欠钱用承包地偿还合同范本 第1篇

甲方：

乙方：

因乙方承包甲方XXXXX装饰工程发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等原则，达到以下付款协议：

一、 甲乙双方共同协商定工程价款：

乙方承包甲方曼越美餐厅装饰工程价款，达成最终认可价格为 （大写）：_____ 元，（小写）_____元。

二、 工程款付款方式

“ 甲方已支付乙方装饰工程款_____ 元，还欠工程款xx元。经双方协商确定甲方于20xx年_____ 月_____日之前一次性付给乙方工程款_____元。

三、 工程款付款形式为现金转账方式。

四、 如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款 _____ 月的`利息 外，并所欠工程款的日支付逾期金。

五、 自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方承包的XXXXX装饰工程于 20xx年09月10日交付甲方使用。

六、 本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到福田区人民法 院提起诉讼。

七、 本协议一式二份，甲方双方各持一份。

甲方代表签字：

甲方代表签字：

欠钱用承包地偿还合同范本 第2篇

借款人(以下称甲方)____________

贷款人(以下称乙方)____________

担保人(以下称丙方)____________

甲方因____________原因，不能如期偿还____________年____________第____________号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：

一、甲方根据____________年____________第____________号合同向乙方借用的人民币贷款(大写)____________整，其中(大写)______整应于______年______月______日到期，截止到______年______月______日上述贷款的余额为(大写)______整，现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下：

日期金 额年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息：

三、延期后的贷款利率，从延期之日起按本协议签订之日的利率月息______‰执行。贷款的延期期限加上原期限达到新的利率档次期限，在原期限和延期内均按新的利率档次计收利息。

四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按______年______第______号合同和______年______第______号担保合同约定的条款执行。保证合同的保证期间为本协议约定的主债务履行届满之日起两年内。

五、当事人商定的其他事项：

六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款本息、费用全部清偿时自动失效。

七、本协议一式3份，甲、乙、丙各执1份。

甲方：(公章)_________________________

法定代表人(或授权代理人)：(签)___

__________年__________月_____________日

乙方：(公章)_________________________

法定代表人(或授权代理人)：(签)___

__________年__________月_____________日

丙方：(公章)_________________________

法定代表人(或授权代理人)：(签)___

签订协议地点：_________市_____县(区)

欠钱用承包地偿还合同范本 第3篇

甲方：

乙方：身份证号： 鉴于：

1、甲方因公司经营，于年月日起尚欠宁波建工股份有限公司工程款人民币 万元。

2、因甲方无力以货币方式清偿工程款，双方经友好协商，乙方同意甲方以房产抵偿工程款。

双方为了明确有关权利义务，特订立协议书如下：

第一条 借款本息金额及还款方式

双方确认，截止本协议签订之日止，甲方累计欠乙方工程款合计人民币万元。乙方同意甲方以 福泰商业广场 的住宅房抵偿工程款。

第二条 按债标的物概况

坐落地点：

房 号：

总建筑面积：

标的物价值：抵债房产市场总价为人民币元，现标的物折价后（即成交价）总价值为人民币万元。

第三条 差价找补

甲方以本协议第二条约定的房产作价方债务后，由乙方找补甲方差价款人民币 万元，该款由乙方于本协议签订之日起 日内支付给甲方，如乙方未在约定期限内支付差价，本协议认购行为无效。

第四条 手续办理

本协议签订之日，双方办理下列相关手续：

签订《商品房买卖合同》（或《商品房认购书》）；

由甲方向乙方出具收到相应金额购房款的收款收据（在办理房产证之前向乙方开具购房发票）；

第五条 相关税费的承担

本协议签订后，双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系，有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在《商品房买卖合同》中另行约定，因商品房买卖所产生的税、费担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行（允许中途变更一次购买人）。

第六条 其 他

本协议系双方真实意思表示，一经签订，双方均应严格履行。任何一方违约，都应依法承担违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书，原宁波建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。

本协议一式三份，甲乙双方各执一份，德兴市房产管理局备案一份，具有同等效力。

本协议经双方签字后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：委托代理人：

_________年____月____日 _________年____月____日

欠钱用承包地偿还合同范本 第4篇

甲方：

乙方：

鉴于：甲方从20__年___ 月 ___ 日至 20__年______月_____日供货价值物品(洗衣液)人民币总金额(大写) ， 现乙方公司需大量资金周转，特向甲方协商归还乙方所欠全部款项，达成本协议如下：

第一条 ： 于___年10月31号本月底全部还清款项。打入乙方指定账号：中国农业银行新市分行 户名：__ 账号：6___

第二条： 如若无力履行第一条，可经双方协商，可进行分期打款到该指定账号。

本协议签署后，甲方任何一期不能按时还款，则甲方余下应还款视为全部到期，乙方除有权追收甲方全部应还款额之外，还有权追收全部应还款的10%作为违约金。

第三条 双方各自的承诺及保证

1、 甲、乙双方在达成签订本协议后，当即生效。并具受法律保护。

2、 甲方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;乙方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在甲方付款当日向甲方出具有关财务凭证。

3、 乙方从本协议书签订之日不得通过各种方式损害甲方名誉及人身权利，否则甲方保留追究乙方法律责任的权利。

4、 若甲方任何一期不能按时还款，并且没有主动与乙方协商好，乙方有权向公安机关备案及追究一定的刑事责任。

甲方签字： 乙方签字：

年 月 日 年 月 日

欠钱用承包地偿还合同范本 第5篇

甲方（出借款人）：乙方（借款人）： （身份证号码： ） 连带责任保证人：

身份证号码：

甲乙双方及连带责任保证人在公平自愿的基础上达成如下协议：

一、甲方愿出借给乙方人民币 伍万元整(￥：元 )，借款期12个月，自年月日至 年 月日，于订立本合同之时，由甲方给付乙方，乙方保证不用借款从事违法活动。

二、每月利息率为 ‰，乙方应每三个月付清利息一次，不得拖欠。乙方保证按期归还借款，如果不能按期归还借款，乙方承担甲方追讨该借款的差旅费、律师费、诉讼费等。

三、本合同的债权，甲方可自由转让与他人，乙方不得异议。乙方偿还借款的顺序为先利息后本金。

四、乙方应觅连带责任保证人 叁名，确保本合同的履行。连带责任保证人愿与乙方负连带返还本金、利息和追讨该借款的差旅费、律师费、诉讼费等的'责任，并抛弃先诉抗辩权。

五、甲乙双方及连带责任保证人在本合同上签字即表示充分理解并同意本合同的所有条款。

甲方：乙方：

连带责任保证人： 签订合同日期：年月 日

借 据

今借到马相明人民币肆万元整，￥：，月息率为千分之 ，借款期限 自年7日至年 月日。 借款人身份证号：借 款 人： 连带责任保证人：

借款日期：

欠钱用承包地偿还合同范本 第6篇

出借方：_________

借款方：_________

借款方为公司经济业务的开展，向出借方借款，经双方协商，特订立本合同，以昭信守。

第一条借款用途：

本合同所借款项用于公司经营活动。

第二条借款金额：

人民币_________万（￥__________________）元整。

第三条借款利息：

采用固定利息形式，不随国家利率变化，年利息为百分之六。

第四条借款和还款期限：

1、借款时间共_________年，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。出借方将于_________年_________月_________日之前，将该款项一次性转入借款方提供的公司账户里。

2、还款时间与金额：借款方还款时间为_________年_________月_________日，本金和利息一并还清。

3、借款方如当期在约定时间内未清当期款项应按日息计算，如还款日期超过30天应付当期还款金额10%违约金。

第五条还款：

资金公司账面金额。

第六条借贷双方权利义务：

（一）借款方义务

1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

2、借款方应当按照合同约定期限还本付息。

（二）出借方义务

出借方应当按期足额将款项交付给借款人。

第七条违约责任：

1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议

第八条协议的变更或解除：

1、借款人需要延长借款期限的，应在借款到期日前30日内向出借人提出申请，征得其同意。

2、出借人若单方解除协议，提前收回本金，需提前30日向借款人提出告知，借款人只将本金归还，利息清零无需支付。

3、由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，公司应进行清算。借款人可以向出借方申请，变更或解除合同，并免除承担违约责任。

4、本协议的变更，必须经双方共同协商，并订立书面变更协议。

第九条解决合同纠纷的方式：

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，任何一方有权向公司注册地所在人民法院提起诉讼。

第十条其它：

本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，做出书面补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式两份，双方各执一份，两份具有同等法律效力。

借款方（公章）：__________________出借方（签字或盖章）：__________________

身份证号：___________________________签订日期：_________年_________月_________日

欠钱用承包地偿还合同范本 第7篇

甲方：______________

身份证号：______________

乙方：______________

电话：______________

鉴于以下事实：__________年__________月__________日甲、乙双方达成借款口头约定，甲方向乙方借款人民币__________万元(大写__________万元整)，当天乙方通过自己的农业银行卡号：______________转给甲方指定账户(户名：______________，卡号：______________)人民币__________万元整(大写__________万元整)。__________月__________号甲方又向乙方借款人民币__________万元(__________万元整)，乙方在小店开发区将现金__________万元交给甲方。__________月__________日甲方经乙方同意，将乙方__________汽车(车牌号：______________)抵押给一个体户，从个体户拿走抵押款__________万元人民币(__________万元整)。综上，甲方欠乙方本金__________万元(__________万元整)，偿还总额本息合计为人民币__________万(__________万元整)。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，就甲方欠乙方全部欠款项事宜，达成本协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：甲方应偿还乙方全部欠款本息共计人民币__________万元(__________万元整)。

第二条还款日期：__________年__________月__________日前将欠款__________万元(__________万元整)偿还清。甲方必须于__________月__________日前将欠款主动存入乙方指定账户：______________农业银行户名：______________，账号：______________。

甲方：______________

乙方：______________

__________年__________月__________日

欠钱用承包地偿还合同范本 第8篇

甲方(借款人)：

乙方(出借人)：

丙方(保证人)：

甲乙丙三方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。

第一条 具体约定：

（一）、借款方向贷款方借款人民币 万元。于年月日前交付甲方提供的银行账户，开户银行/账号

（二）、本合同借款用于法律允许范围内的正常生产经营活动。

（三）、本合同借款期限__ 月，自_____年__月__日起至_____年__月__日止。在合同规定的借款期内，月利率为%（百分之 ）。利息每月结算一次，每月利息并入下月本金并计算利息（即计算复利）。

（四）、借款方保证从年月日起至 年月日止,按本合同规定的利息偿还借款。借款方如果不按期归还款，逾期部分按月利率6%计算利息。

（五）、本合同借款的担保方式为_个人无限连带保证反担保_（见第二条保证条款）。

（六）、借款方以 抵押，抵押担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。借款方到期不能归还贷款，贷款方有权就抵押物优先受偿。

（七）、本合同自签订日起生效，一式三份，甲、乙、丙方各执一份。

第二条、保证条款：

（一）本合同的保证方式为连带责任保证。

（二）保证人保证担保的范围：

1．本合同项下的借款本金、利息（含复利）、罚息；

2．违约金、赔偿金、补偿金；

3．为实现债权和质权而支付的费用（包括但不限于因违约方发生的律师费）。

（三）保证人保证责任的保证期间自本合同生效之日起，直至借款人在本合同项下所有债务全部清偿完毕止。

（四）在借款期内，保证人发生被宣告破产、被依法撤销、解散、资不抵债等丧失担保资格和能力的变故时，保证人应及时通知乙方，甲方应提供新的担保。

（五）本合同项下保证人的.一切义务均具有连续性，对其合法继承人具有完全的约束力。 第三条 违约责任

一、发生下列情况之一即构成违约：

（一）甲方改变借款用途；

（二）甲方违反本合同约定，逾期或未按约定的金额归还借款本息；

（三）甲方提供的证明、资料等文件有虚假、非法的情况；

（四）甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失踪、丧失民事行为能力后无继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人或者其继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人拒绝履行本合同；

