产品责任纠纷诉状范文模板 第一篇

原告：XX公司，住所地：XXX_________。法定代表人：_________，职务：_________。被告：XX公司，住所地：XXX_________。法定代表人：_________，职务：_________。请求事项：风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

1、判令被告立即支付货款_________元及利息损失_________元；

2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 ________年____月____日起，被告开始向原告购买________产品，并签订了________合同。至________年____月，被告累计拖欠货款_________元。原告多次催讨货款，被告搪塞各种理由拒不支付。原告认为，原被告之间已签订书面买卖合同，双方都应当诚实信用地履行合同义务。被告在验收货物之后，无正当理由却拒不支付货款，属于严重的违约行为，应当承担相应的违约责任。综上所述，为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请依法支持原告的诉讼请求。此致__________人民法院 具状人：__________有限公司 ________年____月____日风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

产品质量纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)（扩展3）

——赡养纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)

产品责任纠纷诉状范文模板 第二篇

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

1、请求判决确认原被告双方于________年____月____日签订的商品房认购协议为无效。

2、请求判决被告返还原告向其支付的定金人民币_______元及利息。

3、诉讼费由被告承担。事实与理由风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 ________年，被告在____________进行商品房开发，并开展商品房预售活动，原告于________年____月____日与被告签订商品房预售合同，约定购房款人民币_______元，未约定付款方式和交房时间，原告于________年____月_______向被告支付购房定金人民币_______元。被告双方所签商品房预售合同中____________________________栋楼盘取得商品房预售许可时间为________年____月____日，而原被告双方签订商品房预售合同时间为________年____月____日。基于上述事实和理由，依据《民法典》和《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》有关规定，原、被告签订的预售协议无效。为保护原告合法权益，特此请求贵院依法支持原告提出的诉讼请求。此致______________人民法院原告：________年____月____日风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

产品质量纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)（扩展5）

——房屋买卖合同纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)

产品责任纠纷诉状范文模板 第三篇

原告于2017年2月26日下午4点多，在北京市天坛医院迁建工程一标段4#楼地下二层进行消防喷淋管道试水打压，管道打压压力到达10公斤时，经检查发现沟槽卡箍漏水，当时原告便把架子运到漏水地点，上架子查看卡箍什么部位漏水，便于泄水后维修。当原告上架子上到一半时，卡箍突然断裂，水柱向外喷射强大水流将原告从架子上打到地上，水流的遍地。当时公司领导及工友及时把原告送往北京丰台医院就医检查，经诊断为右手腕、右腿两处骨折。后转山东肥城市骨科医院治疗，目前已经做完第一次手术，待三年后取体内钢板二次手术。

3月14日，在事发工地施工人员、被告1、材料厂家人员，被告2、材料销售商等到现场进行勘验，对管断裂件质量问题进行分析。经分析认为，管件卡箍断裂有明显的夹层断纹，卡箍件材料太薄有明显的质量隐患，是造成在水压试验发生断裂的主要原因。现工地已经将不合格卡箍拆除后退回900套。原告认为：因产品质量造成他人人身伤害的，产品制造者、销售者应当承担民事责任。此事故的发生当属被告生产厂家的质量问题，被告应当承担赔偿责任，为维护原告的权益，向法院提起诉讼，请依法审理公正裁决。

XX市XX区人民法院

起诉人：

年 月 日

四、产品责任纠纷的起诉状模板D

产品责任纠纷诉状范文模板 第四篇

二原告系母女关系，张淑凤系姜文泉之妻，姜秀梅系姜文泉之女。2017年12月11日上午，在北京市密云区某路某镇某村路段，贾胜利驾驶的×××/×××重型半挂牵引车（登记车主为靳某）与姜文泉驾驶的三轮车接触，造成姜文泉当场死亡。姜文泉驾驶的三轮车购买于2017年10月28日，系被告生产。经鉴定，该车辆属于机动车，由于被告未按照国家标准生产车辆，导致车辆存在产品缺陷，车辆使用说明和保修手册未尽到警示义务，误导消费者。被告与此次事故的发生存在因果关系，此事件经密云法院（2018）京0118民初1850号、（2018）京0118民初4327号民事判决书认定，二原告的损失合计为468806元，二原告主张被告承担总损失的30%的赔偿责任，即元。原、被告就赔偿事宜协商未果，故诉至法院。

XX市XX区人民法院

起诉人：

年 月 日

二、产品责任纠纷的起诉状模板B

产品责任纠纷诉状范文模板 第五篇

原告：_____________住址：_____________

被告：_____________住址：_____________

诉讼请求：

1、判令被告赔偿原告医疗费_____元、误工费____元、交通费____元、鉴定费___元、财产损失费____元，合计赔偿____元;

2、本案诉讼费由全部由被告承担。

事实和理由：

________年____月____日晚上，被告_____因经营客车纠纷向租住在原告_______家的____索要医疗费，在索要过程中双方发生斗殴。同住一处的原告及家人忙下楼劝阻，在劝架过程中，被告将原告打伤。后原告到____市____区人民医院住院治疗治疗____天，花去医疗费_____元。经____市*局鉴定，原告所受损伤为轻微伤甲级。案发后，____市*局张掖路派出所干警及时前往制止，并现场证明原告_______家毁坏房门暗锁一把、打烂竹椅一张、上身外衣拉链扯坏、上身内衣扯烂。原告认为，被告致伤其身体并损害其财物，其应当予以赔偿。为维护合法权益，原告特依法起诉，请判如所请!

