借款未还诉讼书范文最新 第一篇

原告：

住所地：

法定代表人：

职务：

被告：

住所地：

法定代表人：

职务：

案由：买卖合同货物欠款纠纷

诉讼请求：

1、原告请求依法判令被告给付原告货款xx 元

2、请求判令被告支付逾期付款违约金xx 元

3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。

事实与理由：

年月日原告与被告签订《购销合同》，原告为供方，被告为需方，供方为需方提供型号的，合同约定，货物的品名、规格、价格、数量、总货款、结款方式：xx 。

需方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的支付滞纳金给供方。

合同签订后，被告未按照合同约定履行义务。从年月日开始拖欠原告的货款，原告为了双方能继续保持友好的合作关系，仍然按被告的订单如期将货物送至被告公司。从年月日至年月日被告拖欠原告货款如下：

xxxx年x月x日，人民币xxxx元；

xxxx年x月x日，人民币xxxx元；

xxxx年x月x日，人民币xxxx元，

xxxx年x月x日，人民币xxxx元；

以上合计人民币xxxx元。原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。

综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计xxxx 元，事实清楚，证据充分，足以认定；双方的债权债务关系清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，严重损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计xxxx元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分，人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益，根据《_民事诉讼法》第一百零八条之规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，给予支持。

人民法院

具状人：xx

xxxx年x月x日

借款未还诉讼书范文最新 第二篇

原告：______分行

负责人：______系该行行长。

地址：______

电话：______

被告：______，男，______年______月______日生，汉族，吉林省通化市人，职业无职业，现住______。

诉讼请求：

一、请求贵院依法判令被告向原告偿还贷款______元及利息______元，共计：______元。

二、请求贵院依法判令被告按照借款合同的约定每月按照______%的利率向原告支付利息，自______年______月______日开始计算自还款时止;

三、请求贵院依法判令原告对车架子号______发动机号______车辆(抵押物)享有优先受偿权。

四、本案的一切诉讼费用及律师费由被告承担。

事实与理由：

被告于______年______月______日在我行办理贷款购车业务(车卡)，随后购得奥迪轿车一台(车架子号______发动机号______)。后因被告持续拖延还款，并造成期违约，既根本违约。为此，原告现诉至贵院，请求依法公正判决。

具状人：______分行

______年______月______日

借款未还诉讼书范文最新 第三篇

原告：薛某，女，汉族，xxxx年x月5日出生，住xx市xx区xxx嘉园三里xx号楼室。

被告：薛xx，女，汉族，1974年x月x日出生，住xx市xx区xxx号院室。

被告：xx房地产开发有限公司，住所地xx市xx区xx镇工业西区号，法定代表人刘xx。

案由：房屋买卖合同纠纷

诉讼请求

1、请求法院判令第一被告向原告支付首付及还贷购房款共计xx元人民币；

2、请求法院判令第一被告向原告支付上述购房款利息共计xx元人民币；

3、请求法院判令第一被告承担本案诉讼费用；

4、请求法院判令第二被告对上述费用承担连带责任。

事实与理由

原告薛某与被告薛xx系姐妹关系，一直以来，双方经济往来频繁，而且，基于姐妹真情及日常行为习惯，没有刻意对每一笔财务交割书写凭证，更没有专门签订书面合同。xxx06年5月30日，原告与xx某房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》（编号：089），购买位于xx市xx区石榴园庄西街商品房一套，房屋单价1623000元人民币，原告首付1282700元人民币，余款在银行按揭贷款支付。xxxx年9月14日，原告办理入住手续，但尚未取得产权证。xxxx年x月x日，被告薛xx声称自己非常喜欢原告所购买的该房屋，并要求原告将房屋转让给自己。原告基于亲情考虑，随即同意但表示需要开发商xx某房地产开发有限公司认可，xxxx年x月x日，三方在签字，变更房屋购买方为被告薛xx。xxxx年x月x日，被告薛xx办理了产权登记手续。但是，被告薛xx至今未向原告支付首付及还贷购房款，原告多次要求其支付均未收到效果，无奈之至，惟诉诸贵院，请求依法保护当事人的合法权益。