（五）合同履行期间，抵押人擅自处分抵押物，或者抵押人的行为足以使抵押物价值减少，乙方要求恢复原状、提供担保遭拒绝；

（六）合同履行期间，甲方中断、撤销乙方要求投保的保险；

（七）保证人提供虚假财务报告或者拒绝乙方对其财务状况进行监督、检查；

（八）保证人违反本合同保证条款或丧失担保能力甲方未能提供符合乙方要求的担保；

（九）甲方或担保人其他可能影响归还乙方贷款的行为。

二、发生违约情况时，乙方有权采取以下一种或多种措施：

（一）按中国人民银行的规定计收罚息和复利；

（二）要求甲方立即提前偿还部分或全部借款，或以合法程序处分本合同项下的抵、质押物以清偿全部借款和利息，或要求保证人履行保证责任；

（三）其他法律允许的措施。

第四条 纠纷的解决

本合同履行中发生争议，各方协商解决，协商不成，各方同意采取向合同签订所在地人民法院起诉的方式解决。

甲方(签字)：_____________________

乙方(签字)：____________________

丙方（签字）

欠钱用承包地偿还合同范本 第9篇

还款人：(以下称甲方)

债权人：(以下称乙方)

为尽快偿还我区“两基”工程所借款项，在平等自愿的基础上，经协商，甲、乙双方达成本协议：

一、乙方出借用于我区___________“两基”工程借款合计人民币___________元。截至20xx年xx月xx日已偿还的本金__________元，已偿还利息__________元。尚欠借款本金___________元，欠利息__________元，合计欠____________元。

二、上述欠款、利息数额，由欣新会计师事务所有限公司审计得出，双方对该审计结果予以确认。

三、减去20xx年xx月xx日后偿还的数额，截至订立本协议之日尚欠本金____________元，尚欠利息___________元，合计欠_______________元，即为区人民政府还款数额。

四、甲方还款期为5年，从______年____月____日至_____年_____月_____日，每年按照总债务的比例偿还。

五、在还款期内如因不可抗力事件(重大自然灾害、战争等)导致本区财政收支严重失衡的，还款期限可以适当延长。但不能超过合理期限。

六、自本协议订立之日起，乙方与原借款人的债权债务(合同)关系消灭。

本协议一式四份，甲、乙方、区教育和科技局、区“两基”欠债清核办各执一份，自订立之日起生效。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

本协议订立于______年______月______日

欠钱用承包地偿还合同范本 第10篇

甲方（债务人）：

身份证号：

乙方（债权人）：

身份证号：

因甲方到期不能履行还款义务，经甲乙双方平等自愿协商，达成以下协议：

一、债务情况

_____年_____月_____日，甲方向乙方借款人民币 （大写）（￥元），借款期限为月，月利率为 。

截至_____年_____月_____日，甲方对乙方到期欠款本息共计：人民币 （大写）（￥元）。双方已经对账并对此无异议。

二、抵债财产与安排

因甲方到期无力偿还上述借款，双方同意：甲方以自有车辆（车牌号 为的车）折价人民币 （大写）（￥元），用于清偿甲方对乙方的债务。

上述车辆实际交付并过户至乙方名下之后，甲乙双方的债务视为清偿完毕。

三、财产交付

甲方应在_____年_____月_____日（交付日）前将抵债车辆交付给乙方，并于实际交付之日起三日内配合乙方办理完成过户手续，将抵债车辆过户到乙方名下。

四、声明和保证

甲方声明和保证如下：

1、对于本协议约定的抵债车辆，甲方享有所有权或者合法的处分权；

2、在本协议所列抵债车辆上，没有设立任何担保物权（抵押权、质押权）或者用益物权等权利负担；

3、对于抵债车辆的上述产权归属和权利负担问题，甲方目前没有卷入任何诉讼，也没有任何第三人提出异议；

4、甲方无条件积极协助乙方办理车辆产权变更登记，若甲方不履行此项义务，应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1、甲方逾期交付抵债车辆或未按协议约定完成产权变更登记的，每逾期一天，应按抵债财产金额的1‰向乙方支付违约金。

2、甲方未按本协议约定时间交付车辆或办理产权变更登记的，或因第三人主张权利、权利纠纷等事由导致抵债车辆不能正常交付或不能正常过户的，视为甲方未交付抵债车辆。乙方可以单方解除本协议，并要求甲方继续按照原借款合同约定偿还借款本息。

六、争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均由乙方所在地人民法院管辖。

七、其他

本协议经各方签署后生效。

甲方：乙方：

签订时间：

欠钱用承包地偿还合同范本 第11篇

甲方：___________________

乙方：___________________

甲乙双方就乙方清偿甲方债务事宜达成以下协议：

一、借款及利息确认

1、乙方于______年___月___日向甲方借款￥___元（大写：___整），双方约定借款利息按计算。

2、从借款之日起至今乙方未向甲方归还借款本金且未支付利息，累计借款￥元，利息￥元（利息计至______年___月___日），共计欠款￥___元（大写：___元整）。

二、还款方式及时间

乙方同意采用第种方案偿还甲方上述债务：

第一种：乙方同意偿还人民币___元整（小写：￥___元），以解决上述债务问题，但须：

1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方；

2、在______年___月___日之前将上述款项汇出。

第二种：乙方分期偿还甲方债务，具体还款时间及数额如下：

1、______年___月___日前支付___元；

2、______年___月___日前支付___元；；

3、______年___月___日前支付___元；。

三、乙方按照本协议第二条偿还欠款后，并自人民币___元整（￥___元）到账后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

四、如乙方按约履行了本协议第二条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

五、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的___％向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第二条的约定付款，甲方将保留向乙方全部欠款，即￥___元（大写：___）本金及利息的法律责任。

六、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商；协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、本协议一式两份，双方各持一份；本协议自双签字后生效。

甲方：___________________乙方：___________________

日期：___________________日期：___________________

欠钱用承包地偿还合同范本 第12篇

还款人： 区人民政府（以下称甲方）

债权人：（以下称乙方）

为尽快偿还我区“两基”工程所借款项，在平等自愿的基础上，经协商，甲、乙两方达成本合同：

一、乙方出借用于我区___________“两基”工程借款合计人民币___________元。截至XX年12月31日已偿还的.本金__________元，已偿还利息__________元。尚欠借款本金___________元，欠利息__________元，合计欠____________元。

二、上述欠款、利息数额，由欣新会计师事务所有限公司审计得出，两方对该审计结果予以确认。

三、减去XX年12月31日后偿还的数额，截至订立本合同之日尚欠本金____________元，尚欠利息___________元，合计欠_______________元，即为 区人民政府还款数额。

四、甲方还款期为5年，从______年____月____日至_____年_____月_____日，每年按照总债务的比例偿还。

五、在还款期内如因不可抗力事件（重大自然灾害、战争等）导致本区财政收支严重失衡的，还款期限能够适当延长。但不能超过合理期限。

六、自本合同订立之日起，乙方与原借款人的债权债务（合同）关系消灭。

本合同一式四份，甲、乙方、 区教育和科技局、 区“两基”欠债清核办各执一份，自订立之日起生效。

甲方： 区人民政府乙方：

法定代表人： 法定代表人：

欠钱用承包地偿还合同范本 第13篇

欠款人(本人)：__________姓名________，性别_____，_____年___月___日出生，身份证号码：__________________，现居住地址：_____________________，联系方式__________________。

保证人：__________姓名________，性别_____，_____年___月___日出生，身份证号码：_____________________，现居住地址：_______________________，联系方式__________________。

本人(欠款人)确认：__________本人因收到债权人________(身份证号码：__________________________________)__________转账家装款两笔(分别为￥__________元和￥__________元，合计￥__________元)，未按时完成装修，导致债权人赔偿业主￥__________元。现本人承诺将该__________元家装费及￥__________元赔偿款(两项合计__________元)赔偿给债权人。故截至今日，本人欠付债权人款项共计￥__________元(大写：___________________元整)。

一、还款期限

本人承诺最迟于_____年___月___日对本人所欠钱款__________元(大写：__________________元整)全部予以清偿。

二、具体还款计划

本人承诺于每月___日之前向债权人最低还款人民币_____元，直至以上费用全部清偿为止。

三、还款方式

本人以银行转账的方式进行还款，将上述款项汇入至债权人所指定的银行账户，债权人指定银行账户为：__________

开户银行：_____________________________;

银行账号：_____________________________;

开户人：_______________________________。

四、逾期责任

1、若本人未按上述还款计划按期足额付款的'，除支付上述全部款项之外，还应向债权人支付逾期付款利息(以本欠条确认欠款金额为本金，按照日利率_____%计算，支付自逾期之日起至付清全部款项之日止的利息)。

2、若本人任何一月未按期足额偿还最低还款，债权人有权要求本人一次性清偿所有欠款。

五、担保

保证人承诺对本债务承担连带保证责任，保证期间为还款期限届满之日起两年。

六、本人确认以为法律文书送达地址，同时确认以上联系方式为本人有效联系方式，若联系方式变动，本人在变动之日起3日内通知债权人新的有效联系方式，若因本人未及时通知导致债权人无法进行债务履行的催告，本人承担预期违约的法律后果。

欠款人(签名/捺印)：__________

身份证号码：__________

_____年_____月_____日

保证人(签名/捺印)：__________

身份证号码：__________

_____年_____月_____日

欠钱用承包地偿还合同范本 第14篇

甲方（出借人）：

身份证号：

地址：

乙方（借款人）：

身份证号：

地址：

一、甲方双方就下列事宜达成一致意见，签订此合同。

借款用途 ____________要从事个体经营，急需一笔资金周转。

二、借款金额和还款时间

向借款人民币千零零零元 整（大写 ）。于 年 月 日，前还清甲方。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。

三、借款期限

借款期限 年，自 月 日止。

四、还款方式

应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。乙方到期还清所有本协议规定的款项后，甲方收到还款后将借据交给乙方。

五、借款利息方式

自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利在合同规定的借款期内、分别按照5次还款方式进行还款。其方法是：

1、分别按照四个阶段，第一季度还款6000、第二季度还款6000、第三季度还款6000、第四季度还款6000。

2、第五次还款为其余所有金额100000元整（大写 ）。

六、权利义务

贷款方有权监督贷款使用情况，了解借款方的偿债能力等情况，借款方应该如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约部分参照银行规定加收罚息。（贷款方提前还款的，应按规定减收利息。）

七、保证条款

1、借款方自愿用_______________做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的，抵押权消灭。

2、借款方必须按借款合同规定的用途使用贷款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

3、借款方必须按合同规定期限还本利息。

4、需要保证人担保时，保证人履行连带责任后，有向借款方追偿的权利，借款方有义务对保证人进行偿还。

八、强制执行条款与还款时间

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力，经慎重考虑，双方同意本协议签订后，并赋予本协议的强制执行效力。

2、此笔借款的到期时间为_______年___月___日，从_______年___月___日起开始计算诉讼时效，如果乙方到期不还款，甲方有权依据本合同协议向人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

九、合同争议的解决方式

本合同履行过程中发生的争议，由当事人对双方友好协商解决，也可由第三人调解，协商或调解不成的，可由任意一方依法向出借人住所地人民法院起诉。

十、本合同自双方签章之日起生效。

本合同一式_____份，双方各持_____份。每份均具有同等法律效力。本合同未做约定的，按照《^v^合同法》的有关规定执行。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

欠钱用承包地偿还合同范本 第15篇

合同编号：_________

贷款方：_________

借款方：_________

根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

第一条 借款用途_________.

