池体防腐施工合同范本 第一篇

甲方：

乙方：

甲乙双方本着*等互利，协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。

一、工程概况及造价

甲方将，双 商定工程造价为人民币： 元整。工程验收标准为合格，须由甲方技术人员签字确认。

二、甲乙双方各负责任

甲方需提供精确图纸及要求给予乙方，甲方应按合同要求支付各阶段工程进度款，如甲方不按合同工程进度付款，乙方可无条件停工，撤出场地;在施工过程甲方应派人现场协商;(包括施工当中用电、水、水泥、沙石等提供便利及材料到现场安全问题。

三、工程工期

自合同签订之日起 天内完工。工程竣工验收之日为 。 (注：如发生人为不可抗拒力量不能履行合同时，应及时通知对方。并在合理的期限内提供有关机构出具证明)。

四、付款方式

在本合同签订后，甲方应预付乙方工程款全款的 %为人民币做为工程定金预付款;材料到现场后付工程全款的 %;安装完验收合格后付清至工程全款的 %，不含发票及税款。

五、工程要求及质量承诺

工程所用木料须为进口樟子松木料，木料须进行脱脂及防腐处理，处理后须满足甲方工程环境使用要求。木材出现裂痕、色差为正常现象，在施工当中乙方达不到甲方图纸要求;乙方应及时修改。若甲方在两个工作日内未提出异议视为默认。

本工程乙方承诺质保期为三个月，自本工程项目竣工验收合格之日计算。质保期内如若发生霉变、虫蛀等影响外观观感或正常使用等问题，乙方须在接到甲方通知要求三日内迅速组织相关技术力量无偿进行维修，若工程向甲方交工后，出现人为损坏，甲方使用不当，乙方不负任何责任。

六、合同制约

甲、乙双方必须严格遵守本合同，如有一方不履行本合同，所造成的经济损失由另一方承担，乙方逾期不能履行或完成甲方合同所要求条款视为乙方违约，甲方可提出经济赔偿要求。甲方逾期不能履行或完成乙方合同所要求条款视为甲方违约，乙方可提出经济赔偿要求。

七、仲裁

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人应向当地仲裁机构申请调解后仲裁，如对仲裁结果不服，任何一方可以向法院提出诉讼。

八、合同期限

自签订之日起至工程完工验收后并付清乙方工程余款后，本合同自行作废。

九、其他约定

本合同未尽事宜，经双方友好协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份;本合同自签订之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

池体防腐施工合同范本 第二篇

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为了固定经济关系，明确双方职责、权益和义务，经双方协商同意签定本工程合同，以资共同遵守执行。

一.工程概况：

1.工程名称：

2.工程地点：

二.承包范围：

全部桥梁构件(含桥梁内部)的喷砂除锈、防腐及现场运输。

三.承包方式：

包工、包质量、包安全、包进度，包施工。

四.工期要求：

按业主规定的工期为准。

五.合同价款

本合同价款以钢构件理论重量为计量单位，_______元/吨，总工程量约为________吨，总合同价款为：

金额(大写)：_______________； (小写)：_______________。

六.本工程使用标准、规范：

按现行行业标准内容执行。

七.工程质量及验收

以甲方合同约定的质量标准及图纸说明为准。

八.双方权利和义务：

1.甲方：

(1)甲方提供给乙方一套完整的施工图纸；

(2)甲方负责协调、办理对外的一切有关工程的事宜与手续。

(3)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项；

(4)乙方如果质量、进度、工期、安全不能真实履行、实施时，甲方有权停止施工或终止合同；

2.乙方：

(1)负责施工机械、周转材料及人员的调迁和进出场工作，做好施工准备，确保工程进度；并负责将材料运送至甲方指定地点。

(2)对施工质量负全责，严格按照施工图纸及说明、交底纪要、设计变更通知单和行业现行的工程质量检验评定标准、施工验收规范、操作规程以及甲方相应的管理制度进行施工，做好自检工作，确保工程质量，不留后患；

(3)按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施。确保施工安全和第三者的安全，乙方同时执行甲方安全管理制度；

(4)服从监理公司的监理和业主方的管理；

(5)根据工程进度向甲方提供工程进度报表。

九.施工技术管理及技术资料管理：

1.施工技术管理按照甲方工程管理制度中的有关内容执行；

2.设计变更须有设计单位签发的设计变更通知单，经甲方核定同意后实施。临时设计变更，双方现场确定；设计变更，在施工前三天通知乙方；

3. 工程竣工验收合格后，15天内乙方向甲方提供完整的竣工验收资料两套；

十. 工程付款方式：

合同生效按每月实际完成工程量的75%付工程进度款，付款时间为每月10日前，付至工程造价80%停止付款，待工程竣工验收合格投产后再付给合同总价的15%。留5%质保金按国家有关规定到期支付。