xx市xx区人民法院

起诉人：xxx

XXXX年X月XX日

借款未还诉讼书范文最新 第四篇

诉讼请求：

1、判令被告立即向原告偿还人民币元。

2、本案诉讼费用由被告承担。

事实及理由：

被告于_____年_____月_____日向原告借款人民币_____元，并出具了借条一张，双方约定_____年_____月_____日还款_____万元，余下欠款_____月_____日还清。约定的首次还款日(_____月_____日)到来后，原告向被告多次催要欠款，被告一直借故拖延至今。约定的最后还款期限(_____月__________日)已过，被告至今分文未还。且原告用手机拨打被告手机时，还多次出现被告不接听电话的情况。

原告认为，根据《民法通则》的规定，双方已形成事实上的民间借贷关系，被告作为债务人，有义务向债权人偿还债款。

综上所述，上述被告的行为已侵犯原告的财权益，给原告造成了经济损失。为维护原告的合法财产权益，特根据《_民事诉讼法》等相关法律的规定，向贵院提起诉讼，请依法判决如诉讼请求!

具状人：_____

________年_____月_____日

借款未还诉讼书范文最新 第五篇

起诉单位：（全称）：xxx市xxx县xxx建筑公司

企业性质：集体

经营范围：工业与民用建筑

流动资金：169. 5万元

何时经何部门批准开业：xxxx年xxx月份经xxx县基建局批准

地址：xxx县xxx乡xxx

开户银行：xxx工区历下办理处。帐号：xx

法定代表人姓名：xxx 职务：xx

被告单位（全称）：xxx市职工教育培训中心

地址：xxx市xxx路xxx号

事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由：

xxxx年xx月xx日，xxx县建筑工程总公司xxx公司（原告，以下简称乙方）同xxx市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是_议标形式，也工包材料_.承包额为495125. 74元。开工日期定为xxxx年xx月xx日；竣工日期定为xxxx年xx月xx日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到xxxx年xx月xx日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于xxxx年xx月xx日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于xxxx年xx月xx日完工。三幢楼均经xxx市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交xxx市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。

从xxxx年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于xxxx年xx月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：_公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。_《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或_工程价款结算办法_的有关规定处理。

诉讼请求：

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款元

（二）结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款元，应付给乙方工程款元

（三）赔偿乙方的经济损失：xxx年至xxx年度拖欠款的滞纳金54595. 88 元；xxx年xxx月至xxx月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计，共242006.83元。

市xxx区人民法院

起诉单位：xxx县建筑工程总公司

xxxx年x月x日

借款未还诉讼书范文最新 第六篇

诉讼请求：

1、判决被告向原告归还借款本金___元及利息（暂计至___年___月）；

2、判决被告承担本案全部诉讼费。

事实与理由：

被告以做生意需要资金为由，于___年___月___日向原告借款___元，出具借条一份，并承诺两个月后还款。

但被告不守信用，期满后一直未还款，且一拖再拖，虽经原告多次催告，被告无理拒不偿还，被告的行为严重侵犯了原告的合法权益，

为维护原告的合法权益，根据《民事诉讼法》有关规定，特向贵院提起诉讼，请依法判决被告偿还借款及利息。

具状人：

xx月xx日

借款未还诉讼书范文最新 第七篇

原告：xxx

住址：xxx

法定代表人：xxx

被告：xxx

法定代表人：xxx

住址：xxx

诉讼请求：xxx

一、依法判决被告支付欠款元整。

二、依法判决被告支付自xx年3月5日至今的欠款利息共计

三、本案全部诉讼费用、保全费用由被告承担。

事实和理由：

为此，根据《_民事诉讼法》的有关规定，请求贵院依法确认双方债权关系，判令被告履行还款义务，支付所欠款项和欠款利息。

借款未还诉讼书范文最新 第八篇

原告：___，女，1970年1月1日出生，汉族，身份证号码：______，户口所在地：_______________。

被告：___，男，1972年2月5日出生，汉族，身份证号码：________，户口所在地：______________。

诉讼案由：民间借贷

诉讼请求：

1、判令被告___偿还借款本金1000000元和十二个月利息___元，合计___元;