第二条 借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)_________.预计用款为20___年_________元;_________年_________元;_________年_________元。

第三条 借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_________%.借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%

第四条 借款期限借款方保证从_________年_________月起至_________年_________月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_________年_________元;_________年_________元;_________年_________元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。

第五条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

第六条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

第七条 贷款方有权检查、监督贷款的'使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。

借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

第八条 本合同条款以处的其它事项，双方遵照《^v^合同法》的有关规定办理。

第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

借款方(盖章)_________ 贷款方(盖章)_________

负责人(签字)_________ 负责人(签字)_________

地址：_________地址：_________

20__年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

欠钱用承包地偿还合同范本 第16篇

甲方：___________________

乙方：___________________

甲乙双方经过平等协商，达成以下协议：

第一条、甲乙双方自______年______月______日合作以来，运作正常，乙方对甲方一直以来产品保质保量，稳价供应，感到满意，甲方对乙方一直较大批量的进货表示感谢。经财务对帐至今为止帐目如下：（自______年______月______日至______年______月______日）

经销额：______元；

还款额：______元；

欠款额：______元。

第二条、由于甲方动作资金困难，要求乙方从今日起尽快回笼货款，双方协议如下：

______年______月______日前，支付______元；

______年______月______日前，支付______元；

______年______月______日前，支付______元。若逾期则罚以______%月息，余款待______年______月______日前一次性还清。

第三条、本协议自双方签字盖章后生效。一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：___________________乙方：___________________

日期：___________________日期：___________________

欠钱用承包地偿还合同范本 第17篇

甲方(贷款人)：

身份证号：

乙方(借款人)：

身份证号： 欠款合同

甲方双方就下列事宜达成一致意见，签订此合同。

欠款原因 欠款金额和还款时间.

欠款人民币____________元(小写)___________整(大写)。于_______年_______月_______日，前还清甲方。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。

欠款期限

欠款期限_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

一、还款方式

应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款。乙方到期还清所有本协议规定的款项后，甲方收到还款后将借据交给乙方。如到期不还清欠款，属乙方违约，乙方必须承担违约金。甲方可按逾期后每天加收本金的的违约金 ，违约金每天为：大写： 元整。小写： 元整。

二、强制执行条款与还款时间

1.甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行

三、合同争议的解决方式

本合同履行过程中发生的争议，由当事人对双方友好协商解决，也可由第三人调解，协商或调解不成的，可由任意一方依法向人民法院起诉。

四、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式三份，双方及人民法院各持一份，每份均具有同等法律效力。

五、本合同未做约定的，按照《^v^合同法》的有关规定执行。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

欠钱用承包地偿还合同范本 第18篇

借款人：________（下简称甲方）

贷款人：________（下简称乙方）

鉴于：

1、甲方是一家注册资本________万元的有限责任公司，因项目的实施需要资金；

2、乙方受委托进行个人贷款，有关权利义务均由承担，甲方可以代为行使；

3、甲方已经向乙方提供了乙方所需要的部分资料（见附件），并承诺有关资料是真实、准确、完整、没有任何遗漏，不存在任何欺诈，否则承担一切责任。同时就有关资料中没有体现的一些情况作出了承诺说明，甲方也进行了初步的调查，以后根据需要还可以进行进一步的调查。

为此，甲、乙方在平等自愿的基础上，达成如下借款协议：

一、贷款金额：________万元人民币。

二、贷款期限：至少________年，最长________年。乙方有权根据履行情况和甲方经营情况决定年限，每一年贷款期满之前一个月内确定。贷款起始日为________年________月________日。

三、贷款利率及计收方法：

1、贷款利息为每年20%。每年贷款发生之前七个工作日内支付。

2、本协议签定之日起三日内，甲方向乙方支付前期费用________万元，该费用在贷款到位后直接抵作利息。若没有到位，乙方应无条件立即返还，并按照月利2%承担违约金。

四、贷款用途：本贷款本金部分限于支付费用，必须专款专用，未经贷款人同意，不得挪作他用。

五、贷款使用：本合同签订之日起三个月内，甲方应将其签订的`有关甲方买卖等重要合同

六、贷款偿还：如借款人不能按期还款，最迟在贷款到期前十五天应向贷款人提出书面展期申请，届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款，自过期之日起，加收20%～50%的罚息。

为有利于还款，借款人应在贷款人处开立还款准备金帐户，将用于还款的人民币资金先予存入，待外汇额度落实后再结汇偿还贷款。

七、还款担保：本合同项下的贷款本息由作为借款人的担保人，并由担保人向贷款人出具担保函，作为本合同不可分割的组成部分。一旦借款人不能按期偿还贷款本息，经贷款人发出书面通知，由担保单位承担还本付息责任。本贷款项下有关进出口结算业务，应通过中国银行进出口业务部叙做。

八、违约和违约处理：

（一）下列情况均属借款人违约：1。借款人未能按合同计划用款和还本付息。2。未经贷款人同意改变贷款用途或挪作他用。3。未经贷款人同意借款人私自转卖用贷款购置的物品。4。借款人违反本合同其他条款事项。

（二）根据违约情况，贷款人有权采取下列措施：1。注销借款人未使用的贷款。2。对违约部分贷款加收最高为50%的罚息。3。冻结借款人在贷款人处的存款，并追回贷款。4。向贷款担保人追索贷款。5。借款人和担保人未能履行合同还款责任时，贷款人有权从借款人和担保人在各金融单位存款帐户中主动扣收还贷款项。6。采取其他必要手段直至依法索偿应付未付贷款本息及费用。

九、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执两份。本合同若有其他未及事宜，双方进一步商定补充条款。

借款人：________________

贷款人：________________

银行负责人：________________

签约日期：________________

还款人：________区人民政府（以下称甲方）

债权人：________________（以下称乙方）

为尽快偿还我区“两基”工程所借款项，在平等自愿的基础上，经协商，甲、乙双方达成本合同：

一、乙方出借用于我区___________“两基”工程借款合计人民币___________元。截至________年________月________日已偿还的本金__________元，已偿还利息__________元。尚欠借款本金___________元，欠利息__________元，合计欠____________元。

二、上述欠款、利息数额，由欣新会计师事务所有限公司审计得出，双方对该审计结果予以确认。

三、减去________年________月________日后偿还的数额，截至订立本合同之日尚欠本金____________元，尚欠利息___________元，合计欠_______________元，即为区人民政府还款数额。

四、甲方还款期为5年，从______年____月____日至_____年_____月_____日，每年按照总债务的比例偿还。

五、在还款期内如因不可抗力事件（重大自然灾害、战争等）导致本区财政收支严重失衡的，还款期限可以适当延长。但不能超过合理期限。

六、自本合同订立之日起，乙方与原借款人的债权债务（合同）关系消灭。

本合同一式四份，甲、乙方、区教育和科技局、区“两基”欠债清核办各执一份，自订立之日起生效。

甲方：________区人民政府乙方：________

法定代表人：________法定代表人：________

欠钱用承包地偿还合同范本 第19篇

还款人： 区人民政府（以下称甲方）

债权人：（以下称乙方）

为尽快偿还我区“两基”工程所借款项，在平等自愿的基础上，经协商，甲、乙双方达成本合同：

一、乙方出借用于我区___________“两基”工程借款合计人民币___________元。截至20xx年12月31日已偿还的本金__________元，已偿还利息__________元。尚欠借款本金___________元，欠利息__________元，合计欠____________元。篇二：欠款发货协议书 欠款发货协议书

发货人：（甲方）

电话： 联系人:地址： 欠款人（乙方）： 地址： 电话：

一：甲乙双方就下述欠款发货事宜达成协议。

二：交提货方式：乙方在提货时对货物进行验收，出库后概不负责。

三：付款方式：乙方应在甲方协定日内即年月日一次付清货款元，逾期按国家银行同等利息计算并承担未交货款百分之五的滞纳金。

四：争执解决：双方如发生争执，应及时进行协商解决，若协商不成由法院裁决。

甲方：

乙方（欠款人）：

欠钱用承包地偿还合同范本 第20篇

贷款人： （以下简称“甲方”）

借款人： （以下简称“乙方” ）

保证人： （以下简称“丙方”）

鉴于乙方购买房产，并以该房屋作为抵押物向甲方申请购房抵押贷款；丙方为乙方在所购房屋的所有权证及抵押登记尚未办妥期间提供连带保证责任。根据《^v^担保法》、《中国人民银行个人住房贷款管理办法》及中国农业银行有关规定，经甲、乙、病三方协商一致，订立本合同。

第一条 释 义

在本借款合同中，除合同内另行定义外，下列名词定义如下：

1、欠款：乙方所欠甲方在本合同项下的一切款项，包括借款本金、利息、逾期利息、复利、罚息及其他有关费用。

2、购房合同：乙方与卖方签订的，购买本合同抵押房屋的《房屋买卖合同》、《商品房预售合同》或其他购房协议。

3、抵押物：购房合同项下的房屋及一切与该房屋有关的权益的统称。

4、抵押贷款阶段性担保：指由银行认可的保证人为乙方在所购房屋的所有权证及抵押登记上未办妥期间提供的连带保证责任。

第二条 乙方所购房屋

1、房屋座落____________________________________________

2、房屋类型____________________________________________

3、房屋结构____________________________________________

4、建筑面积____________________________________________

5、房屋所有权证编号______________字第____________________

6、国有土地使用证编号___________________字第_____________

7、房屋评估价值_________________________________________

8、房屋交易价值_________________________________________

第三条 借款用途

本合同项下的借款，乙方必须用于其与售房人签定的《购房协议书》中购买的坐落于__________________________的房屋。乙方不得擅自改变本合同中确定的借款用途。

第四条 借款金额

借款金额为人民币（金额大写）______________________，即乙方所购房屋价款的___________%

第五条 价款期限

借款总期限自________年________月______日起至_______年________月_________日止，共_______年______月，分 期归还。

第六条 借款利率

1、借款利率按月利率 ‰执行。

2、借款利息按月计付，结息日为每月第20日。

3、借款期限一年以内（含一年）的，实行合同利率，遇法定利率调整不分段计息；贷款期限一年以上的，遇法定利率调整，于次年1月1日按相应利率档次执行新的规定利率。

第七条 借款划拨

在办妥本合同抵押登记，取得他项权利证后的7个工作日内，甲方将上述借款金额拨入乙方在甲方处开立的存款帐户（帐号 ）内；甲方同时根据乙方预先签署的《委托付款授权书》，将借款金额一次性以乙方购房款名义划入售房人在甲方处开立的售房存款帐户（帐号 ）内。

丙方同意为乙方在所购房屋的所有权证及抵押登记尚未办妥期间内提供连带责任保证，并作为全权代理人，保证为乙方办理完产权证及抵押登记。在丙方为上述保证与甲、乙三方签署《个人住房抵押借款合同》，取得房地产卖契后7个工作日内，甲方将上述借款金额拨入丙方在甲方处开立的专用帐户内；丙方根据乙方预先签署的《付款授权书》将借款金额以乙方购房款名义划入售房人在甲方处开立的存款帐户（账号： ）内。

第八条 借款偿还

1、乙方应按期足额偿还甲方贷款本息。

2、借款期限在一年以内（含一年）的，实行到期一次还本付息，利随本清。

3、借款期限一年以上的，本合同项下借款本息以每一个月为一个偿还期，每月第________日为乙方的每期还款日，首期还款发生的次月第________日。

4、乙方在获得甲方贷款之前必须在甲方处开立存款帐户（帐号__________________）或办理银行卡（卡号 _______________），每期还款日前，乙方应在上述存款帐户内存入不少于一期的应还借款本息。甲方于每期还款日根据乙方预先签署的《付款授权书》直接从该存款帐户中扣收与本合同项下借款有关的款项。如果款项不足扣划时，甲方给乙方_________日的宽限期，期满帐户存款仍不足扣划时，则该期应还贷款本息全部作逾期处理。

