玄武岩供货协议合同范本 第1篇

需方(甲方)：

供方(乙方)：

依据《^v^合同法》、《^v^产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成达下协议。

第一条、石材供料

1、甲方委托乙方加工

2、石材供料时间：

3、交付地点：

4、甲、乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。

第二条、承接方式

1、甲方应在年月求，就相关要求向乙方进行书面告知，乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。

2、乙方提供石材等原材料的，加工设备技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验，加工费用明细见附件加工单。

3、乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。

4、乙方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露，另一方应尽保密义务。

第三条、质量要求

乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准，国家相关规定及地方相关规范规定等相关标准。

第四条、运输与装卸

1、成品石材的运输由：石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由乙方承担。

2、成品石材运到施工现场应由：

3、石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责，装卸费由

第五条、验收

1、乙方按照合同要求在出厂前自检，并向甲方出具石材产品的出厂质量保证书(以下简称“合格证”)。乙方在向甲方供料交付的同时，甲方应派人与乙方一同验收，验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等，依据甲方向乙方出具的验收单确认，质保书及验收单为本合同附件。

2、成品石材的运输由甲方负责的，甲方在装运前验收并出具验收单，成品石材的运输由乙方负责的，乙方在装运输后验收并出具验收单。

第六条、合同价格与支付方式

1、合同总价：

2、支付方式：

A、合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价款的 作为预付款，计人民币 元，双方约定预付款处理方式 按进度。

B、款项支付

Ⅰ、按供料进度， (时间)结算一次，甲方应于收到乙方结算报表后 日内核算并支付进度款。

Ⅱ、按供料进度，每 (数量)结算一次，甲方应于收到乙方结算报表后 日内核算并支付进度款。

Ⅲ、合同价款结算方式为

Ⅳ、供料进度款支付达到合同价款的 %时，不再按进度付款，待完工验收后 天内支付余款，甲方暂留合同总价款的 %作为保修金，甲方应在保修期满后14天内结算，将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。

第七条、违约责任

1、乙方交付的石材质量不符合同要求，甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料，对不达标但仍可使用的，甲方有权要求乙方减少价款，因重新供料而产生的费用由乙方负责，改进后仍不能达标以及不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

2、乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同价款 支付。

3、因甲方原因导致迟延交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金每日按合同价款 支付。

4、甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款 %支付，乙方对已加工的成品石材享有保留权。

5、其他违约责任

第八条、合同变更与未尽事宜补充

1、乙方开始加工后，甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商，并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合价款，因变更造成乙方的损失由甲方承担。

2、合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有相同效力。

第九条、其他事项

第十条、争议处理

1、向法院仲裁申请仲裁

2、双方协商

第十一条、附则

1、本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

2、本合同一式两份。

甲方：

乙方：

日期：

玄武岩供货协议合同范本 第2篇

甲方：

乙方:

经甲乙双方协商一致，甲方施工所需的熟石灰料，由乙方负责拉运，并达成如下协议：

一、甲方的权利及义务：

甲方负责验收所供料质量、数量、检查进度，同时按合同要求付款。

二、乙方的权利及义务：

乙方按甲方的要求提供合格的成品，并且按进度，质量，数量进行运输。

三、单价及合同价款：

拉运数量以甲方收料员所开票据为标准，单价为180元/m3（含税价）。

四、付款方式：

乙方每供料500m3时，结算一次，甲方一次性付清料款。

五、违约责任：

1、甲方所需熟石灰料由乙方全部拉运，甲方不得再委托他人拉运，乙方必须保证甲方用料进度，若因乙方供料不及时造成的甲方损失，由乙方承担；

2、甲方提供乙方熟石灰料样品，乙方必须按样品质量供料，否则甲方有权拒收，所造成损失由乙方承担；

3、甲方必须按合同约定及时结款，否则乙方有权停止供料，同时甲方支付乙方违约金，违约金=拖欠金额×拖欠天数×10%。

六、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方（章）

代表：

日期：

玄武岩供货协议合同范本 第3篇

甲方：

乙方：

丙方：

依照《^v^合同法》及有关法律、法规本着公平公正诚实信用原则。结合本工程的实际情况，经双方协商特订立本协议，以便共同遵守。

一、产品的名称、技术标准、质量验收、计量方法

1、产品名称为：

SMA-13改性玄武岩（骨料采用南京玄武岩）、AC-20石灰石沥青混凝土、AC-25石灰石沥青混凝土、乳化沥青碎石封层。

2、产品技术标准如下:

各种沥青混合料的性能指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）要求，在生产现场和施工现场抽取样品，送业主指定的检测公司检测，七日内确认结算，甲方凭检测报告认可。

乳化沥青碎石封层在施工过程中由业主现场代表、甲方现场代表，工程监理签字认可。

各层沥青混凝土材料送至现场时均要求满足昭山经济建设投资有限公司材料招标时的各项参数要求。（若未能满足国家规范范围要求的一律无条件退场）

3、计量方法：按照设计图纸要求、变更、按照实际吨位进行结算。

二、合同单价与结算方式

承包人与发包人的结算价格：经双方协商一致采用单价包干的形式，确定单价如下：

1、主道16cm厚（底、中层设计为重交沥青，面层设计为SMA改性沥青，乳化沥青同步碎石封层，其它以业主方提供的设计图纸为准）沥青砼材料单价为：一公分乳化沥青封层为10元/㎡；七公分粗粒式沥青混凝土（AC—25C）370元/吨；五公分中粒式沥青混凝土（AC—20C）380元/吨；四公分SMA改性改性沥青混凝土（AC—13C），骨料采用南京玄武岩725元/吨。（以上价格为货物按附表要求，到昭山三标现场的价格）。

2、透层、粘层油由丙方在工程计量结算。

3、以上单价税金由甲方负责支付。

三、付款方式

1、在乙方签订合同后甲方向业主申请沥青砼总金额的30%备料款支付给乙方，乙方在收到备料款后十个工作日内开始供货。

2、沥青料供料每达到一万吨（以磅单为准）结算一次，七日内甲方按照实际应付款项的80%支付给乙方；

3、本合同范围供料完成一个月内，付至合同总价的95%，余款作为质保金，一年内支付给乙方。

四、工期要求

开工日期：暂定20xx年月日

竣工日期：暂定20xx年月日

总有效工期 天，甲方必须提前七天通知乙方；在甲方按合同约定完成付款和根据国家规范所限定的气候条件科学施工前提下，最终以满足甲方和业主进度计划要求为总原则。

五、双方责任

1、工期延误：如因乙方原因（人力不可抗因素除外）未按节点工期完成各分段工程，超过15日以上的，每延误一天乙方向甲方承担每天壹万元的违约金。

2、甲方未按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款（见证方原因除外），逾期半年以上，则由丙方负责支付。超过15日以上的，每延误一天承担每天壹万元的违约金。

六、合同生效

本合同一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份。经三方法定代表人或委托代理人签字且单位盖章后生效。本合同生效后，任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需要变更或解除，需经本合同三方协商一致，并达成书面协议。补充协议和施工技术指标附件与本合同具有同等法律效力，一样适用于争议解决条款。

七、争议的解决

本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成时，可以依法向三方所在地人民法院提起诉讼。

本合同由下述各方签署。在签署本合同时，各方已就全部条款进行了详细说明和讨论，各方对本合同全部条款均无异议。

发包人（公章）

承包人（公章）

见证方（公章）

签署日期：

玄武岩供货协议合同范本 第4篇

买方:____________

卖方：____________

甲方向乙方购买下表所列物资(材料)，为明确双方的权力和义务，经双方协商，签订本合同，以便共遵守。

一、物资名称、规格、型号、计量单位、单价和质量标准

注：乙方所供河沙、河石为固定价格(如上表)，单价已包括了材料费、运输费(不含税)，实际结算数量以(经甲方验收人员验收合格)甲方验收人员在收货单签字的实际数量为准。

二、物质材料交货期限及进度

交货期限：自甲方施工单位施工起至甲方单位俊工止。交货进度：在无自然灾害，无政治问题的情况下，乙方交货进度必须赶上甲方单位的施工进度(否则甲方的一切损失由乙方负责)。

三、验收和计量方法

1.乙方把材料运到甲方指定的料场后由甲方负责，且甲方要派指定人员和乙主人员共同量方计量(如乙方所运材料的过程中少方量问题，甲方可当场扣除方量)，包括之前车数都以此为结算依据。

2.验收合格，由甲方收料人员开据有效的结算联收料单(一车一单)，给乙方作为结算凭据。

四、结算与付款方式

1.甲乙双方应每月对帐(对票)一次。

2.本项目沙石料总计两百万，预付二十万，余款再分两次付款，第一次支付材料款为整栋房主体封顶付总已购买材料款的50%，扣除已付款项;第二次为整栋楼房竣工验收后，两个月内一次付清。