此致_______人民法院

具状人：___________

__________年____月____日

附：起诉状副本____份;证据材料副本____份。

产品责任纠纷诉状范文模板 第六篇

甲方（需方）：____________________________________

地址：____________邮码：____________电话：____________

法定代表人：____________职务：____________

乙方（供方）：____________________________________

地址：____________邮码：____________电话：____________

法定代表人：____________职务：____________

甲方向乙方订货总值为人民币____元。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列

材料名称及花色：_________________________________

规格（毫米）及型号：______________________________

质量标准或技术指标：__________________________________

计量单位：____________________________________

单价（元）：____________________________

合计（元）：______________________________

产品包装规格及费用________________________________________

验收方法________________________________________________

货款及费用等付款及结算办法________________________________

交货规定

1。交货方式：________________________________________________

2。交货地点：________________________________________________

3。交货日期：________________________________________________

4。运输费：____________________________________________________

经济责任

1。产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值____％向甲方偿付逾期交货违约金。

2。乙方未按本合同规定产品数量交货时，少交部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值5％罚金。

3。产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____％罚金付给甲方。

4。产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____％罚金。

1。甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值____％罚金。

2。甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____％罚金。乙方不同意退货，甲方仍须按合同规定收货。

3。甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值____％罚金。如甲方始终不能提出应提交上述资料等，应视同中途退货处理。

4。属甲方自提材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额____％罚金。

5。甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____％付给乙方，延期罚金。

6。乙方送货或代运产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成损失和运输费用及罚金。

产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值____％作为罚金付给甲方。

甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____％补偿金。

如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。

本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

甲、乙任何一方如确因不可抗力原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第（）项处理：（1）申请仲裁机构仲裁；（2）向人民法院起诉。

本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本份，报双方主管部门各一份。

本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

订立合同人：

甲方：____________________（盖章）

经办人：____________

负责人：____________

电话：____________

开户银行帐号：________________年__月__日

乙方：____________________（盖章）

经办人：____________

负责人：____________

电话：____________

开户银行帐号：________________年__月__日

产品责任纠纷诉状范文模板 第七篇

原告：___，性别：___，___族，________年____月____日生，住所：____________，电话:_______________。法定代理人：___，性别：___，___族，________年____月____日生，住所：____________，电话:_______________。被告：____________公司，住所：____________，电话:_______________。诉讼请求：风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

1、判令被告赔偿原告医疗费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费等共计__元。

2、判令诉讼费由被告承担。事实与理由风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 原告于________年____月____日出生。出生后一直食用在被告_____购买的___ _________奶粉。________年____月原告父母发现原告出现了____症状，父母将其送往_______儿童医院救治，经医院诊断，原告病系因______、_____导致的_______。其后，原告法定代理人__________将家中留存的几__（单位）__________奶粉送往________质检部门，经查该奶粉含_________，与原告之病因一致。该商场出售具有____________的奶粉严重危害消费者的利益，及侵害了原告_____的生命身体健康权。现原告父母依《民法典》、《消费者权益保护法》及《xxx民事诉讼法》相关规定，以_________商场为被告提起诉讼，请求法院判令被告赔偿原告医疗费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费、等共计______元，并承担诉讼费用。望贵院依法判决，支持原告诉讼。此致__________人民法院具状人：________年____月____日风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

产品质量纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)扩展阅读

产品质量纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)（扩展1）

——土地纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)

产品责任纠纷诉状范文模板 第八篇

（1）生产或销售了不符合产品质量要求的产品。即产品存在危及人身、他人财产安全的不合理的危险，或产品不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准。这里所说的产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。建设工程、初级农产品等不包括在内；这里所说的产品缺陷包括设计缺陷、制造缺陷和警示说明缺陷。

（2）不合格产品造成了他人财产、人身损害。这里所指的他人财产，不仅是指缺陷产品以外的财产，至于缺陷产品自身的损害，购买者也可以根据侵权责任法的规定要求销售者承担侵权责任。遭受人身损害的受害者，可以是购买者、消费者，也可以是购买者、消费者之外的第三人。

（3）产品缺陷与受害人的损害事实间存在因果关系。确认该种因果关系，一般应由受害人举证，受害人举证的事项为缺陷产品被使用或被消费、使用或者消费缺陷产品导致了损害的发生，但是对于高科技产品，理论上认为应有条件地适用因果关系推定理论。

产品责任的主体是产品的生产者或者销售者，产品的生产者不仅包括制造者，而且包括任何将自己的姓名、名称、商标或者可识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或者个人。对于产品责任的受害人而言，可以向产品的生产者要求赔偿，也可以向产品的销售者要求赔偿。产品的生产者或销售者在向受害人赔偿之后，可以向有责任的生产者或销售者追偿。但是，销售者不能指明缺陷产品的生产者也不能指明缺陷产品的供货者的，销售者应当承担赔偿责任。如果产品的运输者、仓储者对产品质量不合格负有责任的，产品生产者、销售者在向受害者赔偿后有权要求运输者、仓储者赔偿。

产品责任纠纷诉状范文模板 第九篇

供方：

需方：

供、需双方为实现合同目的，明确双方权利义务，根据《xxx合同法》及其它有关法律法规，经双方协商一致达成如下协议。

第一条、产品名称、型号规格、数量、价格(见附表)合计人民币金额(大写)：捌拾陆万贰仟零捌拾元整(￥：862080元)