（1） 等额还款法：

每月还款金额=贷款本金×月利率×每月等额还本付利息金额为人民币（大写金额）

（2）递减还款法：

月还款额= +（贷款本金—已归还贷款本金累计额）×月利率

6、提前还款

乙方若提前还款，须征得甲方同意，并按下列规定办理：

（1）乙方可在每期的还款日之前偿还部分或全部未到期借款。

（2） 乙方须在预定提前还款日的一个月前，以书面形式向甲方提出申请。

（3） 乙方提前偿还全部借款的，按合同约定的利率和借款余额以及实际使用期限计算利息，利随本清，已计收的借款利息不再退还。

（4） 提前偿还部分借款本金的，其提前偿还部分借款本金后对剩余的部分可以调整还款计划，即还款期限缩短，每期还款额不变或者还款期限不变，每期还款额减少。选择期限缩短的，按调整后总的借款期限确定利率档次计收以后的利息。

（5） 若乙方提前偿还全部欠款而此合同项下的借款尚在阶段性保证期内，丙方的保证责任自动终止。

7、逾期还款

对逾期未还的贷款本息，乙方选择以下第 种方式偿还：

（1） 乙方在上述存款帐户内存足款项，由甲方在下一个还款日划收。但在存款日至划款日之前，甲方仍向乙方计收逾期及其复利。

（2） 乙方到甲方的信贷部门领取欠款清单，再凭欠款清单到营业柜台交付现金，从交付欠款之日起，停止计收逾期利息及其复利。

8、乙方、丙方及售房方在《房屋买卖合同》及其它约定项下就购房事宜发生任何纠纷，均不得影响本合同项下借款本息及有关费用的按期偿付及保证责任的承担。

第九条 甲方义务

1、在合同约定的期限内，将借款足额提供给乙方。

2、核收和保管与抵押物有关的房屋所有权证、他项权利证和其他所需文件。

3、在乙方向甲方偿还全部欠款后，甲方与乙方向房地产管理部门办理注销抵押登记手续，并将抵押物所有权证及其他有关证明文件交还乙方。

4、在阶段性担保期间，乙方未能依约履行还款义务，而由丙方代为清偿乙方欠款的，甲方

须将与抵押物有关的证明文件转交给丙方处理。

第十条 乙方义务

1、按时足额还本付息。

2、在甲方处开立存款帐户，并存入不低于30%的购房首付款，同时授权甲方从此帐户内划付与借款有关的款项。

3、对抵押物必须妥善保管并负有维修、保养、保证完好无损的责任，并随时接受甲方的检查监督。如抵押物发生部分或全部毁损，无论何种原因及何人的过失，均由乙方承担全部责任，乙方须向甲方赔偿由此引起的一切损失。

4、抵押物除自用外，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的部分或全部抵押物出售、出租、赠与、转让、舍弃、托管、重复抵押、以抵押物清偿其他债务或以其他方式处置。

5、在丙方履行了阶段性担保责任，代乙方偿还全部欠款后，乙方同意甲方将抵押权转让给丙方。

6、按本合同第十二条第4款的约定办理抵押房屋保险。

7、在变更通讯地址时立即以书面通知甲方。

第十一条 丙方义务

1、丙方为乙方提供阶段性担保，担保期限自甲方依《个人住房抵押借款合同》、房地产卖契发放贷款之日起至抵押登记办理完毕之日止。担保范围为乙方所欠甲方的一切款项，包括借款本金、利息、逾期利息、罚息及其它相关费用。

2、丙方接受乙方委托在 月之内办理完毕以下事项：

（1）代乙方办理房屋过户手续，代收代缴土地出让金。

（2）代乙方办理正式产权证，并保证将其移交给甲方收押。

（3）代乙方办理所购房屋的抵押登记手续，并在收到他项权利证书之日起5日内将该证书交与甲方。

第十二条 违约责任

1、乙方在合同期内，未按月偿还借款本息，甲方按规定对其逾期还款按实际天数每日计收万分之 罚息，并对逾期支付的利息计收复利。

2、本借款发放后，在阶段性担保期间：乙方不能按时偿还借款本息的，由丙方代为偿还，丙方偿清全部欠款后，即可处置该项抵押物；在抵押登记生效后：乙方连续三个月或任何一期贷款本息及相关费用逾期三个月的，甲方即可处置该项抵押物，以偿还乙方欠款。

3、本借款发放后在阶段性担任期间：丙方未能在合同约定的期限内办理房屋过户、抵押登记手续的，甲方有权从其保证金帐户中扣除_______% 的保证金且该笔保证金不予退还。此后丙方仍有义务继续办理过户、抵押登记手续，直至将产权证、他项权利证移交给甲方，其阶段性担保责任方可解除。

第十三条 房屋抵押

1、抵押期限

抵押期限自_____年_____月_____日起至

_____年___月___日，自抵押登记办妥之日起至本合同借款日后六个月止。

2、抵押率___________

3、抵押担保范围：借款本金、利息、逾期利息、复利、罚息、诉讼费、律师代理费、抵押物处理费、过户费等甲方及丙方实现抵押权的一切费用。

4、抵押登记

（1） 乙方出具《授权委托书》委托丙方或乙丙双方共同以本合同、购房合同以及其他有关房地产所有权证明文件在房屋所在地的房地产管理机关办理抵押登记手续。

（2） 低压物的所有权证明文件、抵押登记的《他项权利证书》及其他有关文件须交予甲

方收执和保管。

本合同一式 份，甲、乙、丙各执 份。 甲方：

日期：

乙方：

日期：

丙方：

日期:

欠钱用承包地偿还合同范本 第21篇

甲方（债权人）：______________________

乙方（债务人）：_____________________

第一条 还款内容

1.还款金额：人民币_____________________。

2.还款期限及方式：自签订此协议之日起乙方_______至_______年_______月_______日前还清，即签订此协议之日还XXXX元，其余的分12期付清，每期还款XXX元，分别于每月的X号前支付。

3.利率：按照____________的利率执行，具体为：________________________________________。

第二条 甲乙双方的义务

（一）甲方的义务：

1.在乙方还款时，向乙方出具收据；

2.乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将借据交给乙方。

（二）乙方的义务：

应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。

第三条 违约责任：乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。

第四条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本协议自双方签字之日生效。

甲方：（签字）______________

乙方：（签字）______________

签约日期：_________________

欠钱用承包地偿还合同范本 第22篇

甲方（借款人）：____身份证号码：____

乙方（出借人）：____身份证号码：_____

丙方（保证人）：____身份证号码：____

甲、乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同：

第一条具体约定：

（一）乙方借给甲方人民币（大写）

（二）本合同借款用

（三）本合同借款月利率为____%高于国家利率，如国家利率调整则在新规定上增加____%。

（四）本合同期限____月，自____年____月____日至____年____月____日止。

（五）甲方选择的还款方式为：

（六）本合同借款担保方式为个人无限连带保证（见第二条保证条款）。

（七）本合同自签订日起生效，一式四份，甲、乙、丙方各执一份，公证机关一份，合同文本具有法律效力。

第二条：保证条款：

（一）本合同的保证方式为连带责任保证。

（二）保证人保证担保范围。

1、本合同项下的借款本金，利息（含复利）罚息。

2、违约金、赔偿金、补偿金。

（三）保证人保证责任的保证期间自本合同生效起，至本合同项下债务履行期届满之日起两年。

第三条：违约责任

一、发生下列情况之一即构成违约

（一）甲方改变借款用途。

（二）甲方违反本合同约定，逾期或未按约定的金额归还借款本息。

（三）甲方或担保人其他可能影响归还乙方借款的行为。

二、发生违约情况时，乙方有权采取以下一种或多种措施。

（一）按中国人民银行的规定计收罚息和复利。

（二）要求甲方立即提前偿还部分或全部借款，或以合同法程序处分本合同项下的抵质押物以清偿全部借款和利息，或要求保证人履行保证责任。

（三）其它法律允许的措施。

第四条：纠纷的解决

本合同履行中发生争议，各方协商解决。

甲方（签字）：____账号：____电话：____

乙方（签字）：____账号：____电话：____

丙方（签字）：____账号：____电话：____

合同签订日期：_________

欠钱用承包地偿还合同范本 第23篇

原告： 男，汉族，现年 岁，身份证号码 现住徐州市云龙区

原告电话：

诉讼代理人：

诉讼代理人电话：

第二被告

第三被告

诉讼请求：

1、原告请求依法判令被告给付原告货款 元

2、请求判令被告支付逾期付款违约金 元

3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。

事实与理由：

原告和被告于20xx年12月15日签订了五金配件购销合同，后又于20xx年2月18日签订了产品购销合同(各种灯具)。双方在每份合同中都约定了灯具的数量、单价、合同履行方式及货款支付方式和期限，同时还约定了违约金。合同签订后，原告严格依据合同向被告履行了供货安装义务，合同履行完毕后，经双方结算，五金配件实际总货款是13838，合同签订时预付19620元，仍下欠1218元。产品购销合同实际总价款为元，预付货款12000元，合同履行过程中支付货款56200元，现下欠元。即两份合同总价款为，被告共计给原告支付了87820元，下欠136202。自双方结算后，原告又多次要求被告按合同约定立即支付货款，被告推脱不予支付，事实上已经构成违约，依合同约定被告应当承担违约责任，按合同总价款的30﹪向原告支付违约金元。

综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表达，合法有效。被告拖欠原告货款共计 元，事实清楚,证据充分,双方的债权债务关系清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款及违约金共计 元。原告为了维护自身的合法权益，实属无奈，特依法向人民法院提起诉讼，恳请贵院依法判令被告给付原告拖欠的货款及违约金，支持原告的诉讼请求。

徐州市人民法院

附：

1、本诉状副本 1 份

2、《买卖合同》复印件 份

3、收货单复印件 份

起诉人：电话： 年 月 日

欠钱用承包地偿还合同范本 第24篇

甲方:

乙方:

鉴于以下事实:20__ 年7月30日甲、乙双方达成借款口头约定，甲方向乙方借款人民币_万元(大写_万元整)，当天乙方通过自己的农业银行卡号: 转给甲方指定账户(户名:__ ，卡号: )人民币_万元整(大写陆万元整)。8月8号甲方 又向乙方借款人民币_万元(贰万元整)，乙方在小店开发区将现金两万元交给甲方。8月 23日甲方经乙方同意，将乙方中华汽车(车牌号: )抵押给一个体户，从个体户拿走抵押款3万元人民币(叁万元整)。综上，甲方欠乙方本金11万元(壹拾壹万元整)，偿还总额本息合计为人民币__万(壹拾叁万元整)。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，就甲方欠乙方全部欠款项事宜，达成本协议如下:

第一条 甲、乙双方在此确认:甲方应偿还乙方全部欠款本息共计人民币__万元(壹拾叁万元整)。

第二条还款日期:20__年9月30日前将欠款__万元(壹拾叁万元整)偿还清。

甲方必须于9月30日前将欠款主动存入乙方指定账户: 农业银行户名: ____，账号: ____。

甲方: 乙方:

欠钱用承包地偿还合同范本 第25篇

甲方：___________________

乙方：___________________

甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本还款协议书，以资双方共同遵守：

甲、乙双方共同确认：截止至_______年______月______日，甲方尚欠乙方借款______元及逾期还款利息______元，欠款本金及逾期还款利息合计______元。

经双方协商，达成一致还款计划如下：

1、_______年______月______日前，甲方向乙方付清欠款本金及逾期付款利息合计______元。

2、本协议签订之日起的逾期还款利息按照月息______%计算，计算至欠款本金及利息实际偿还完毕为止。

三、甲方应严格按照本协议约定的还款计划予以还款，如有违反，则乙方有权要求甲方一次性支付全部欠款本金及逾期还款利息。

四、本协议经各方签字、盖章后生效，本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

甲方：___________________乙方：___________________

日期：___________________日期：___________________

欠钱用承包地偿还合同范本 第26篇

甲方：__________身份证号：__________

乙方：__________身份证号：__________

甲方与乙方担保合同追偿一案，各方经人民法院调解于达成了( )思民初字第 号《民事调解书》，确定了乙方债务金额及清偿期限;乙方一直未能严格执行，为此，甲方每年均多次催告乙方结清债务，乙方却总借故推脱，直至20xx年xx月xx日，乙方才就上述《民事调解书》所指债务的履行事宜向甲方出具了一份书面还款承诺。