十一. 安全：

乙方应制定安全文明施工管理办法，建立安全保障体系，保证施工期间安全文明施工。施工期间如发生事故，事故责任由乙方全部承担，所有费用乙方自理。

十二. 工程质量奖惩：

乙方应按有关要求严格工程质量管理，工程竣工验收经有关部门评定达不到优良工程者按有关规定罚款，费用由乙方承担。

十三. 解决争议的方式：

在合同执行过程中，如双方发生矛盾，应经友好协商解决，如解决不了，由法院仲裁。

十四. 合同生效：

本合同经双方法定代表人或委托代理人签定盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

池体防腐施工合同范本 第三篇

一、双方当事人

甲方：

乙方：

二、工程地点：

三、工期：合同签订后40天内全部完工。

四、质量要求、质量标准：合格。按甲方要求，乙方严格按照施工图与现行施工规范、规程及监督站的有关规定组织施工，确保工程质量。

五、工程保修期：按现行保修规定执行。在规定的保修期内出现质量问题，乙方负责武城修理。

六、验收方式：

1、受监督工程由甲方、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位五方验收。

2、不受监工程由基建处、质检科、分厂、监理方、甲方共同验收。

七、付款方式：按照工程进度，*方一结算，施工完毕验收合格后留5%质保金，无质量问题2年内付清。

八、安全施工及责任：乙方在施工过程中必须遵守安全法规及厂内有关规定，如发生意外或伤亡事故全部由乙方承担。

九、违约责任：

1、因施工质量问题(包括返工用料)给甲方的损失全部由乙方承担。

2、因乙方原因造成工程拖期，每天罚款5%。

十、本合同双方签字盖章生效。本合同有效期自签定之日起至工程结算完毕止。

十一、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

——室外工程施工合同5篇

池体防腐施工合同范本 第四篇

甲方： (以下简称“甲方”)

乙方： (以下简称“乙方”)

按照《_合同法》和《建筑安装工程合同条例》，结合宜化集团颁发的工程管理相关制度及本工程的具体情况，双方达成如下协议：

一、工程概况 工程名称：

工程概算总额： 万元 工程地点：

承包方式：包工包辅材。防腐保温工程用主材及部分辅材由甲方供应。其中包括但不限于硅酸铝板(毡)、橡塑、油漆涂料以及配套稀释剂、彩钢板、玻纤布、铝板、玻璃鳞片、环氧树脂、环氧沥青漆等由甲方供应。石英砂、钢丝刷、黄砂、河砂、铆钉、扣钉、砂纸砂布及各种涂刷用具等辅材和所有施工机械由乙方提供。

开工日期：以甲方通知为准。 竣工日期： 总工期： 天

二、工程质量要求：合格。 技术规范及要求

1、乙方应按国家及行业相关标准及规定进行施工。包括： 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126—89 工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收标准 HGJ229—91。

2、乙方应根据业主提供的施工图进行施工。

三、工程施工技术要求：

按甲方对设备、管道及钢结构的防腐保温的具体要求细则及审定的施工方案。

四、驻工地代表：甲方驻工地代表：

乙方驻工地代表： 监理公司驻工地代表：

五、甲方工作

1、向乙方提供施工用的技术文件资料，进行现场交底；

2、负责施工区、段与安装单位、土建单位的协调和施工的用电、水事宜；

3、及时对隐蔽工程进行验收签证；

4、工程施工完毕，及时组织相关部门对工程进行验收签证；

六、乙方工作

1、工程条件说明

1)按照合同规定的时间及时组织施工人员、机具、设备的进场并如期开工；

2)向甲方提供施工资质证明，编制施工方案，经甲方及监理单位审核合格后，按方案认真组织施工；

3)依据本工程的特点，严格按照规范要求进行施工，随时接受监理单位、甲方相关部门和项目负责人的监督检查；

4)及时按照施工工序控制要求向监理单位申请材料、工序报验，按照合同完成全部内容后，及时申报竣工验收单，并向监理单位、甲方相关部门提供竣工、决算资料一式四份；

2、按国家施工规范及甲方提供的招标施工图施工，保质保量按时完成工程任务。遵守国家和当地*有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规。

3、不得将本工程分包或转包第三方，若出现将本工程分包或转包第三方的，甲方有权终止合同。

4、必须服从甲方统一管理，做到文明施工。负责搞好施工现场临时维护，不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小安全事故由乙方负责。保持施工现场整洁卫生，要求工程完场地清。

5、若因乙方拖欠农民工工资等原因导致农民工到甲方闹事，工程结算总价将降低2~10万元，且甲方有权终止合同。

七、工期

乙方须严格按照合同工期按期或提前完工。因甲方原因和不可抗力因素影响施工工期，工期顺延。因乙方原因影响工期，每推迟一天罚款500元。推迟5天应视为乙方违约，违约责任按甲方实际损失计算。