五、其它事项

1.在双方没有违约的情况下，甲乙双方不得单方面解除合同，如乙方中途不供应材料，甲方有权清理出场，甲方有权不付材料款并追加相应法律责任。

2.在乙方没有违约的情况下，甲方更换供应商，甲方必须一次性付清乙方所供材料款的全部材料款。

六、本合同甲乙双方签字生效，合同条款执行完毕，合同自动失效

合同未尽事宜，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。执行本合同有争议时，由双方协商解决，协商不成可向法院起诉。本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

甲方(签章)：___________

乙方(签章)：___________

甲方代表：___________

乙方代表：___________

甲方联系人：___________

乙方联系人：___________

玄武岩供货协议合同范本 第5篇

甲方：___________________

乙方：___________________

为加强工地安全生产管理，双方携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，经甲乙双方协商，乙方为甲方工程需要供应材料，依据^v^有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本协议，以求共同恪守。

一、工程名称：___________________

二、材料名称：___________________

三、供料日期：___________________

四、甲方权利、义务：

1.甲方按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

2.甲方根据自己工程项目的实际需求，提前两天向乙方预定材料。告之材料到场时间及地点、数量。

3.甲方严格按照国家法律、法规及安全操作规程进行施工作业。按车辆的性能或约定的合理方法指挥车辆的使用，不得强迫司驾人员违章作业，否则甲方负责赔偿乙方车辆、材料因此所受的损耗、损失。

4.甲方有权制止乙方的违章作业，对造成安全隐患或后果严重者给予相应的处罚，对于乙方造成的安全事故，甲方概不负责。

5.甲方专人指挥乙方车辆的作业，对于不服从甲方指挥的车辆，甲方有权清退离场，并有权要求其补充新的车辆。

五、乙方权利、义务：

1.乙方供货所需车辆、司机由乙方负责安排。按甲方要求时间和材料数目按时到达指定地点。如果未能按时到达或车辆数目不足给甲方造成的人工、机械经济损失由乙方承担。

2.乙方应派专人负责工地调度安排和指挥车辆。乙方必须服从工地人员的指挥安排，对于不服从指挥的车辆，甲方有权清退离场。乙方有权拒绝甲方的违章指挥。

3.乙方车辆上路前应当规范装载，车辆装载物掉落、遗洒、飘散后，车辆驾驶员、押运员未及时采取措施处理，造成他人人身、财产损害的，乙方承担赔偿责任。

乙方负责车辆机械的维修、燃油及日常保养等费用。按甲方安排的任务路线行驶，卸料到指定地点，禁止中途办私事。

4.乙方负责对司机进行岗前安全知识教育及培训。严格遵守《道路交通安全法》，严禁无证驾驶车辆、严禁驾驶无牌照及手续不全车辆。乙方提供的车辆外观干净、整洁、尾气排放、噪音排放达标。司机要按甲方施工的环保要求进行工作，车辆出场时要进行苫盖，车轮要清理干净。

5.遵守交通规则和机动车辆操作规程，严禁违章驾驶和酒后行车，保证行车安全，乙方负担在场内场外因乙方的责任造成的他人生命和财产损失，甲方不承担任何责任。

6.在运输过程中发生被执法部门（城管、交通管理部门等）查扣、罚款等情形的，其经济、法律责任由乙方自负。而且必须及时补充车辆满足工地需要，保证甲方的正常施工生产。

六、本协议书有效期：自签定之日起至_______年______月______日至本工程供料全部结束。

七、争议解决：

争议的解决：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，由xx区人民法院解决。

违约责任：本协议履约期间任何一方违约，应赔偿守约方因此造成的经济损失。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具备同等法律效力，双方签字盖章后生效。

甲方盖章：______________

乙方盖章：_______________

日期：___________________

玄武岩供货协议合同范本 第6篇

本次招标不接受联合体投标。符合资质及招标文件要求的每个投标人可对本项目进行投标。具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一合同段投标，否则均按废标处理。招标文件的获取凡有意参加投标者，请于年月日年月日法定公休日法定节假日不休，每日上午时分时分，下午时分时分北京时间，下同，持企业法人营业执照副本原件安全生产许可证副本原件采矿许可证副本原件法人代表授权书经办人身份证及以上所有原件的扫描件或复印件幅面，全本复印，逐页加盖投标单位公章一套，以及加盖单位公章的勘测设计单位或县级及以上行政主管部门出具的能证明其存储量的有效证明材料的扫描件或复印件，到贵州省贵阳市丽豪大酒店房间地址贵州省贵阳市瑞金北路号报名购买招标文件。招标文件每标段售价元，售后不退。投标文件的递交及相关事宜本次招标不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预。