在综合考虑乙方清偿能力及甲方债权实现风险的基础上，经友好协商，甲、乙双方就上述《民事调解书》所指债务的清偿事宜达成如下协议条款，以资共同遵守：

一、双方共同确认：

截至20xx年xx月xx日，就上述《民事调解书》所指债务：乙方尚欠代偿款__________元、违约金元(违约金应以尚欠代偿款为基数按每日的标准计至债务全部清偿之日止)，以上款项共计元人民币。

二、双方一致同意：

1、乙方应在20xx年xx月xx日前向甲方支付__________万元，在20xx年xx月xx日向甲方支付20万元;

2、乙方按期付讫上述两笔款项后，双方就上述《民事调解书》所指债务再无未了事宜，即乙方无需再履行本协议第一条确定的其他债务;

3、乙方未能按期付讫上述两笔款项的，乙方仍应按本协议第一条确定的金额向甲方清偿债务，甲方还有权就乙方尚欠债务向人民法院申请强制执行。

三、双方因本协议及其履行发生争议，应协商解决，协商不成的，应诉诸本协议签署地人民法院。

四、本协议自双方签署之日起生效。

五、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：__________公司

乙方：__________(盖章) (签字、捺印)

签约时间：__________

签约地点：__________

欠钱用承包地偿还合同范本 第27篇

甲方：___________________

乙方：___________________

甲方与乙方担保合同追偿一案，各方经人民法院调解于达成了（ ）思民初字第号《民事调解书》，确定了乙方债务金额及清偿期限；乙方一直未能严格执行，为此，甲方每年均多次催告乙方结清债务，乙方却总借故推脱，直至______年______月______日，乙方才就上述《民事调解书》所指债务的履行事宜向甲方出具了一份书面还款承诺。

在综合考虑乙方清偿能力及甲方债权实现风险的基础上，经友好协商，甲、乙双方就上述《民事调解书》所指债务的清偿事宜达成如下协议条款，以资共同遵守：

一、双方共同确认：

截至______年______月______日，就上述《民事调解书》所指债务：乙方尚欠代偿款__________元、违约金元（违约金应以尚欠代偿款为基数按每日的标准计至债务全部清偿之日止），以上款项共计元人民币。

二、双方一致同意：

1、乙方应在______年______月______日前向甲方支付__________万元，在______年______月______日向甲方支付20万元；

2、乙方按期付讫上述两笔款项后，双方就上述《民事调解书》所指债务再无未了事宜，即乙方无需再履行本协议第一条确定的其他债务；

3、乙方未能按期付讫上述两笔款项的，乙方仍应按本协议第一条确定的金额向甲方清偿债务，甲方还有权就乙方尚欠债务向人民法院申请强制执行。

三、双方因本协议及其履行发生争议，应协商解决，协商不成的，应诉诸本协议签署地人民法院。

四、本协议自双方签署之日起生效。

五、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：___________________乙方：___________________

日期：___________________日期：___________________

欠钱用承包地偿还合同范本 第28篇

贷款人（甲方）：XX

借款人（乙方）：XX

为解决乙方所欠甲方债务事宜，双方就乙方债务偿还问题，根据我国现行法律法规和有关政策规定，在自愿、平等、协商的基础上，达成如下协议：

一、债权确认条款

双方共同确认，截止XXXX年XX月XX日，乙方累欠甲方人民币贷款本息合计（大写）XX元，其中本金 （大写XX）元，利息（大写XX）元。

二、抵债条款

1.抵债责任人

乙方作为债务人，甲方同意乙方按下述第2项约定偿还其累欠甲方的债务。

2.抵债物及抵债额

乙方自愿将有合法处分权的资产抵偿甲方债务人民币（大写XX）元。

三、乙方的保证

1.确保自己对抵贷资产拥有合法的处分权，并无其他任何产权纠纷。

2.确保抵债行为符合法律、法规及公司章程所规定的程序。

3.确保甲方不因该抵债行为受到乙方其他债权人的干扰。

4.承担因无处分权和违反相关规定所产生的一切责任。

四、抵债物的交付

1、本协议书签订后，甲方有权对本协议书项下的抵债资产进行处分，或将抵债资产进行转让。

2、乙方应在接到甲方的书面通知后，要立即向甲方或甲方所确定的受让人交付本协议书项下抵债资产。

五、资产抵债行为的生效满足下列条件，本协议所约定的抵债行为正式生效。

1.甲方顺利完成本协议书项下抵债资产的转让或足额收到转让款。

2.甲方得到抵债物已交付的书面证明。

六、债权债务的消灭本协议第五条所确认的抵债行为生效后，本协议项下乙方所欠甲方的借款本金和利息，视为清偿完毕。

七、如本协议所确认的抵债行为未生效，本协议对各方均不具有法律约束力。甲方有权按原借款合同和担保合同的约定，行使追索权。

八、本协议书一式四份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：XX

法人代表（签字）：XX

XXXX年XX月XX日

乙方（签章）：XX

法人代表（签字）：XX

XXXX年XX月XX日

欠钱用承包地偿还合同范本 第29篇

甲方：____________________

乙方：____________________

丙方：____________________

鉴于：

1、乙方于____年__月__日向甲方借款人民币__________仟万元，但未能于还款到期日将借款归还甲方。

2、乙方在甲、乙双方于____年__月__日就乙方债务偿还事宜签订的《还款协议》规定的期限内仍未能偿还上述债务(见附件1)。

3、丙方开发建设了位于____市__区__路__号的“____商场”房地产，并为该房地产实际所有人。

4、“____商场”土地及房屋权属情况如下(见附件2：房屋概况图纸)：

(1)丙方于____年__月__日以划拨方式取得该地块土地使用权，使用期限年，用途为商业;

(2)该幢房产为混合结构建筑，建筑面积共计平方米;

(3)该幢房产中有____平方米已取得__房权证__字__号房屋所有权证(见附件3)，所有权人为丙方，并已部分设定抵押，其余部分房屋面积未取得房屋所有权证;

(4)丙方就该幢房产于____年__月__日与____超市签订《租赁合同》，租期截止至________年年底。

说明：保证责任可以不写第5、6条

5、乙方为丙方的法人股东，持有丙方股权(见附件4)，且乙方、丙方法定代表人均为“______”。

6、丙方已就__仟万元债务的偿还方案召开了股东大会，并形成了股东大会决议(见附件5)。)

甲、乙、丙三方经协商就乙方向甲方偿还人民币__仟万元债务并由丙方对该债务的偿还提供担保事宜，达成如下协议：

一、乙方同意于____年__月__日前履行还款义务，以现金形式偿还甲方人民币__________万元。

二、丙方对乙方偿还人民币__________仟万元承担连带保证责任。

三、丙方承担保证责任的期限为自本协议第一条规定期限开始起2年。

(关于第四条的说明：如丙方不能自动履行，通过诉讼程序可能因保证责任不能规定特定履行方式而不被支持。不写，判决生效后在执行阶段仍然会采取如下方式办理;但写上，对乙、丙方有督促作用。

四、如乙到期不能履行还款义务，丙方同意将“____商场”整幢房产中未取得房屋所有权证部分作为还款的抵押担保。具体操作方式如下：

1、拟作为抵押担保的房地产范围为：

位于____市__区__路__号房屋所有权证载明建筑面积以外整幢房屋。

2、丙方应在乙方还款到期日起20个工作日内就拟抵押的房产交清法律法规规定的各项费用并办理丙方为产权人的房产证。

3、丙方应在取得房产证后3个工作日内到房屋管理部门办理甲方为抵押权人的抵押登记手续。

4、抵押期限：至还清全部债务之日止。

5、抵押物处分：依法律规定，将抵押物进行拍卖，以取得的价款优先受偿。

五、丙方有关“____商场”房地产权属声明：

1、丙方保证本协议“鉴于”部分第2条、第3条所述真实无误。

2、丙方保证除“鉴于”部分第4条第3款外未就该房地产设定抵押。

3、丙方保证除“鉴于”部分第4条第4款外未签订其他租赁合同。

4、丙方保证不与____超市变更租赁合同，形成对甲方不利的租赁条件，如降低租金、延长租期等。

5、丙方保证该房地产除未补交土地出让金及申请办理房屋所有权证的费用外，不存在任何权属纠纷和债务。其作为该房地产唯一实际所有人就该房地产有权设定抵押。

6、如丙方保证内容不实的，由丙方向甲方承担违约责任。

六、如乙方、丙方违反本协议规定使甲方债权无法实现，甲方除仍有权要求乙方、丙方承担连带还款义务外，还有权要求乙方、丙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

甲方：________________乙方：________________丙方：________________

法定代表人：________________法定代表人：________________法定代表人：________________

签订时间：________年________月________日

欠钱用承包地偿还合同范本 第30篇

甲方：

乙方：

乙方于 _____年_____月_____日向甲方借款 万元，现乙方无力偿还甲方到期债务，自愿将自己所有的车辆折抵给甲方，以抵消所欠甲方债务，为了维护双方的合法权益，依据相关法律法规，甲、乙双方经协商，达成如下协议：

一、自本协议签订之日起乙方将车辆交付给甲方，甲方有权自主使用乙方交付的车牌号为 的车辆。

二、乙方保证抵债车辆的所有权没有争议，保证车辆无抵押、担保等事项，车辆应缴税费无拖欠。

三、乙方应保证所交付的车牌号为的车辆所有证照手续齐全，并应协助甲方在 _____年_____月_____日之前办理机动车过户手续，将机动车过户至甲方名下，过户的.相关费用由 承担。 _____年_____月_____日之前乙方将机动车过户至甲方名下后，乙方欠甲方借款 万元予以抵消。

四、如乙方未在 年 月日之前协助甲方办理完毕机动车过户手续，或发生其他由于乙方或第三方原因致使甲方不能办理机动车过户手续的情形，甲方有权要求乙方一次性偿还借款_____ 万元，并以欠款的 %赔付违约金。

五、在乙方协助甲方办理完机动车过户手续之前甲方无偿使用该车辆。

六、本协议如有未尽事宜，须经合同双方当事人协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

七、双方在履行合同中发生争议，首先应协商解决；协商不成的，任何一方可向车辆所在地人民法院起诉。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方当事人签字（或盖章）后生效。

甲方：

乙方：

欠钱用承包地偿还合同范本 第31篇

甲方(债权人)：_________________

乙方(债务人)：_________________

甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方购房剩余款元给付，达成协议如下：

第一条：乙方应于本协议签订之日起，_______年____月_____日前将人民币_____元付给甲方。

第二条：如乙方不能如期还款，每逾期一日乙方应向甲方支付违约金人民币_________元。

第三条：乙方自愿将坐落于的夫妻共有房产一处作为还款抵押，抵押期限自本协议生效之日起至乙方还清甲方为止，乙方保证对抵押物已经全部共有人同意且其权利不存在瑕疵。

第四条：乙方应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款，并于本协议签订之日交付抵押物的权利证书。

第五条：乙方如不按合同约定支付给甲方欠款，甲方有权将乙方交付甲方的抵押物及相关权利变现用于偿付乙方所欠甲方款项及违约金。

第六条：如因本协议纠纷导致诉讼，由廊坊市人民法院管辖。

第七条：本协议一式二份，甲乙双方各持一份，签字后生效。

甲方：_________________乙方：_________________证方：_________________

_____________年_______月_______日

欠钱用承包地偿还合同范本 第32篇

甲方：___________________

乙方：___________________

甲方因__________________共欠乙方人民币_____________元（大写：_____________ ），现经双方友好协商，就有关事项承诺如下：

甲方保证按如下计划还清欠款：（还款期限不超过_____________年）。

一、还款内容

1、应还金额：人民币_____________元（大写：_____________元整）。

风险告知：借款本金为出借金额，借款本金牵涉到以下几个问题：

（1）砍头息的问题。在民间借贷的实践中，出借人往往会在实际出借资金之前将全部/部分利息予以扣除后再发放给借款人，但约定的借款金额却是本金与扣除过利息之和。根据《合同法》第二百条的规定：借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。因此，砍头息这种方式是不被法律所认可的，法律上认可的借款本金为实际出借的金额。