第二条、技术标准及质量要求：供方按国家质量标准及供方提供的产品样品及检验报告指标参数生产制造供应给需方，供方保证按质、按量、按时交货。

第三条、商品包装标准：有国家技术规定的，按国家技术规定执行;无国标准家技术规定的，由买卖双方商定。

第四条、产品的交货时间、交货地点、运输方式及费用。

1、交货时间：

2、交货地点：

3、运输方式及费用：

第五条、验收标准及方法：货到工地后，需方按现行国家验收标准及双方认定型号规格及样品为准。供方须向需方提供产品合格证及检验报告。

第六条、对质量提出异议期限：需方对供方产品如有疑问及异议，在15天内以书面形式向供方提出，并负责对货物进行保管。在此期间内，需方有权拒付不符合合同规定的货款。供方收到需方通知后，须派人员到现场处理。否则，即视为接受需方提出的异议和处理意见。

第七条、结算方式及期限：供方发齐货到需方工地经需方验收合格后，需方支付合同货款。

第八条、违约责任。

1、供方所交的产品名称、型号规格、数量、质量等不符合同规定的，应无偿包退、包换、包修;并承担因退货、换货或维修所产生的实际费用。否则，按违约处理。

2、供方因产品包装不符合合同规定，导致货物刮花、破损的，供方应当负责赔偿。

3、供方逾期交货的，应向需方偿付逾期交货的违约金，并承担需方因此所受的损失费用。

第十条、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;如协商不成则按国家法律程序解决。

第十一条、其他。

1、本合同生效履行期间内，双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式贰份，双方各执壹份，自双方签字盖章起生效。

供方：需方：

电话：电话：

开户行：开户账号：签订日期：

产品责任纠纷诉状范文模板 第十篇

因家中有事，原告于2016年8月16日至同年12月2日，分16次在世纪联华超市购买万家食品公司生产的熟牛肉（小票及标签打印为五香牛肚）元。后原告在食用时发现所购买的食品并非牛肉而是猪肉。根据我国《食品安全法》第一百四十八条第二款之规定，原告特起诉。

XX市XX区人民法院

起诉人：

年 月 日

推一荐：发原创得奖金，“原创奖励计划”来了！

0条评论

发表

请遵守用户 评论公约

债权转让合同纠纷的4份起诉状模板

债权转让合同纠纷的4份起诉状模板。如果债务人未按约还款，可以提起债权转让合同纠纷的诉讼，以债务人为被告，证据一般包括原还款协议、《债权转让协议》和债务人签收的关于债权转让事宜的通知书等等。...

劳务合同纠纷的4份起诉状模板

劳务合同纠纷的4份起诉状模板。依法判令被告支付原告2017年1月至2018年6月期间业务提成元（其中原告的业务提成31995元及增员业务...

个人合伙纠纷起诉状范本

原告：蔡XX，女，汉族，19XX年5月6日出生，江西省XX市XX区XX路XX号，电话XX.原告：刘XX，男，汉族，19XX年1月9日出生，江西省XX市XX区XX路XX号，电话XX.被告：刘XX，女，19XX年2月14日出生，汉族，住XX...

名誉权侵权起诉状范文，样本，名誉权侵权起诉书格式

名誉权侵权起诉状范文，样本，名誉权侵权起诉书格式。2、判令被告对原告赔礼道歉，通过当地报纸刊登公告、当地广播广播的方式，为原告消除影响、恢复名誉。虽经原告及原告母亲多次制止，但被告置之不理...

民事起诉状（离婚）

民事起诉状（离婚）原告：XXX，女，汉族，XXXX年XX月XX日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXX，现住XXXX市XXX旗XXXX村XXX社XX号。被告：XXX...

离婚起诉状（模板）

离婚起诉状（模板）一、请求判令原告与被告离婚；原告与被告于××××年×月经人介绍相识，于××××年×月×日登记结婚，婚后夫妻感情一般，生育儿子...

追索抚养费起诉状

子女抚养费起诉书（状）原告：XXX法定代理人：XXX被告：XXX诉讼请求：1，请求法院依法判令被告拖欠的抚养费XXX元，并一次性支剩余 年的抚养费，共计XXX元。事实和理由： 被告和XXX于XXXX年XX月XX...

借条起诉状范文

借条起诉状范文。借条起诉状范文篇一.借条起诉状范文篇二.欠条的诉讼时效期限是2年，已注明履行清偿欠款日期的欠条，诉讼时效期限从注明清偿欠款日期之日起算，对没有注明履行清偿欠款日期的欠条，诉讼...

民事起诉状范文

1.责令被告偿还原告货款3万元。原告于当年10月19日将200箱西凤酒用车送至被告处，被告立即开出3万元的转帐支票交付原告，原告在收到支票...

微信扫码，在手机上查看选中内容

微信扫码，在手机上查看选中内容

产品责任纠纷诉状范文模板 第十一篇

原告：_____________有限责任公司 法定代表人：_____住所地:_______________被告：_____________有限责任公司 法定代表人：______住所地:_______________诉讼请求：风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

1、要求被告归还原告______亩土地。

2、案件受理费由被告承担。事实及理由风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 ________年，原告_________公司依法与第三人签定《土地承包经营权流转合同》，将其户的承包土地委托给原告代为承包经营合，在_________________征用______亩土地，用于_________。________年____月，被告无视原告作为该地块合法承包经营者之事实，以无端理由强占原告之承包地，______________________，妨碍了原告对土地的经营使用权，侵害原告对物权的行使。经原告多次交涉，被告皆置之不理，并继续侵占该诉争土地，又经_______________相关部门和组织调解，被告态度恶劣，拒不执行。为维护自身的合法权，根据《xxx民事诉讼法》《民法典》、《xxx土地承包法》的相关法律规定，今特具诉状于法院，请求人民法院依法保护原告的合法权益，支持原告的诉讼请求。此致_________市人民法院具状人：________年____月____日风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