为在^v^境内注册登记的生产商独立企业法人资格，注册资金万元及以上，年检合格，具有质量检测部门近年年月日今出具的能够证明其产品合格的有效检测报告或鉴定证书，具有勘测设计单位或县级及以上行政主管部门出具的能够证明其存储量为万吨及以上的有效证明材料，具有有效的安全生产许可证采矿许可证。玄武岩生产规模要求在万吨年以上含万吨年年度的财务会计报表中的“流动资产”大于“流动负债”近三年内年月日今，曾顺利完成过二项玄武岩碎石的供货业绩投标时生产企业的库存玄武岩碎石少拥有万吨以上。本次招标不接受联合体投标。符合资质及招标文件要求的每个投标人可对本项目进行投标。具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一合同段投标，否则均按废标处理。招标文件的获取凡有意参加投标者，请于年月日年月日法定公休日法定节假日不休，每。

上诉人原审原告承德斯通恩建材有限公司简称斯通恩公司。住所地，围场满族蒙古族自治县四合永镇。法定代表人张凯春，董事长。委托代理人曲树新，该公司副经理。上诉人原审被告承德致诚玄武岩石材有限公司简称致诚公司。住所地，隆化县大坝乡。法定代表人丛志成，经理。委托代理人隋国林，君兴律师事务所律师。上诉人斯通恩公司与上诉人致诚公司因买卖合同纠纷一案，不服承德市中级人民法院承民初字第号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人斯通恩公司法定代表人张凯春委托代理人曲树新，上诉人致诚公司法定代表人丛志成委托代理人隋国林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审法院查明，年月日，斯通恩公司与致诚公司签订销售协议一份，协议约定由致诚公司向斯通恩公司购买玄武岩碎石，运到四合永车站价格每吨元人民币，由致诚公司负责货物到站台一切事宜，如铁路运费及发生的一切费用。致诚公司自货物发运之日起，三个月内。

为在^v^境内注册登记的生产商独立企业法人资格，注册资金万元及以上，年检合格，具有质量检测部门近年年月日今出具的能够证明其产品合格的有效检测报告或鉴定证书，具有勘测设计单位或县级及以上行政主管部门出具的能够证明其存储量为万吨及以上的有效证明材料，具有有效的安全生产许可证采矿许可证。玄武岩生产规模要求在万吨年以上含万吨年年度的财务会计报表中的“流动资产”大于“流动负债”近三年内年月日今，曾顺利完成过二项玄武岩碎石的供货业绩投标时生产企业的库存玄武岩碎石少拥有万吨以上。本次招标不接受联合体投标。符合资质及招标文件要求的每个投标人可对本项目进行投标。具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一合同段投标，否则均按废标处理。招标文件的获取凡有意参加投标者，请于年月日年月日法定公休日法定节假日不休，每。

为在^v^境内注册登记的生产商独立企业法人资格，注册资金万元及以上，年检合格，具有质量检测部门近年年月日今出具的能够证明其产品合格的有效检测报告或鉴定证书质量检测部门应具有检测资质，具有勘测设计单位或县级及以上行政主管部门出具的能够证明其存储量为万吨及以上的有效证明材料，具有有效的安全生产许可证采矿许可证。玄武岩生产规模要求在万吨年以上含万吨年年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表中的“流动资产”大于“流动负债”近三年内年月日今，曾顺利完成过二项玄武岩碎石的供货业绩投标时生产企业的库存公路面料少拥有万吨以上。本次招标不接受联合体投标。符合资质及招标文件要求的每个投标人可对本项目进行投标。具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一合同段投标，否则均按废标处理。招标文件的获取凡有意参。