（2）对借款本金的借出，建议采用银行转账的方式进行操作，不要采用现金方式完成借贷。现金在举证上难度较大，而通过银行转账的方式，可以很好的保留证据。民间借贷而言，证明自己实际发放借款是借贷关系最为核心的一环，因为只有证明了有资金转账记录，借款合同才能发生法律效力。这一点在《合同发》第二百一十条的规定可以看出：“自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。”也就是说只有实实在在提供了借款，借款合同才能发生法律效力。

（3）实际出借金额、借款期限与借款合同约定的不一致，该怎么办？这种问题，在实践中常有发生，出借人由于各种原因，未能按照借款合同约定的时间、金额足额发放借款。而《合同法》第二百零一条规定：“贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失的'，应当赔偿损失。”从法律上来说，若出借人未能按照合同约定时间、金额发放借款，出借人就是违约，借款人是可以追究出借人违约责任的。

2、还款期限：自签订此计划之日起至_____________年_____________月_____________日前还清。

3、具体还款计划：

（1）_____________年_____________月_____________日前还款人民币_____________万元（大写：_____________）；

（2）_____________年_____________月_____________日前还款人民币_____________万元（大写：_____________）；

（3）_____________年_____________月_____________日前还款人民币_____________万元（大写：_____________）；

（4）_____________年_____________月_____________日前还款人民币_____________万元（大写：_____________）。

二、担保

1、甲方将__________________作为还款的抵押。

2、抵押期限：自本协议签订之日起，签订之日起至甲方还清乙方与本合同有关的全部款项及利率为止。

三、双方义务

1、甲方的义务

（1）应按照本协议规定时间主动偿还对乙方的欠款及利率。

（2）甲方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

2、乙方义务

（1）对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

（2）在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。

四、违约责任：

还款人如因本身责任不按本计划书规定支付欠款的，还款人负违约责任，并承担相应法律后果。

五、因本计划书的履行发生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

六、本计划书一式二份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方：___________________乙方：___________________

日期：___________________日期：___________________

欠钱用承包地偿还合同范本 第33篇

原告：

住所地：

法定代表人： 职务：

被告：

住所地：

法定代表人： 职务：

案由：买卖合同欠款纠纷

诉讼请求：

1、原告请求依法判令被告给付原告货款 元

2、请求判令被告支付逾期付款违约金 元

3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。

事实与理由：

年 月 日原告与被告签订《购销合同》，原告为供方，被告为需方，供方为需方提供 型号的 ，合同约定，货物的品名 、规格 、价格 数量 总货款

结款方式： ;需方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的 支付滞纳金给供方。合同签订后，被告未按照合同约定履行义务。从 年 月份开始拖欠原告的货款，原告为了双方能继续保持友好的合作关系，仍然按被告的订单如期将货物送至被告公司。从 年 月份至 年 月份被告拖欠原告货

款如下： 年 月份，人民币 元; 年 月份，人民币 元; 年 月份，人民币 元， 年 月份，人民币 ;以上合计人民币 元。原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。 综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计 元，事实清楚,证据充分,足以认定;双方的债权债务关系

清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，严重损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计 元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分，人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益，根据《^v^民事诉讼法》第一百零八条之规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，给予支持。

附：

1、本状副本 份

2、书证 份

3、其他材料 份 具状人： 法定代表人： 年 月 日

欠钱用承包地偿还合同范本 第34篇

甲方(欠款方)：

性别：

出生年月：_______年______月______日

身份证号：

住址：

乙方(出借方)：

性别：

出生年月：_______年______月______日

身份证号：

住址：

甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本还款协议书，以资双方共同遵守：

甲、乙双方共同确认：截止至20_______年______月______日，甲方尚欠乙方借款元及逾期还款利息元，欠款本金及逾期还款利息合计______元。

经双方协商，达成一致还款计划如下：

1、_______年______月______日前，甲方向乙方付清欠款本金及逾期付款利息合计______元。

2、本协议签订之日起的逾期还款利息按照月息%计算，计算至欠款本金及利息实际偿还完毕为止。

三、甲方应严格按照本协议约定的还款计划予以还款，如有违反，则乙方有权要求甲方一次性支付全部欠款本金及逾期还款利息。

四、本协议经各方签字、盖章后生效，本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：_______年______月______日

日期：_______年______月______日

欠钱用承包地偿还合同范本 第35篇

协议编号：_____________

甲方：___________________乙方：___________________

身份证号码：_____________身份证号码：_____________

为促进乙方公司债务的清偿和甲方债权的实现，甲方同意乙方将其合法所有的资产转移给甲方，用以抵偿乙方所欠甲方债务。经友好协商，甲、乙双方达成如下协议：

第一条抵债金额

1.乙方以总值为____元的资产偿还欠甲方的剩余债务。

2.其中乙方以___________按现状作价人民币_____万元抵偿所欠甲方的_____万元的债务。

第二条抵债金额的确定

甲、乙双方以_____评估有限公司于_____年_____月_____日作出的资产评估结果为依据，经协商共同确定本协议项下的抵债物金额作价为人民币_____万元，大写人民币_____元整，抵偿同等金额的债务。

第三条抵债物

抵债物：指乙方依法享有所有权的位于_____市_____路的________（总建筑面积为_____平方米）。抵债物已经办理产权证书。（_____房地权属字第_____号）

第四条权利转移和风险转移条款

1.乙方应在本协议签订之日起_____日内交付抵债物，以双方签订交接确认书视为交付。同时乙方应向甲方提供有关权利证书和证明资料。

2.广场交付前产生的债权债务及风险（价值增减、灭失、损毁等）由乙方承担，广场交付后产生的债权债务及风险（价值增减、灭失、损毁等）由甲方承担。在交付之前，乙方有维护、管理抵债物的义务，无论任何原因导致抵债物价值发生减损，乙方应及时书面通知甲方并承担包括但不限于修复、提供与减损部分抵债物价值相等的财产或其他等值抵债物的义务。

3.甲、乙双方应在本协议签订之后____日内向____市房地产交易登记中心申请办理产权登记手续，并按产权登记机关要求提供相关资料，按法定程序办理。

第五条声明与保证

1.乙方保证对抵债物享有完全合法的所有权，抵债物不存在任何权利上的瑕疵，包括但不限于不存在抵押、保全等权利上的瑕疵，任何第三方都无权对抵债物主张权利。

2.在抵债物交付前产生的____广场的工程款等与广场相关的各项债务，乙方应在广场过户前妥善处理。如果产生由甲方代乙方偿还____广场的相关债务的情形，甲方有权扣除相应的抵债金额，并要求乙方赔偿实际损失，包括因此而产生的诉讼费用、律师费用等。

3.乙方保证在本合同约定的期限内向房地产权登记机关提交办理产权登记所需的资料，依法办理产权登记。

第六条违约与责任条款

如一方发生违约行为，守约方有权分别或同时采取以下措施：

1.要求违约方限期纠正并继续履行;

2.要求违约方赔偿损失;

3.如违约方不履行本协议，而致根本性违约，守约方有权解除合同，违约方应向守约方支付本协议总金额百分之____的违约金;

4.如乙方在本协议项下的抵债物无法办理过户手续，甲方还可要求乙方提供与抵债物金额等值的其他抵债物或者以现金方式偿还。

第七条争议的解决

1.本合同适用^v^有关法律，受^v^法律管辖。

2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第 种方式解决：

（1）将争议提交仲裁委员会仲裁;

（2）依法向人民法院提起诉讼。

第八条本协议未尽事宜，各方可另行协商，所签署之补充协议作为本协议附件，与本协议具同等法律效力。

第九条如果在办理产权变更登记手续过程中，应房产登记部门的要求要按照他们的格式文本签订房产购买合同时，如有矛盾或不尽之处以本协议为准。

第十条协议的生效

1.本协议经甲、乙双方有权签字人签字并加盖公章后生效。

2.本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）________________

授权代理人（签字）：_______授权代理人（签字）：________

住址：_____________________住址：______________________

欠钱用承包地偿还合同范本 第36篇

甲方：

乙方：_______________________

就乙方拖欠甲方货款事宜，本着平等、诚信、公平原则，经甲乙双方友好协商，一致同意和解并达成如下条款，供双方共同遵守和执行。

一、双方确认，乙方至今欠甲方货款共计人民币 元（大写：___________________），乙方同意自本合同生效之日起 个月内清偿。

二、双方同意，乙方按以下期限偿还货款给甲方：

1.本协议生效后一周内，乙方向甲方偿还人民币￥ 元；

2.本协议生效后，于 年 月 日前，乙方再向甲方偿还人民币￥ 元；

3.于 年 月 日前，乙方向甲方偿还余款人民币￥ 元。

三、如乙方未能按本合同第二条期限支付任一期货款，甲方有权要求乙方立即一次性支付全部欠款，且乙方按拖欠总货款金额每日向甲方支付逾期付款违约金。

四、 先生作为乙方的连带付款保证人，如乙方不能按本合同约定支付款项，甲方有权要求保证人 先生支付乙方欠款。

五、本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式二份，双方分执，具同等法律效力。

六、双方同意，因本合同发生纠纷时，由甲方所在地法院管辖解决。

七、双方同意，因乙方不履行本协议或履行协议不符合约定导致甲方提起诉讼，而产生的费用包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费、调查取证费，由乙方承担。

甲方：

乙方：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

欠钱用承包地偿还合同范本 第37篇

甲方（债权人）______________

住所：__________________

乙方（债务人）__________________

住所：__________________

法定代表人：__________________

鉴于_____年_____月_____日，乙方收到________________与甲方的债权转让协议，乙方同意向甲方履行还款义务。现为解决甲、乙双方的债权债务问题，乙方愿以自己名下的财产抵还此欠款。现根据国家相关法律规定，经甲、乙双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议：

一、债务数额：

经甲乙双方核对后确认，截止_____年_____月_____日，甲方累计欠乙方借款本息共计人民币元整。

二、抵债财产

乙方同意以下列房产抵偿甲方的债务：位于______________。上述房产用于抵债后，尚有债务余额为人民币_______元，乙方应于_____年_____月_____日前向甲方支付。

三、房产交接安排

1、_____年_____月_____日前，乙方应将房产交付给甲方。交付之后，甲方有权对房产进行占有、使用、处置并获得相关收益。

2、本协议约定的房产交付以及债务余额办妥或结清之后，甲乙双方的债务视为清偿完毕。双方确认：甲乙双方按本协议履行之后，双方不存在其它任何争议、赔偿或未结款项。

四、乙方的承诺保证

1、乙方保证自己对该抵债房产拥有处分权，该房产来源合法、不存在法律纠纷。

2、乙方保证该抵债房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房产集资、购房款、天然气管道安装费、物业管理费、水电燃气费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由乙方全部承担。

3、如因乙方隐瞒该抵债房产情况，致使甲方无法正常行使权力或使甲方合法权益受损的，乙方应赔偿甲方因此所受的损失。

五、违约责任

1、乙方房产如被有关部门查封、拍卖或乙方擅自转让或抵押给第三人，或因非甲方原因导致不能交付的，甲方有权解除房屋抵债，乙方应立即归还所欠全部债务。

2、乙方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的日千分之一向甲方支付违约金，同时仍应履行付款义务。