产品质量纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)（扩展2）

——继承纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)

产品责任纠纷诉状范文模板 第十二篇

1、文头。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”。

2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的，还要列明第三人。

自然人诉讼主体的，要按照“姓名，性别，民族，出生年月日，职业，住址，身份证号、联系方式”的顺序写明。其中姓名、性别、出生年月日(确实不清楚的可以写个大概年龄)住址、联系方式5项是必须有的。

单位诉讼主体的，要写明单位名称、法定代表人、住址(住所地)联系方式，最好能附有其营业执照的复印件。

3、诉讼请求。诉讼请求要用序号分开，每条按照“请求依法判令XXXXX;”的格式来写。另外，现在有的法院要求诉状还要列明案由。但案由不是必须有的部分。

4、事实与理由。即先说明事实(比如受到侵害)，再说明要求赔偿的理由(实体法的规定)和提起诉讼(程序法的规定)的理由。实践中为了简便，有些简单的案件也可以不详细列明理由，只写“依法应承担责任”、“依法起诉至贵院”即可。

5、文尾。文尾要写清递交诉状的法院、具状人(原告)起诉时间。向人民法院递交的诉状中，必须有至少一份是由具状人亲笔签字(盖章、按手印)的原件。

产品责任纠纷诉状范文模板 第十三篇

我系购买大众公司进口途锐汽车的车主，在使用车辆中，我发现涉案车辆存在雨天发动机进水、并导致发动机启动后突然熄火、失控、存在发生事故的可能。事实上已有多起途锐汽车发动机因此被损毁、发生事故，多位车主发现车辆在发动机进气口处的滤芯存在水浸、水痕等情况，此显为随时可能导致事故发生的质量缺陷。我多次将有关情况向大众公司进行反映，但大众公司发布的声明公告和采用的召回措施，无法解决质量缺陷。

因大众公司提供的召回服务存在欺诈，即通过鉴定显示进气口的整改方案不能使车辆的性能与整改之前一致，且大众公司在召回过程中隐瞒了整改措施会给车辆整体性能带来缺陷。根据《xxx消费者权益保护法》第五十五条的规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。因涉案召回服务免费，故按照500元主张。

XX市XX区人民法院

起诉人：

年 月 日

三、产品责任纠纷的起诉状模板C

产品责任纠纷诉状范文模板 第十四篇

原告：风险提示：

1、判令被告向原告偿还货款_____万元；

2、判令被告赔偿拖欠原告货款的利息损失，利息以万元为基数，按照同期银行贷款利率为标准，自拖欠之日________年____月____日计算至实际付清之日止，现暂计至________年____月____日，利息为_____元；

3、判令本案诉讼费由被告承担。诉讼事实和理由：风险提示：

诉状是把双面刃，如果没有写好，势必反过来伤到自己，因此，要摆清事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的证据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。原告和被告于________年____月____日商定，由被告从原告处购进_______货物箱，价值人民币_______万元。原告于当年____月____日将上述全部货物送至被告处，被告立即开出________万元的转帐支票交付原告，原告在收到支票的第二天去银行转账时，被告开户银行告知原告，被告账户上存款只有_______万余元，不足清偿货款。由于被告透支，支票被银行退回。当原告再次找被告索要货款时，被告无理拒付。后来原告多次找被告交涉，均被被告以经理不在为由拒之门外。根据《xxx民法典》第176条和第179条的规定，被告应当承担民事责任，原告有权要求被告偿付货款，并赔偿由于被告拖欠贷款而给原告带来的一切经济损失。此致__________人民法院

产品质量纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)（扩展7）

——经济合同纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)

产品责任纠纷诉状范文模板 第十五篇

甲方： 合同编号：201308XX

乙方： 签订地点：张家口宣化县

经 （以下简称甲方）与 （以下简称乙方）友好协商，依照国家有关法律，本着“平等、互利”的原则，就甲方长期向乙方购买五金工具、零件和机械产品等事宜达成以下协议共同遵守。

一、业务关系

1、本协议生效后，乙方按照甲方提供的清单为甲方供应产品。

2、乙方向甲方提供的产品应符合国家标准要求。产品无国家标准的，经双方协商确定。

3、质保期内实行质量“三包”。

4、包装要求：产品包装以保护货物完整、不受损伤，包装物不回收最新长期供货协议书范本最新长期供货协议书范本。

5、本协议生效后，甲方按需提供采购清单，乙方按清单供货，所有经济责任均执行本协议规定，不再每次重新签订协议。

6、乙方送货至甲方指定地点后，甲方应在10日内进行验收，验收后出具验收单。

7、本协议有效期 1 年，从20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止。

二、供货价格

产品供货价格由双方根据市场行情协商确定

三、付款方式

甲乙双方协商后，确定付款方式为：现金、汇款或银行承兑等方式。

四、付款时间

1、甲方小批量购货实行赊账式购买，乙方凭发货单（甲方确认及签字）和甲方验收单记账。

2、乙方每月底为甲方所购货物开具增值税专用发票，甲方次月为乙方进行一次货款结算

WiseMedia

3、结算货款时，甲方按双方约定预留 %的质量保证金最新长期供货协议书范本合同范本。保证金在质保期满，无责任赔偿的情况下无息全额返还乙方。

五、产品运输

乙方负责运送产品至甲方指定地点，运输费用由乙方承担。

六、违约责任

1、乙方错发产品，迟发产品，提供的产品质量不符合国家标准（或约定的标准），或者经验收发现质量问题。甲方有权要求退货，并由乙方承担违约责任和由于质量问题所发生的损失及费用。2、甲方提供的产品型号规格不准确，导致乙方发错产品的，由甲方承担所有的退货费用及因此引起的损失。