冀民三终字第号上诉人原审原告承德斯通恩建材有限公司简称斯通恩公司。住所地，围场满族蒙古族自治县四合永镇。法定代表人张凯春，董事长。委托代理人曲树新，该公司副经理。上诉人原审被告承德致诚玄武岩石材有限公司简称致诚公司。住所地，隆化县大坝乡。法定代表人丛志成，经理。委托代理人隋国林，君兴律师事务所律师。上诉人斯通恩公司与上诉人致诚公司因买卖合同纠纷一案，不服承德市中级人民法院承民初字第号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人斯通恩公司法定代表人张凯春委托代理人曲树新，上诉人致诚公司法定代表人丛志成委托代理人隋国林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审法院查明，年月日，斯通恩公司与致诚公司签订销售协议一份，协议约定由致诚公司向斯通恩公司购买玄武岩碎石，运到四合永车站价格每吨元人民币，由致诚公司负责货物到站台一切事宜，如铁路运费及发生的一切费用。致诚公司自货物发运之。

三补充答疑部分玄武岩碎石市场价格问题评审在本工程工程量清单中采用的市场价为元，经调查现在玄武岩碎石市场购买价以吨为单位为元吨，玄武岩碎石干密度为吨，且玄武岩碎石均采用水洗法加工，碎石的含水率在，依此计算玄武岩碎石市场实际购买价应在元，大大超过评审采用的市场价。因此建议采用玄武岩碎石实际市场价重新确定有关标段的控制价。答按新区管委会号会议纪要已统一调整为石灰岩碎石。招标文件第页，第项道路沥青表面粗骨料碎石统一为玄武岩碎石，与贵方发布的清单及设计图纸不符，以那项为准贵方发布的六个标段控制价中的粗粒式沥青砼是否均按玄武岩碎石造价标段一六清单中表层沥青砼项目特征描述中无说明碎石采用玄武岩碎石答见调整后清单。标段二中南环城路中粒式沥青砼添加高模量沥青混合料改性剂，经查询高模量沥青混合料改性剂市场价为元吨，以此计算每平方每公分增加造价为沥青砼密度油石比改性剂含量元，标段二控制价相关项目是否按此。

安阳林州高速公路工程已由河南省计委以豫计基础号文批准建设，建设资金已落实，其中部分资金将用于安阳林州高速公路沥青路面面层所用玄武岩碎石采购招标项目的合理费用支付。国信招标有限责任公司受河南鼎祥高速公路有限责任公司的委托对该项目进行国内公开竞争性招标。欢迎有意投标并且具备相应资质的单位参加投标资格预审。现将资格预审有关事项公告如下合同段划分合同号玄武岩数量吨供应路段及桩号++计划供货时间为年月年月玄武岩碎石必须清洁干燥无风化无杂质颜色均匀一致，符合国家标准要求。投标人的资格要求潜在投标人必须为采矿加工销售一体化的生产经营企业。潜在投标人是独立法人且必须具备原料采矿许可证，产品生产许可证，其中采矿证不能两家或多家共用，且采矿证有效期截止日必须在年月以后，采矿生产规模在万吨年以上。在过去的年内，申请人应少曾在一个高速公路项目路面工程中应用，供应总量超过一万吨。资格预审文件购买办法时间及地。

本次招标不接受联合体投标。符合资质及招标文件要求的每个投标人可对本项目进行投标。具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一合同段投标，否则均按废标处理。招标文件的获取凡有意参加投标者，请于年月日年月日法定公休日法定节假日不休，每日上午时分时分，下午时分时分北京时间，下同，持企业法人营业执照副本原件安全生产许可证副本原件采矿许可证副本原件法人代表授权书经办人身份证及以上所有原件的扫描件或复印件幅面，全本复印，逐页加盖投标单位公章一套，以及加盖单位公章的勘测设计单位或县级及以上行政主管部门出具的能证明其存储量的有效证明材料的扫描件或复印件，到贵州省贵阳市丽豪大酒店房间地址贵州省贵阳市瑞金北路号报名购买招标文件。招标文件每标段售价元，售后不退。投标文件的递交及相关事宜本次招标不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预。

研究机构北京盛华博智信息技术研究院购买热线孟老师穆老师传真报告目录第章玄武岩碎石投资项目总论项目提要可行性研究报告的范围与依据主要的技术和经济指标用表格的方式进行描述第章玄武岩碎石投资项目背景项目的由来项目建设的重要性与必要性项目拟建区域项目区的基本情况项目承担单位即项目法人单位的基本情况。第章玄武岩碎石投资项目市场预测与分析本地及周边市场现状的调查本地及外地市场供需情况的预测产品或服务的价格预测产品或劳务的市场竞争能力分析产品或劳务市场风险性分析产品或劳务的基本营销策略。第章玄武岩碎石投资项目地点的选址项目选址原则和基本思路场址选择要附上详图项目区的建设条件。第章玄武岩碎石投资项目总体方案设计项目建设的指导思想项目建设总体方案项目建设内容与规模主要生产技术路线或工艺路线工程建设规划土建工程和附属工程原材料能源水电力煤油等消耗项目平面布置与交通运输方案。