六、其他规定

1、对本协议所作的任何修改及补充，必须采用书面形式并由各方签署。

2、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。

3、本协议自双方签字盖章后生效，共一式两份，甲乙双方各执一份，各份具有同等法律力。

甲方：乙方：

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

欠钱用承包地偿还合同范本 第38篇

函号：_______

致________有限公司：

________律师事务所依法接受________（下称业主）的委托，指派________律师作为其委托代理人。就贵公司与上述业主之间的商品房买卖合同纠纷一事致函与贵公司。

根据业主们提供的相关证据材料，贵公司与上述业主签订了一份《________楼宇认购书》。该《认购书》约定，上述业主自愿认购中国________市________《________楼宇》（注册名：________商住中心）的物业，并同意按银行按揭付款的方式向贵公司支付购楼款。该《认购书》签订的`7日内，按照该《认购书》的约定，上述业主已将缴楼款存入________有限公司在交通银行________________支行的账号，并与贵公司签署了《商品房买卖合同》、与银行签订了《个人住房抵押贷款合同》办理完银行按揭手续。《商品房买卖合同》约定“贵公司应当在_____年____月____日（或_____年____月____日）前，将符合交付条件的商品房交付给买受人（业主）使用。逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金。”

我们认为，贵公司与上述业主之间是合法有效的商品房买卖合同关系。《商品房买卖合同》签订后，贵公司理应在该合同的交楼期限内（即于_____年____月____日（或_____年____月____日）之前）将符合交付条件的物业交付给业主们使用。现如今贵公司逾期交楼的时间已超过了60天，依据贵公司与业主的《商品房买卖合同》的相关约定，业主依法有权解除该《商品房买卖合同》，同时有权要求贵公司退还已付款和支付违约金。

现上述业主经过慎重考虑，决定解除与贵公司之间的《商品房买卖合同》。在贵公司接到本函后，贵公司与各业主之间的《商品房买卖合同》立即解除。同时，希望贵公司在接到本函后的30天内，根据《商品房买卖合同》的约定退还已付款和支付违约金给各位业主。逾期我们将采取必要的法律手段来解决此事。到时，贵公司将因诉讼程序而可能带来被查封、扣押、冻结财产的不利后果,并将承担巨额的诉讼费用。

有任何问题，不吝联系。

律师事务所：_________

律师：_______________

联系方式：__________

______年____月____日

欠钱用承包地偿还合同范本 第39篇

甲方： 身份证号:

乙方： 身份证号：

乙方于 年 月 日曾借甲方现金 万元，至今未还，现乙方自愿以其所有的汽车一辆抵偿给甲方，冲抵部分欠款，甲方接受该偿债方式。甲乙双方经协商一致，签订本协议。

一、乙方车辆基本信息

登记的车辆所有人姓名： ；车牌号： ；车架号： ；发动机号： 。

二、乙方车辆作价数额及抵偿欠款数额

乙方车辆作价 万元（大写： 万元），用以抵偿所欠甲方 万元。

三、乙方保证车辆的所有权没有争议，保证车辆无抵押，能够正常行驶，需于该车辆过户前处理完毕所有违章。

四、甲乙双方于本协议生效之日起5日内办理车辆过户手续。办理车辆过户所需缴纳的费、税，双方分担。

五、自完成车辆过户之日起，以车抵债行为生效，即在甲乙之间实际发生以车抵偿约定债务数额的效果；车辆过户完成之前，甲方仍有权向乙方全额主张债权。

六、自完成车辆过户之日起，甲方即为该车辆的所有人。

七、乙方用其车辆冲抵债务后，仍欠甲方 万元（大写： ），甲方可随时要求乙方偿还。

八、如因本协议的签订和履行发生争议，双方友好协商，协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

九、本协议共两页，一式两份，双方各执一份，协议内容是双方真实意思表示，双方均承诺完全理解协议的全部内容。

十、本协议自双方签字之日起生效。

甲方 乙方

年 月 日 年 月 日

欠钱用承包地偿还合同范本 第40篇

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如下还款协议：

一、甲乙双方确认，截止本协议签订之日，乙方共欠甲方货款人民币52500元（大写:五万贰仟伍佰元）；

二、乙方承诺，自本协议签订后至20xx年x月xx日前将上述欠款全部偿还给甲方；

三、若乙方未按照本协议第二条约定的时间偿还欠款，则从违约之日起按所欠货款额的日____‰向甲方支付逾期还钱违约金；

四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议，双方协商解决，协商不成，双方均可在原告所在地法院提起诉讼；

五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份，双方各执两份，每份都具有同等的法律效力。

甲方：___________

乙方：_____________

____年____月____日

____年____月____日

欠钱用承包地偿还合同范本 第41篇

甲方（债务人）：

地址：

法定代表人：电话：

乙方（债权人）：

地址：

法定代表人：电话：

甲方自愿以其财产抵偿所欠乙方债务，双方经平等协商，达成下列条款：

第一条抵债财产

甲方同意以下列财产抵偿债务： 位于天津市房屋 ，面积 ，权利人 。

第二条声明和保证

1、甲方声明和保证如下：

（一）对于本协议第一条所列抵债财产，甲方享有所有权或者合法的处分权;

（二）在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权（抵押权、质押权）或者用益物权等权利负担;

2、乙方声明和保证如下：

（一）自本协议生效之日起，该房屋发生任何损害及相关法律诉争事实全部由乙方承担，与甲方无关。

第三条抵债金额

本协议第一条所列抵债财产共折抵欠款本金万元;全部利息、罚息和其他费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、保险费等）。

第四条财产交付

甲方应在本协议生效后日内将第一条约定的抵债财产以及相关的产权证书交付乙方。

第五条登记

甲方应协助乙方办理房屋过户手续。

第六条费用

因抵债财产过户和登记所需交纳的各项费用由方承担。

第七条违约责任

本协议履行后，任何一方反悔均应按照抵债金额的30%赔偿无过错方。

第八条争议解决

本协议中发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条其他

1、本协议生效后即视为甲方对乙方的全部债务已经履行完毕，乙方不得再以任何理由向甲方主张债权。

2、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字或盖章之日起生效。

甲方：乙方：

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

欠钱用承包地偿还合同范本 第42篇

借款人：（下简称甲方）_________

法人代表：_________

贷款人：（下简称乙方）_________身份证号：___________________________

甲方是一家注册资本万元的有限责任公司，因生产经营项目的实施临时需要资金，乙方有闲置资金。为此，甲、乙双方根据有关法律、法规，在平等、自愿的基础上，为明确责任、恪守信用，经充分协商一致签订本借款合同，并保证共同遵守执行。

一、借款金额：_________元（大写：人民币_________万元整）。

二、借款期限：从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，借款期限为_________年。借款到期后如双方无异议，则本借款合同自动延期_________年。

三、借款利率及计收方法：

1、借款利息为年息，以甲方收到借款日计算利息。

2、到期一次性还本付息。

四、借款用途：本借款限于用于甲方生产经营项目，必须专款专用，未经乙方同意，甲方不得挪作他用。

五、借款偿还：

1、如甲方不能按期还款，最迟在借款到期前十五天应向乙方提出延期申请，届时乙方可在双方协商的基础上决定是否延期。

2、如乙方临时需要收回借款，应提前十五天向甲方提出还款申请，借款利息按实际借款天数计算利息。

六、违约和违约处理：

（一）下列情况均属甲方违约：

1、甲方未能按合同计划用款和还本付息。

2、未经乙方同意改变借款用途或挪作他用。

3、甲方违反本合同其他条款事项。

（二）根据违约情况，乙方有权采取下列措施：

1、对违约部分贷款加收不超过罚息。

2、采取必要法律手段直至依法索偿应付未付借款本息及费用。

七、合同生效：

本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。本合同共贰份，双方各执壹份。本合同若有其他未及事宜，双方进一步商定补充条款。

借款人（甲方）：（盖章）_________

贷款人（乙方）：_________

甲方代表签字：_________乙方签字：_________

签约日期：_________年_________月_________日签约日期：_________年_________月_________日

欠钱用承包地偿还合同范本 第43篇

借款人： （下简称甲方）

贷款人： （下简称乙方）

鉴于：

1、甲方是一家注册资本1000万元的有限责任公司，因项目的实施需要资金；

2、乙方受 委托进行个人贷款，有关权利义务均由 承担，甲方能够代为行使；

3、甲方已经向乙方提供了乙方所需要的部分资料（见附件），并承诺有关资料是真实、准确、完整、没有任何遗漏，不存在任何欺诈，否则承担一切责任。同时就有关资料中没有体现的一些情况作出了承诺说明，甲方也进行了初步的调查，以后根据需要还能够进行进一步的调查。

为此，甲、乙方在平等自愿的基础上，达成如下借款协议：

一、贷款金额：1000万元人民币。

二、贷款期限：至少一年，最长三年。乙方有权根据履行情况和甲方经营情况决定年限，每一年贷款期满之前一个月内确定。贷款起始日为 年 月 日。

三、贷款利率及计收方法：

1、贷款利息为每年20%。每年贷款发生之前七个工作日内支付。

2、本协议签定之日起三日内，甲方向乙方支付前期费用100万元，该费用在贷款到位后直接抵作利息。若没有到位，乙方应无条件立即返还，并按照月利2%承担违约金。

四、贷款用途：本贷款本金部分限于支付 费用，必须专款专用，未经贷款人同意，不得挪作他用。

五、贷款使用：本合同签订之日起三个月内，甲方应将其签订的有关甲方买卖等重要合同

六、贷款偿还：如借款人不能按期还款，最迟在贷款到期前十五天应向贷款人提出书面展期申请，届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款，自过期之日起，加收20%～50%的罚息。

为有利于还款，借款人应在贷款人处开立还款准备金帐户，将用于还款的人民币资金先予存入，待外汇额度落实后再结汇偿还贷款。

七、还款担保：本合同项下的`贷款本息由 作为借款人的担保人，并由担保人向贷款人出具担保函，作为本合同不可分割的组成部分。一旦借款人不能按期偿还贷款本息，经贷款人发出书面通知，由担保单位承担还本付息责任。本贷款项下有关进出口结算业务，应通过中国银行进出口业务部叙做。

八、违约和违约处理：

（一）下列情况均属借款人违约：1.借款人未能按合同计划用款和还本付息。2.未经贷款人同意改变贷款用途或挪作他用。3.未经贷款人同意借款人私自转卖用贷款购置的物品。4.借款人违反本合同其他条款事项。

（二）根据违约情况，贷款人有权采取下列措施：1.注销借款人未使用的贷款。2.对违约部分贷款加收最高为50%的罚息。3.冻结借款人在贷款人处的存款，并追回贷款。4.向贷款担保人追索贷款。5.借款人和担保人未能履行合同还款责任时，贷款人有权从借款人和担保人在各金融单位存款帐户中主动扣收还贷款项。6.采取其他必要手段直至依法索偿应付未付贷款本息及费用。

九、合同生效：本合同经两方签字盖章后生效。本合同共四份，两方各执两份。本合同若有其他未及事宜，两方进一步商定补充条款。

借款人：

贷款人：

银行负责人：

签约日期：

欠钱用承包地偿还合同范本 第44篇

甲方：________________

乙方：________________

丙方：________________

甲、乙、丙三方就乙方向甲方借款肆佰万元还款一事，经过四方共同协商，达成如下还款协议：

一、三方共同确认：乙方于__年__月__日向甲方借款肆佰万元，丙方以两套房屋进行抵押担保，原乙方股东丁芳以一套房屋进行抵押担保。

二、现甲方同意该肆佰万元借款本金归丙方和原乙方股东丁芳归还，乙方还款责任同时予以免除。

三、鉴于丙方、原乙方股东丁芳的经济状况不佳，甲方同意免除该肆佰万元借款的`全部利息，丙方和原乙方股东丁芳只归还借款本金。

四、甲方同意该肆佰万元借款本金由丙方归还叁佰贰拾捌万元，乙方股东丁芳归还柒拾贰万元，丙方在向甲方归还上述叁佰贰拾捌万金额后，与甲方的借款权利义务关系全部了结。

五、原乙方股东丁芳所欠甲方的柒拾贰万元，由甲方自行向乙方股东丁芳追偿，与丙方无关。

六、丙方的具体还款时间和操作：甲方在本协议签订之日起一个月内找人买受原抵押担保的房屋，甲方在丙方房屋交易当日解除丙方两套房屋的抵押担保（他项权），由甲方将两套房屋出售给第三人，丙方在解除他项权的当天归还甲方借款壹佰捌拾万元，剩余借款壹佰肆拾捌万元丙方在__年__月__日前一次性归还给甲方。