七、争议解决

在履行本协议及具体购货合同过程中，如发生争议，则双方协商解决；协商不成时，按合同法规定向人民法院提起诉讼解决。

九、协议生效及其它

1、本协议经双方授权代表签字盖章后立即生效。

2、本协议条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商后授权代表签署书面文件，作为本协议的组成部分并具有同等法律效力最新长期供货协议书范本最新长期供货协议书范本。

3、本协议中任何未尽适宜，双方将以友好方式解决。

4、本协议一式肆份，甲方执叁份乙方执一份，每份具有同等法律效力。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

代表人： 代表人：

产品责任纠纷诉状范文模板 第十六篇

原告：__________________地址：___________________。法人代表：_________，职务：__________。被告人：___________________地址：___________________。法人代表：_________，职务：__________。诉讼请求：风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

1、判令被告偿还原告货款____元。

2、判令被告赔偿拖欠原告货款____个月的利息损失。

3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 原告和被告________年____月____日商定，被告从原告处购进____________（品种及数量），价值人民币________元。原告于________年____月____日将_______用____送至被告处，被告立即开出________元的转帐支票交付原告，原告在收到支票的第二天去银行转帐时，被告开户银行告知原告，被告账户上存款只有_________余元，不足清偿货款。由于被告透支，支票被银行退回。当原告再次找被告索要货款时，被告拒付。后原告多次找被告催还，均被被告以________为由拒之门外。综上所述，据《民法典》及相关法律规定，被告对于其债务不履行的行为，应承担民事责任，原告有权要求被告支付剩余货款，并赔偿由于被告拖欠贷款而给原告带来的一切经济损失，望法院依法判决，支持原告诉请。此致______人民法院起诉人：________年____月____日风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

产品质量纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)（扩展8）

产品责任纠纷诉状范文模板 第十七篇

原告：_________________周__________，男，19__________年__________月__________日出生，汉族，住杭州市__________区________________，身份证号码：_____________，电话：_________________。

诉讼请求：_________________

1、判令被告退还原告购物款_____元。

2、判令被告依法赔偿原告_____元;

3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。

事实与理由：_________________

___________人民法院

具状人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

产品质量纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)（扩展9）

产品责任纠纷诉状范文模板 第十八篇

原告：住址：身份证号码：被告：住址：身份证号码：诉讼请求：风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。

二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币_________元，违约金_________元天，（由________年____月____日至________年____月____日）逾期7个月，（按银行同期贷款利率计算）。

三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照_____元月建筑*方米向原告支付补偿金，共计人民币____________元。

四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失____________元。（按银行现利率执行）。

五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。事实与理由：风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于________年____月____日与被告签署了《商品房的买卖合同》，原告购买被告开发的______区____楼____门____________号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于________年____月____日将首付款人民币____________元，于________年____月____日将贷款人民币____________元付于被告账户，合计总房款____________元全部支付到被告指定账户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定，该商品房应于________年____月____日将前验收合格并交付使用，但由于被告没有依照《_____市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》，导致至今________年____月____日，原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照_____市国土资源和房屋管理局《关于发布________年房屋租赁市场指导租金的通知》中《______住宅房屋指导租金》_______区_____元月建筑*方米，以此为依据要求增加违约金数额。自________年____月____日至________年____月____日的违约金为人民币____________元。原告多次向被告提出按照合同约定支付利息及违约金的合理请求都遭到拒绝，被告故意躲避原告之询问，无奈之下，原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现根据《民法典》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》________年____月____日执行版的相关规定，向贵院提起诉讼，请求人民法院依法予以支持。此致____________人民法院具状人：________年____月____日风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。 附：起诉状副本____份；证据材料副本____份。

产品质量纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)（扩展6）

——经济纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)

产品责任纠纷诉状范文模板 第十九篇

需方：（以下简称：甲方）

供方：（以下简称：乙方）

甲方因一期工程室外楼梯装修需要，需购入楼梯踏步大理石一批，而乙方愿意供货，现经甲、乙双方共同协商一致，本着公平、公开、公正、诚信的原则，特订立如下合同。

一、产品名称及规格：国产石材“珍珠花”（按封样）大理石，规格：按甲方提供的图纸尺寸，或者现场丈量的实际尺寸要求，按样品供货。

二、供货时间：从合同签订之日起的第三天开始陆续向工地送货，即从20xx年8月20日开始按图纸尺寸向甲方工地供货，若因乙方原因造成不能如期供货的，一切经济损失由乙方负责。

三、合同期限：从20xx年8月20日开始至20xx年12月20日止。

四。产品质量与加工要求：

1、已按图纸尺寸，或现场提供的尺寸加工完成的“珍珠花”楼梯踏步大理石，应是表面光洁度好、纹理清晰、无缺角、无裂纹、无毛边的成品石材，产品应该是基本没色差。

2、成品石材“珍珠花”的标准壁厚规定在1。60㎝至1、80㎝之间。若壁厚最薄达不到1。60㎝至1、80㎝为不合格产品，若单块石材有斧头型厚薄边的，薄边达不到1。60厘米也为不合