2、判令诉讼费用由被告___承担。

事实及理由：

20xx年7月1日，被告因生意需要资金，向原告借1000000元人民币，约定借款期限为十二个月，利率每月__%，利息共___元(本息合计___元)，被告同意在还款日期20xx年7月1日前逐步还清所欠本金利息，并于20xx年7月2日出具借据一张。

20xx年7月1日至今，原告多次向被告催讨借款，被告一直拖延说其手头没有钱无法按时归还借款;之间多次催讨未果，被告态度一次比一次恶劣，还恶言对待。后来甚至电话也不接。

原告认为：被告从原告处借款，到期后依法应当承担还本付息义务。故向贵院起诉，请依法支持原告的诉讼请求。

具状人

借款未还诉讼书范文最新 第九篇

原告________，男，19________年________月____日生，____族，住所地____市________区________路________号________室。

被告________，女，19________年________月____日生，____族，住所地________市________区________路________号________室。

请求事项：

1、判令被告支付原告欠款人民币________________元。

2、诉讼费用全部由被告承担。

事实与理由：

被告因生产经营所需向原告借款人民币________________元，并约定月息为________%。至________________年________月________日止，原告尚有本息________元尚未支付。

原告认为，原被告之间的借款合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由拒不归还欠款，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《_民事诉讼法》第108条规定诉至贵院，请依法支持原告的诉请。

起诉人：____________

________________年________月________日

借款未还诉讼书范文最新 第十篇

诉讼请求：

1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计4000元。

2、本案全部诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

被告李xx委托被告杨xx为其寻找进行石膏墙安装的人员。20xx年11月7日，原告经被告杨xx介绍同意为被告李xx所负责的xxx旅馆进行石膏隔墙的安装。在进行安装之前，原告通过被告杨xx同被告李xx协商先预付一部分款项，待安装完毕之后将剩余款项付清。被告杨xx在11月8日支付了预付款之后，于11月12日支付2000元，11月15日支付3000元，之后就拒绝再支付剩余款项。11月22日，原告要求被告杨xx量面积进行决算，被告杨xx不但不予理会，还纠集其他人对原告进行殴打，原告拨打110，经过民警的调解，被告杨xx同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费，并在一周内付清所欠的劳务费。被告杨xx于当场支付医疗费700元后，于12月4日同原告丈量了干活的面积，由此得出原告所安装石膏墙的面积为平方米，安装费为元，医药费共计元。双方经过协商后约定剩余的欠款为4000元，由被告人杨xxx支付。但时至今日，被告一直未支付剩余的欠款4000元。

综上所述，原告为二被告进石膏墙的安装，实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。依据《劳动法》等相关法律法规，原告享有法定的权利，被告李xx最为雇佣方，被告杨xx作为直接负责人拖欠安装费的行为，严重侵害了原告的合法权益。因此，原告为维护自己的合法权益，现提起诉讼，请求法院公正裁决为盼。

xx市xx区人民法院

具状人：xxx

xxxx年x月x日

借款未还诉讼书范文最新 第十一篇

原告：____银行股份有限公司____区支行(原____市商业银行股份有限公司____区支行）

负责人：____

住所地：__________。

被告：________首饰有限公司

法定代表人：唐____

住所地：_____________。

被告：____，男，汉族，__________年__________月__________日出生，住____________，身份证号：__________。

被告：____，女，汉族，__________年__________月__________日出生，住__市____________，身份证号：__________，系唐伟之妻。

案由：金融借款合同纠纷

诉讼请求：

1、判令被告____ ____首饰有限公司偿还借款本金万元，并按合同约定支付__________年__________月__________日起至付清之日止的利息、罚息（截止__________年__________月__________日止下欠利息、罚息共计973700元）；