七、本协议一式三份，三方各持一份，三方签字或盖章生效。

甲方：________________乙方：________________

日期：________________日期：________________

丙方：________________

日期：________________

欠钱用承包地偿还合同范本 第45篇

甲方： 身份证号：

乙方： 电话：

鉴于以下事实：20__ 年7月30日甲、乙双方达成借款口头约定，甲方向乙方借款人民币6万元(大写陆万元整)，当天乙方通过自己的农业银行号： 转给甲方指定账户(户名： ，号： )人民币6万元整(大写陆万元整)。8月8号甲方 又向乙方借款人民币2万元(贰万元整)，乙方在小店开发区将现金两万元交给甲方。8月 23日甲方经乙方同意，将乙方中华汽车(车牌号： )抵押给一个体户，从个体户拿走抵押款3万元人民币(叁万元整)。综上，甲方欠乙方本金11万元(壹拾壹万元整)，偿还总额本息合计为人民币13万(壹拾叁万元整)。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，就甲方欠乙方全部欠款项事宜，达成本协议如下：

第一条 甲、乙双方在此确认：甲方应偿还乙方全部欠款本息共计人民币13万元(壹拾叁万元整)。

第二条还款日期：20__年9月30日前将欠款13万元(壹拾叁万元整)偿还清。甲方必须于9月30日前将欠款主动存入乙方指定账户： 农业银行户名： ，账号： 。

甲方： 乙方：

欠钱用承包地偿还合同范本 第46篇

甲方：________________

乙方：________________

现鉴于乙方不能一次性偿还欠款。甲、乙双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：

第一条甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方__元：（注明：有欠条）

第二条甲方同意乙方分次偿还欠款及还款计划

①甲、乙双方约定第一次还款日期为：农历__年__月__日偿还金额为：__元

②甲、乙双方约定第二次还款日期为：农历__年__月__日偿还金额为：__元

③甲、乙双方约定第三次还款日期为：农历__年__月__日偿还金额为：__元

④甲、乙双方约定第四次还款日期为：农历__年__月__日偿还金额为：__元

⑤甲、乙双方约定第五次还款日期为：农历__年__月__日偿还金额为：__元

第三条甲方保证

①对乙方交来欠条及本协议妥善保管，不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将欠条单证及本协议完整交给乙方。

②在未到甲、乙双方约定还款日期前，不对乙方讨要欠款。

第四条乙方保证

①按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款。

②在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。

第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。

第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：________________乙方：________________

日期：________________日期：________________

欠钱用承包地偿还合同范本 第47篇

甲方（出借人）：_________身份证号码：___________________________

乙方（借款人）：_________身份证号码：____________________________

甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成本协议，并保证共同遵守执行。

一、借款金额：

借款方向出借方借款人民币_____________元。

二、借款用途为：

_______________________________________。

三、借款利息：

借款利率为月利息_______%，按月收取利息，随本金还清。

四、借款期限：

借款期限为从_______年____月_____日起至_______年____月_____日止。如实际放款日与该日期不符，以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具借据，乙方所出具的借据为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

五、保证条款：

1、借款方用____________作为抵押，并办理抵押登记，抵押登记费由乙方承担。抵押期间，未经甲方书面同意，乙方不得出租、变卖、赠与抵押物，或以其他任何方式处分抵押物。抵押期间抵押物不受乙方资产分割、转让等影响，如甲方发现乙方有违反本条款的情节，将有权处置抵押物。

2、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

3、借款方必须按合同规定的期限还本付息。逾期不还的部分，出借方有权限期追回借款。

4、乙方还款保证人___________，为确保本协议的履行做保证，愿与乙方负连带返还借款本息的责任。

六、违约责任：

1、乙方如未按协议约定的期限支付利息，逾期_______日，视为违约，乙方在支付利息的同时应当向甲方支付违约金_______元并且甲方有权收回全部本金及相应利息。

2、乙方如未按协议约定的期限归还本金，视为违约，乙方在归还本金及利息的同时应当向甲方支付违约金_______元，以及承担因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费等费用。

3、乙方如不按协议约定的用途使用借款，甲方有权随时收回该借款。

七、协议争议的解决方式：

本协议在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决，也可由第三人调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地法院起诉解决。

八、附则：

本协议自双方签字之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。

甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________

______年______月______日_______年______月_____日

欠钱用承包地偿还合同范本 第48篇

甲方：xxxx有限公司

乙方：xxxx集团有限公司

关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下：

1、甲方向乙方支付工程款及相关费用共计：550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于20xx年9月10日前支付100万元，20xx年10月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。

2、 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。

3、 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。

4、乙方给甲方提供有关该工程的.所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。

5、本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。

6、双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。

7、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，济南市长清区人民法院一份，同样有效。

甲方(签字或盖章)：

法定代表人： 地址：

乙方(签字或盖章)：

法定代表人： 地址：

20xx年 月 日

欠钱用承包地偿还合同范本 第49篇

(甲方)出借人：__________ ，身份证号码：__________ ，住址所在地(通讯地址)：_______________________________，联系方式：__________ 。

(乙方)借款人：__________ ，身份证号码：__________ ，住址所在地(通讯地址)：_______________________________，联系方式：__________ 。

为保障出借人合法权益，保障出借人债权的实现，经双方一致同意签订本还款协议，以资双方共同遵守。

一、原借款情况

甲方为 ，乙方为 。甲方从_____年_____月至_____年_____月一直 ，合计人民币_____元(大写：__________ )，乙方至今仍未偿还货款。双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

二、还款期限

借款人承诺最迟于_____年____月_____日对其所欠钱款______元(大写：______________________元)全部予以清偿。

三、还款方式

还款以银行转账方式进行，由借款人将上述钱款汇入至出借人所指定的银行账户，出借人指定银行账户为：__________

开户银行：__________ _________;

银行账号：__________ _________ ;

开 户 人：__________ _________ 。

四、争议的解决方式

本协议履行过程中发生争议的，可由双方协商解决，也可由第三方进行调解，协商调解不成的，任意一方均有权向甲方人民法院提起诉讼。

五、其他

1、身份证载明的双方(各方)通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

2、出借人为实现本协议所载明的债权而产生诉讼的，与诉讼相关的以为费用由借款人承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。

3、本协议自双方签字或盖章后生效。

还款人(签字捺印)：__________

签订日期：__________

出借人(签字捺印)：__________

签订日期：__________

欠钱用承包地偿还合同范本 第50篇

甲方：_________

乙方：_________

_________系甲方开办的乡镇企业，后被_________工商行政管理局吊销企业法人营业执照。因该厂无力偿还拖欠乙方的借款，甲乙双方就甲方以物抵债有关事宜，经过充分协商，达成如下协议：

一、_________从_________借款_________笔，分别为_________元、_________元和_________元，上述借款共计_________元，截止协议签订日拖欠利息_________元，上述款项总计_________元。甲方对上述款项金额及其用于_________事实予以确认。

二、甲方自愿以现归属甲方所有的_________所有的全部房屋、机器设备抵偿所欠乙方上述全部款项。抵偿资产范围以_________资产评估事务所评估报告为准。

三、本协议签订之日起5日内，甲乙双方共同对抵贷资产进行清理并造具清单，双方共同签章。

四、本协议签订之前_________所发生的债权债务及工商、税收、土地等一切税费均由甲方承担，对此乙方不承担任何责任。

五、协议签订之日起，_________所属机器设备、房屋的所有权由乙方享有。

六、_________承租村集体的该厂占用范围内的土地，甲方保证乙方及从乙方承租、转让资产的他人在原土地租赁条件的前提下正常使用。因土地使用权发生的纠纷，由甲方负责与村集体协调处理，乙方应积极配合。

七、甲方保证抵债财产无设定抵押，不影响乙方行使权利，因抵债的全部房屋、地上定着物、机器设备所有权所发生的一切纠纷，由甲方承担经济责任并负责解决。

八、甲方应负责将以物抵债的事宜通知资产承租人，并停止收取下一租金交付期间的租金。原租赁合同期满前，从下一租金交付期间，由承租人按照原合同约定的标准向乙方缴纳租金。

九、乙方之间对本协议约定的债权享有连带债权，_________委托_________统一接受抵债的资产。

十、本协议自甲乙双方当事人盖章之日起生效。

十一、本协议一式四份，甲乙双方各持一份，报乙方主管部门备案一份。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

欠钱用承包地偿还合同范本 第51篇

甲方：________________有限公司

乙方：________________有限公司

_____________有限公司（以下简称甲方）已于_____年_____月与__________公司正式签订债权转让协议，甲方以_____万元现金购买__________公司拥有的__________股份有限公司（以下简称乙方）__________元人民币债权，目前该协议已生效并履行情况良好，至_____年_____月_____日该协议将履行完毕。为了解决乙方所欠甲方债务问题，甲、乙双方经平等协商，达成如下协议：

1.乙方以其拥有的、经_____人民法院判决取得的_____%的房产所有权抵偿所欠甲方债务，根据评估结果，双方商定该项资产抵债金额为_____万元（人民币（大写）_____元整）。

2.为了尽快收回资金，甲方委托乙方将上述房产依法变现，变现款应在_____月内全部支付给甲方。因将上述房产变现而发生的费用由乙方承担。不论何种原因导致该资产变现后的款项不能支付给甲方，乙方均应给予甲方相应的补偿或赔偿。

3.有关本协议的争议，由甲、乙方双方共同协商;协商不成，则应由甲方所在地人民法院管辖。

4.本协议一式_____份，甲、乙双方各执_____份。

5.本协议由双方签字盖章后生效。

甲方：__________________乙方：__________________

法定代表人：____________法定代表人：____________

______年______月______日______年______月______日

欠钱用承包地偿还合同范本 第52篇

甲方：

乙方：

一、甲乙双方自友好合作以来，截至 年 月 日，乙方尚欠甲方货款￥元（大写：），现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第种方案解决：

第一种：甲方同意乙方偿还人民币元整（￥元）以解决上述欠款问题，但须：

1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方；

2、在 年 月 日前将上述款项汇出。

第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：

1、 年 月 日前支付元；

2、 年 月 日前支付元；

3、 年 月 日前支付元；

二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后，甲方放弃余款元的求偿权，并自人民币整（元）到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即元（大写）本金及利息的法律责任。

五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。

甲方：（盖章）

乙方（盖章）：

授权代表：

授权代表：

年 月 日

年 月 日

欠钱用承包地偿还合同范本 第53篇

合同编号：_________

贷款方：_________

借款方：_________

根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

第一条 借款用途_________。

第二条 借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）_________。预计用款为_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。

第三条 借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_________%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%

第四条 借款期限借款方保证从_________年_________月起至_________年_________月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。

第五条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

第六条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。

借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

第八条 本合同条款以处的其它事项，双方遵照《^v^合同法》的有关规定办理。

第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。

借款方（盖章）：_________ 贷款方（盖章）：_________

负责人（签字）：_________ 负责人（签字）：

_________ 地址：_________地址：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

欠钱用承包地偿还合同范本 第54篇

原告：

被告：

诉讼请求

1、请依法判令被告某某给付欠款本金壹佰万元整(￥1000 元)。

2、给付逾期利息(按银行同期贷款利率标准计算)。

3、本案诉讼费用有被告承担。

事实与理由

被告人某某于 年 月 日，给我出具了1000 000万元欠条一枚，并约定还款日期为 年 月 日。到期后我多次向被告索要，被告均以各种理由推托不还，特诉至人民法院，请求依法判令被告偿欠款本金1000 元，并给付逾期利息(按银行同期贷款利率标准计算)，本案诉讼费由被告承担。

某某某人民法院

附：原告身份证复印件一份

欠条复印件一枚

起诉人：

年 月 日