3、楼梯踏步大理石在加工过程中，前沿下口应夹3至5㎝的复合边，每个踏步石材上口前沿拉三道防滑槽，每个踏步石材前沿上下口应倒45度角并抛光。

4、楼梯踏步镶边部分的大理石，采用“中国黑”石材，前沿下口应夹3至5㎝的复合边，每个踏步石材前沿上下口应倒45度角并抛光。

5、指定石材“珍珠花”、“中国黑”若在加工、装运当中发生石材损坏，破角或破边的，甲方将拒绝收货。

6、“珍珠花”、“中国黑”石材在加工当中，锯台上必须使用新刀片，杜绝发生毛边、碎边。

五、产品价格与货款支付：

1、产品价格规定：按甲方提供的图纸与现场尺寸，将已加工完成送到工地的成品为结算标准尺寸，“珍珠花”每平方按“中国黑”每平方按元计算；所有磨边、夹边、拉槽、倒角（合价）每米：15。00元，每次供货必须经甲方现场验收登记后为准确数据。

2、本批产品价款以实地贴好的成品为结算依据，具体按实结算。产品价款已含税，乙方必须提供工程款正式发票结账。

3、履约保证金：（人民币）壹万圆整（石材供齐后无息返还）。

4、货款付款方式：

A、已加工完成的石材全部到工地后，付货款总额的70﹪。

B、工程验收结束后，余款一次性结清。

六、本合同若有未尽之处，甲、乙双方应本着团结互让精神，共同友好协商解决。

七、本合同一式四份，经甲、乙双方签字或盖章后生效，甲、乙双方各执两份。

甲方：法定代表人：委托代理人：

乙方：法定代表人：委托代理人

20xx年x月x日

产品责任纠纷诉状范文模板 第二十篇

需方： 公司 （以下简称甲方）

供方： 公司 （以下简称乙方）

根据《xxx合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，根据甲方与公司签订的编号为【 】的《墙纸战略采购协议书》的约定，为使甲方在各地的房地产开发用户（在本合同为公司，以下简称“实际用户”）获得高品质的建设材料，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方向乙方订购墙纸（以下简称“墙纸”或“货物”）一批，用于实际用户的项目建设，双方同意签订如下采购合同条款并共同遵守：

注： 以上单价均已包含材料费、生产、检验、技术资料、配件、包装、装车、运输、卸货至实际用户指定地点、指导安装、调试配合、税金等最终交货验收前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。

1.乙方在交货时应提供产品相关质量检验报告，阻燃证明。甲方按乙方提供的经甲方确认的墙纸小样的花色和质量为标准进行验收。出现产品质量问题乙方应负全部责任（赔偿工期延误等经济损失）并及时予以更换。

2.封样办法：合同签订前，乙方需提供墙纸实样（规格10cm*10cm）两套经甲方确认后签字封样（封样上应注明墙纸品牌、产地、材质成分、使用场所）同时按墙纸封样提供电子稿一套。

3.质量保证

（1）乙方保证其供应的墙纸为原厂生产，没有贴牌或外包生产现象，所生产的墙纸为符合国家或行业标准的优等品。乙方必须保证所有产品外表平整、光洁、无划痕、锈斑、裂缝和缺陷等，且在使用过程中质量可靠、无明显色差、不易破损、便于清理；保证生产工艺与封存样板及附件所示生产工艺技术标准相同且颜色必须与封存样板相同。同时保证所交付的技术资料、图纸应清晰、完整、统一、准确、正确。

（3）乙方保证所提供的墙纸是全新的、未被使用过的，在交付时没有设计、材质或工艺上的瑕疵或缺项且符合或优于本合同约定的技术质量标准及规范；乙方应保证其出售的墙纸可供正常恰当的使用，并且在经过正常操作和保养的前提下，在墙纸的寿命期内运行良好（使用寿命期应达到5年）

（4）合同履行中甲方或实际用户要求变更墙纸质量标准及发生其他实质性变更的，另行协商解决。

4.包装标准

（1）乙方交付的所有墙纸的包装应根据材料特点具备防潮、防雨、防震、防晒及防粗暴装卸等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成货物破损、锈蚀、失缺、损坏或变形等损失的，由乙方承担责任。对实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。

（2）每一包装物内必须附有装箱清单。包装物上必须标注墙纸名称、合同号、收货人、到达站或到货地点、品目号和箱号、外形尺寸（长×宽×高，以厘米计）毛重、净重（公斤）规格、型号、颜色、数量、重量、产品等级、货号、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，包装箱内和捆内的各散装部件应予以标记，其标记与装配图中的部件号、零件号一致，同时记录在包装箱上。因标示缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成的损失，乙方负责赔偿，对甲方或实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。

1、交货期限

（1）本合同所订购的墙纸如需分批安装，具体货到工地时间、型号、数量以甲方实际用户书面通知到为准。

（4）乙方应按国家有关规定在货到交货地点时向实际用户提供一套完整随货文件。产品合格证应提供给实际用户。

（5）乙方每次发货前应提前24小时通知甲方，以便甲方通知实际用户指定专人负责初步验收，甲方应提前以书面形式将指定初验收人姓名和联系方式告知乙方。

6）甲方发出书面供货通知后，乙方接受甲方对交货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：甲方提前[ 10 ]天发出书面通知，乙方进行书面确认后即可执行。甲方对此不承担违约责任。