2、判令被告________首饰有限公司支付本案实现债权的律师代理费5万元；

3、判令被告唐____、吴____对上述款项承担连带清偿责任；

4、判令原告对被告______首饰有限公司提供的质押物（即：各类规格蜜蜡原料共计千克，具体明细附后）享有优先受偿权；

5、本案诉讼费用由被告方承担。

事实及理由：

__________年__________月__________日，原告与被告________首饰有限公司签订《流动资金借款合同》，合同约定：

1、原告给被告________有限公司发放贷款1100万元。

2、贷款期限12个月，自实际提款日起算。

3、贷款年利率。

4、逾期罚息利率在原借款利率基础上加收50%。

5、被告________首饰有限公司承担实现债权而发生费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。合同签订后，原告按照合同约定给被告________首饰有限公司发放了1100万元贷款。

同日，原告与被告________首饰有限公司签订《动产质押合同》，被告________首饰有限公司自愿以各类规格蜜蜡原料357袋（共计千克）提供抵押担保，双方委托四川______仓储物流股份有限公司进行监管，并将质押物实际交付。

同日，原告与被告唐____、吴____签订《保证合同》，被告唐伟、吴仁青为被告________首饰有限公司上述贷款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，担保范围为借款本金、利息、罚息、诉讼费、律师费等。

贷款到期后，经原告多次催促，被告________首饰有限公司未按约定偿还贷款本息，被告唐伟、吴仁青也未承担担保责任。综上，原、被告签订的《流动资金借款合同》、《动产质押合同》、《保证合同》合法有效，原告已按照约定向被告________首饰有限公司发放贷款，被告________首饰有限公司未按照合同约定偿还贷款本息。为维护原告合法权益，依据《民事诉讼法》的相关规定，特向贵院提起诉讼，请求贵院支持原告诉讼请求。

具状人：__________

__________年____月____日

借款未还诉讼书范文最新 第十二篇

原告：____(姓名)，____(性别)，________年____月____日，汉族，文化程度________，工作单位________，职位________，住址：________________________________

被告：____(姓名)，____(性别)，________(姓名)，________年____月____日，汉族，文化程度________，工作单位________，职位________，住址：________________________________

请求事项：

1、判决被告偿还欠款____元及利息____元。

2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由：

20____年__月__日，债务人______从原告处借走人民币_______万元，并当场向原告写下欠条一份。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。

现诉请法院判决被告____偿还原告____人民币万元，并支付利息，以维护原告合法权益。

原告：____

________年 月 日

借款未还诉讼书范文最新 第十三篇

诉讼请求：

1、判令被告立即向原告偿还人民币204000元。

2、本案诉讼费用由被告承担。

事实及理由：

被告xx于2014年4月23日被告因生产经营所需向原告xxx借款人民币204000元，并出具了借条一张，后经原告多次催讨，被告均以种种理由推拖不还，截至至今被告xx分文未还。

原告认为，根据《民法通则》的规定，双方已形成事实上的民间借贷关系，被告xx作为债务人，有义务向债权人偿还债款。 综上所述，上述被告的行为已侵犯原告的财产权益，给原告造成了经济损失。为维护原告的合法财产权益，特根据《_民事诉讼法》第108条规定，向贵院提起诉讼，请依法判决如诉讼请求!

具状人：

借款未还诉讼书范文最新 第十四篇

原告：______商业银行

被告：______

被告：______

诉讼请求：

1、请求法院依法判令被告______立即归还借款本金______元;支付利息及罚息______元(计算至______年______月______日);为实现债权所产生的费用等损失______元;上述合计______元;

2、判决被告______承担连带清偿责任;

3、本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

______年______月______日原告与被告___签订了一份《借款合同》，被告___以装修店面为由向原告借款______万元，借款期限自______年______月______日至______年______月______日;月利率为15%;还款方式采用等额本息的方式进行还款。为确保债务如期清偿，被告张B与原告签订《保证合同》，约定被告张B对主合同项下的债务承担连带保证责任。

合同签订后，原告按约发放借款，已全面履行了合同义务，但被告未能按约还本付息，原告多次催款，被告均以种种理由推托，被告行为已构成严重违约，现原告为维护已身合法权益，特诉至贵院，恳请依法支持原告方全部诉讼请求。

起诉人：______商业银行

______年______月______日