所属行业冶金矿产原材料招标公告正文安徽水利马鞍山园水路安东路水泥稳定碎石采购招标公告一招标编号二招标人安徽水利开发股份有限公司合肥分公司三招标内容安徽水利合肥分公司马鞍山园水路+安东路+工程图纸内的水泥稳定碎石供应，总量约。四投标人资格要求具备独立法人资格，具有合格有效的营业执照及税务登记证营业执照经营范围须有水泥稳定碎石生产销售项目。拌和站具备本次水泥稳定碎石材料的供应能力企业具有从事类似工程业绩企业信誉良好，合同履约能力强在以往政府采购活动中没有违法违规违纪违约行为。五投标人资格审查方式资格后审，开标时须携带营业执照税务登记证类似工程业绩合同原件备查。六获取招标文件方式凡有意参加投标并符合资格要求者，请派员持单位介绍信个人身份证及投标人资格证明材料，于年月日时年月日时节假日休息在下述地址购买招标文件，每份售价元，售后不退。七投标保证金元。投标截止时间前交纳，投标保证金采用转帐。

玄武岩供货协议合同范本 第7篇

需方：_________(简称甲方)

供方：_________(简称乙方)

为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《^v^合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。

一、产品供应：

需方在沥青混合料生产中，使用供方的碎石，供方保证分批按需按时按规格向需方供应碎石。

二、交货时间、地点及方式：

1、交货时间：由需方电话通知，按工程需要进场，但必须提前通知所需数量。

2、交货地点：湖北经天路桥有限公司沥青拌合站。

3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。

三、价格、结算和付款方式：

1、碎石每吨

1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。

2、付款方式：年底结清。

四、技术要求：

供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。

五、验收标准：

石料严格按GB/T14685-20xx标准验收。

六、有下列情形之一，可以解除合同：

1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;

2、因不可抗力致使不能实现合同目的;

3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。

七、违约责任：

甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。

八、解决合同争议的方式：

本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。

九、合同期限：

材料款结清，合同自动失效。

本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。

本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。

供方：__________

需方：__________

负责人：__________

负责人：_________

_________年_________月_________日

_________年_________月_________日

玄武岩供货协议合同范本 第8篇

甲方（以下简称甲方）：

乙方（以下简称乙方）：

根据《^v^合同法》等有关条例，甲、乙双方为了顺利完成本项目供料运输工程的建设、本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商，特制定本合同：

一、工程名称：

二、供运内容：

三、工程量约为以实际完成的运输量计算。

四、运输单价：以装车实际方量计算。

五、付款方式：

六、甲方责任：

1、如政府相关部门要求工地停工，甲方有权调整运输，如乙方不同意运输，此合同自动终止，甲方不负任何责任及索赔。

2、甲方负责工地内道路的畅通及运输款的支付，为了使车辆正常运输。

七、乙方责任：

1、因为车辆及司机违规操作所造成的一切后果甲方不予承担任何责任，后果乙方自负。

2、任何情况下，乙方不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责与甲方无关。

3、乙方驾驶员应该合理判断潜在的危险，如乙方认为存在重大安全隐患。无法达到甲方指定的`位置，可向本合同甲方授权代表（仅指本合同签字人员）提出异议，如甲方坚决要求乙方执行，则出现安全责任由甲方承担。

4、乙方在按甲方规定的路线正常行驶情况下，如遇交警、路政、城管和环保刁难行为，出现罚款和扣车，由甲方负责解决，所产生的一切费用由甲方承担。

5、乙方车辆在行驶途中发生的交通事故和安全事故，应及时协商解决，恢复正常运输，否则由此造成的一切后果由乙方自行承担，与甲方无关。

八、违约责任：

九、其它事项：

1、协议在执行过程中如发生争议时，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商无果则由当地仲裁机械仲裁。

2、本协议未尽事宜，双方本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、如遇到自然灾害或市场成本价的提高，产生不可抗拒的因素不能实施合同条例，双方协商解决。

十、本协议合同书一式两份，甲、乙双方各执一份，同具有法律效力。本协议合同书自双方签订日起生效，本项目工程完工，帐清后自动终止。双方需严格遵守执行。

甲方代表：

乙方代表：

日期：