2、交货地点

甲方书面供货通知中载明的货物接收单位（即实际用户）建设工地的实际用户的指定地点。

3、交货运输及保险

（1）本合同约定的交货方式为乙方送货，除不可抗力因素外，乙方必须按合同及书面供货通知规定的地点、时间安排交货。乙方不能按时交货，应当于不迟于书面供货通知约定的交货日期前十天，以书面形式向相应实际用户提出延期交货的理由和要求。相应实际用户同意后，交货期相应顺延。相应实际用户不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期交货要求的，交货期不予顺延。相应实际用户未同意而乙方未按时交货的，甲方有权解除本合同，同时甲方或其实际用户有权向乙方索赔违约金及因此造成的损失。

（2）货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔；甲方予以必要的协助，但无论乙方索赔成功与否，乙方均不能以办理索赔为由而延迟交货或安装。

（3）乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，在不影响安装进度的前提下尽快给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而延迟交货或安装。

1、甲方按以下方式分期付款：

（1）甲方发出书面供货通知且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后十日内，甲方支付当批要求进场供货暂定总价款的30%作为定金，该定金可抵作货款；

（2）在每批次货物货到交货地点经初验合格且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后十日内，甲方支付相应批次初验合格货款的40%.

（3）在乙方完成本合同项下所有供货，墙纸最终铺贴完成或货到三个月内，经甲方实际用户确认无质量问题。乙且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后三十日内，付至结算总价款的95%；

（4）结算总价款的5 %余款作为保修金，在合同约定的保修期满（墙纸铺贴完成后一年）确认无质量问题且甲方收到乙方依据本条第3款约定开具的正式发票后十日内无息付清。

3、在本合同约定的甲方每一期付款前，乙方应向甲方提供书面付款申请，并开具提供给甲方同等金额的符合国家及当地税务规定的增值税专用发票，甲方方可履行付款义务。否则，由于乙方未能及时开具并提供发票而导致甲方付款延误，甲方不承担责任。上述增值税专用发票如无法分割开具，则乙方应在甲方第一次付款前按合同总价款全额开具提供。

1、验收标准：详见本合同第二条。

2、验收方式

（1）初验收：货到交货地点后，甲方授权实际用户代表甲方负责进行到货初验收并办理签收手续，具体初验收及货物签收手续由实际用户的上述指定人员实施；甲方若有中途变更或增加签收人，则由变更后的签收人负责初验货签收；到货初验收的内容如下：

乙方交付的货物出厂时，应有制造厂签发的产品质量合格证作为交货的质量证明文件；

（2）最终验收：墙纸铺贴完成且经甲方本合同质量标准及国家规范标准验收通过，方视为乙方交付的货物最终验收合格。

（3）甲方保留通过实际用户在例行送检之外随时抽检的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于货物的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，实际用户有权代表甲方拒收、部分拒收、退货、部分退货，乙方应承担相应违约责任。

本合同项下货物质量保修期为一年，自货物最终验收合格并交付实际用户使用之日起计算。在质量保修期内，由于乙方货物的质量原因引起任何损坏或责任，乙方接到甲方通知后，必须在24 小时内赶到实际用户现场进行免费维修，乙方不得延误维修时间，并且乙方应承担因上述损坏或责任导致的损失。如乙方未能按时赶赴实际用户现场维修或无法在甲方或实际用户要求的时间内修好，甲方或实际用户有权另请他人进行维修，所产生的费用及损失由甲方直接从乙方保修金中予以抵扣，不足部分乙方应及时补足。因乙方维修更换的货物的保修期自维修验收合格之日起重新计算。

1、乙方已于签订战略合同时向甲方支付人民币【 】元（大写：【 】元），作为对合同履行、供货时间及供货质量的担保。

2、乙方出现任何一项违约行为，致使甲方可依照合同约定行使主张违约金的权利时，甲方有权直接从上述保证金中扣除相应的违约金额或赔偿金额，不足部分仍应由乙方补足。

3、履约担保的有效期应当截止货物最终验收合格之日。乙方完成合同约定的供货任务，甲方于履约担保的有效期届满次日起三十日内将保证金（扣除违约金及赔偿金以外的剩余款项）一次性无息返还乙方。

4、乙方同意，因乙方违约导致甲方解除本合同时，甲方有权没收上述履约保证金。

1、乙方由于非不可抗力原因不能按照本合同的规定履行，甲方有权单方终止本合同，并由乙方完全承担因终止本合同而给甲方及实际用户造成的一切损失。

2、若是乙方出现下列情形之一的，甲方有权选择单方终止本合同并另行确定第三人为本合同规定货物的供应商：

（1）乙方不具有按本合同规定向甲方供货的能力。

（2）乙方或者乙方的货物未获得实际用户当地政府的施工资质或准用许可。

（3）乙方供应的任一批货物不符合本合同规定的要求，包括但不限于质量要求、交货的时间要求。

3、若是乙方无法依合同约定按时交付货物（包括但不限于制作、生产、运抵交货地点安装调试并经验收合格），每逾期一天，乙方应支付甲方违约金人民币1万元；如逾期交付七天，乙方除按上述约定支付违约金外，甲方有权提前解除合同，如甲方解除合同的`，乙方还应按合同总价款的20%向甲方支付违约金。如该违约金不足以赔偿甲方及实际用户损失，乙方并应赔偿甲方及实际用户其他所有损失。

