖章）：xxx环境工程有限公司

*方代表（签字）：乙方代表（签字）：电话：电话：日期：年月日日期：年月日

环保设备保养工程合同范本 第12篇

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，就除尘治理工程达成共识。甲方委托乙方按照《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》进行治理。(详情见方案)

一、工程总费用：

工程总报价为贰拾壹万零贰佰伍拾捌圆。最终优惠价为壹拾捌万元整。

二、付款方式：

1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币玖万元整;

2、设备进场安装支付30%，计人民币伍万肆仟元整;

3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%，计人民币叁万陆仟元整。

三、制作和安装工期

1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。

2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。

四、治理效果

通过以上的抛丸除锈粉尘综合治理及15米高空排放，可使长江润发机械股份有限公司的粉尘达到环保允许要求范围内。

五、售后服务

在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修。

六、其他

安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工;乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规，按照《安全操作规范》进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。

七、违约责任

由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期，每天按合同总价的30/00罚款;同样如甲方到期欠款不付，每天按合同总价的30/00罚款。安装结束后，由甲方在15天内对该治理项目进行验收，逾期视为默认通过。

八、解决合同纠纷的方法

可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。

以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日