4、若是乙方提供的货物出现质量问题，乙方应甲方或实际用户规定时间内更换（乙方的交货时间并不因此而得到顺延），并按照存在质量问题货物价款的两倍进行赔偿。如甲方认为出现的上述问题已严重影响甲方的工程或在安装调试后30天内无法通过最终验收合格的，乙方应按上述约定支付违约金外，甲方有权提前解除合同，如甲方解除合同的，乙方还应按本合同总价款的20%向甲方支付违约金。如该违约金不足以赔偿甲方及实际用户损失，乙方并应赔偿甲方及实际用户其他所有损失。

5、对于乙方交付的货物，如发现品牌、产地、规格、型号不符，或有贴牌、假冒伪劣现象，则每发生一例，乙方应向甲方支付违约金人民币拾万元，乙方对此无异议，且乙方应无条件拆除、修复或更换不符货物，并应承担由此产生的一切责任和费用。如不符货物已严重影响实际用户工程或乙方不按上述约定处理，则甲方有权提前解除合同并退货，乙方应另按合同总价的20%向甲方支付违约金。上述违约金如不足以赔偿甲方及实际用户损失的，乙方并应赔偿甲方及实际用户其他损失。

6、上述违约金一旦产生，甲方可直接从货款或履约保证金中予以抵扣，乙方对此无异议。

7、甲乙双方均不需对因不可抗力原因而造成的损失承担违约责任。

合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

1、 不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所无法预见、无法克服且无法避免的并在该方没有过错或过失的情况下发生的，对该方履行本合同造成实质性障碍的事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件或其它类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

2、 不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由当地商会或其他有权机构出具的不可抗力事件证明。

合同附件为本合同不可分割的一部分，本合同具同等法律效力。本合同附件如下：

1、 墙纸价格明细表

2、 廉政管理协议书及廉政保证书。

合同与附件之间产生矛盾，以本合同为准；本合同未包含的部分，以发生在后双方确认的书面文件为准。

甲方：

乙方：

产品责任纠纷诉状范文模板 第二十一篇

1、递交诉讼状

2、法院经审查受理后将起诉书副本送达被告;

3、被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理;

4、决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人并公告;

5、法庭调查阶段包括:当事人陈述;告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言;出示书证、物证和视听资料;宣读鉴定结论;宣读勘验笔录;

6、法庭辩论包括:原告及其诉讼代理人发言;被告及其诉讼代理人答辩;第三人及其诉讼代理人发言或者答辩;互相辩论。法庭辩论终结，由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见;

我们的现实生活当中经常可以看到有一些人员购买商品之后，商品质量存在着非常严重的问题。甚至是导致有些人因为产品质量问题而受到损害，此时可以到法院进行诉讼，要求对方进行赔偿。

网购产品质量有问题怎么办

产品质量要符合哪些要求，侵权责任包括哪些？

产品责任与产品质量责任的区别

产品责任纠纷诉状范文模板 第二十二篇

原告：_________，性别：_______，_______族， ________年____月____日生，住址： ____________，身份证号码：____________，联系方式：____________。被告：_________，性别：_______，_______族， ________年____月____日生，住址： ____________，身份证号码：____________，联系方式：____________。诉讼请求：风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

1、请求判令被告承担原告的赡养费，每月支付_______元。

2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 原告生有___子___女，子女均以*立户。________年，原告妻子不幸辞世，因家境贫寒，由______出钱XX。此后，原告将主房、承包地留给___，___独住___房，由几个女儿___接济、生存。______不但不履行赡养义务，还经常制造家庭矛盾，借故欧打原告。为求家庭安宁，原告一再忍让。________年____月____日，___将我的______卖掉，引发原告被告间矛盾，期间长子用______利器殴打原告_________，把原告打晕_________才苏醒过来，因此引发家庭矛盾。目前原告无家可归，四处借居。原告今年已______岁高龄，体弱多病，基本丧失劳动能力，*日自己靠_________及*低保接济生活，无任何生活来源，生活不能完全自理，*常饮食起居需要人员护理照顾。羊有跪乳之恩，鸦有反哺之孝。原告含辛茹苦把众被告养大成家，只求在古稀之年，安享晚福。但被告虽经众多亲属做思想工作，仍拒绝履行赡养义务。综上所述，据《民法典》第二十一条规定、《老年人权益保障法》第十五条第二款规定及《老年人权益保障法》第十二条规定等相关法律规定，子女有赡养父母的义务，且尊老、敬老是中华民族的传统，故被告应当履行法定的赡养义务。 被告不赡养父母的行为违反法律规定和人伦道德，原告为维护自已的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求判如诉请。此致_________人民法院具状人：________年____月____日风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

产品质量纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)（扩展4）

——商品房买卖合同纠纷起诉状通用版 (菁华1篇)

产品责任纠纷诉状范文模板 第二十三篇

甲方：__________________

乙方：__________________

本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款：

一、供货产品：甲方向乙方提供其所生产的商品供乙方旗下所有学校校园超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品目录，供货产品由甲方与乙方协议选定。

二、供货价格：具体价格参见甲方提供的价格表。

三、产品质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲方提供的商品本身出现严重质量问题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。

四、送货及验收

1、双方合作期间，甲方对乙方所有旗下学校校园超市直接送货到其所管辖学校的各个校园超市店，由乙方各店收货人员验收签字确认，若经乙方各店收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况，甲方概不承担任何责任。

2、若乙方在异地开店，则在原价格不变的基础上，甲方代办托运，其费用由乙方自行承担。

五、付款方式： _____________________________________________。

六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙方在销售过程中产品的正常零售价应在甲方供价的20xx年____月____日至_________年____月____日止。

4、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后即生效执行。

十五、补充条款：

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日