八、检验和返工

经甲方项目负责人或监理认定施工过程中不符合施工规范、设计要求及质量要求的，乙方必须返工至合格，由此造成的经济损失由乙方承担全部责任。

九、隐蔽工程、中间验收

施工中凡隐蔽的项目，必须提前2小时通知甲方，由甲方项目负责人组织相关人员验收，在《隐蔽工程验收记录》上签字认定合格后，方可隐蔽及进入下道施工工序。没有隐蔽记录的工程甲方不予认可其工程量。

十、工程材料

甲方有权对乙方提供的工程材料进行检查监督，并提出意见，乙方必须听取甲方的意见并及时纠正，乙方不得把不合格的材料用于本工程，否则由此造成的后果及经济损失均由乙方承担。

乙方提供的材料进场或出场时，必须按甲方工程管理相关制度规定准确填写《工程材料进(出)场登记表》，由甲方验收人员验收后签字确认。其中登记的实际进场数量少于定额分析用量(或施工方案中要求用量)的，按进场数量减去出场数量办理决算。

乙方领用甲方的材料必须严格按照甲方要求填写材料领用单并做好领用台帐备查，每月及时与甲方材料会计做好核对工作。领用到施工现场的材料乙方要妥善保管好，对于丢失、损坏材料及设备要按原价赔偿，没用完的材料要及时办理退库。结算时，预决算中心根据实际工程量计算材料实际消耗量(损耗按定额规定计算)，并与领用量核对。实际消耗量大于领用量的，扣减其超出部分对应工程量的施工费；若领用量大于实际消耗量的，超出部分材料费从结算总额中扣出(市场价)。

十一、工程量的确定

工程量按竣工图及甲、乙双方现场签证所确认的实际发生量为准。工程量签证必须实事求是，若出现隐蔽验收记录与现场实际不符的，甲乙双方重新核实后，以现场实际情况为准。

十二、工程款支付方式

合同签订七日后，甲方付 万元(大写： )工程预付款，每月工程进度款按本月完成工程进度的70%(让利后)支付，同时按比例扣减预付款。工程全部竣工，甲方负责组织相关人员验收。经验收合格，甲乙双方确认工程总造价后，支付至工程总造价的90%，留工程总造价10%作为工程质量保证金。

十三、设计变更由甲方以设计变更书的形式提前书面通知乙方。

十四、设计变更由甲、乙双方核定为准。

十五、竣工结算

池体防腐施工合同范本 第五篇

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

甲方将工程发包给乙方施工，根据国家有关规定，经双方协商一致，同意签订本合同。

第一条工程总造价和订货款

（1）工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币壹万捌仟伍佰元整（各单项工程造价详见工程项目一览表）；

（2）订货款：甲方提供给乙方工程总造价30％的订货款伍仟伍佰元整（合同签定之日付给）。

第二条工程进度和结算方式

（1）乙方进入施工现场敷设工程所需管道及线路，待乙方安装所有监控摄像机完毕，甲方付给乙方工程总造50％的材料款玖仟贰佰伍拾元整；

（2）甲方厂区车间照明设备安装完毕，乙方进入施工现场安装电脑录像监控专用设备终端，整套系统进行调试正常使用，经甲方验收合格后，甲方付给乙方工程总造价20％的剩余款叁仟柒佰伍拾元整。

第三条工程工期及顺延工期

工程工期为20__年3月10日至20__年3月25日。

在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

（2）因甲方提出变更计划而不能继续施工者；

（3）因甲方原因造成被迫停工或不能顺利施工者。

第四条服务条款

在正常使用情况下，执行国家*部规定保修一年的制度：

（1）一年内属产品质量问题发生故障，一切维修费用由乙方全部承担；

（2）属人为破坏或由于水、火及其它自然灾害所造成的损坏，不在保修范围之内。

第五条其它

（1）材料进入施工现场并已安装完毕的，如有丢失或损坏由甲方负责；

（2）本合同未尽事宜，双方也可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力；

（3）本合同签约地为；

（4）本合同一式二份，甲乙双方各执一份；

（5）本合同自签字盖章之日起生效。

发包方单位：承包方单位：

（盖章）（盖章）

法定代表人：

日期： 年 月法定代表人： 日期： 年 月 日

池体防腐施工合同范本 第六篇

发包方（以下简称甲方）__________________

承包方（以下简称乙方）__________________

根据《_经济合同法》，《_建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：__________________.

2、工程地点：__________________.

二、工程承包范围

安全维护及整改。

三、合同工期

______天。

四、工程造价

工程造价为：__________________元整

五、质量标准

1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

六、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

七、工程计价

1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。

2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。

3、具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

九、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任

1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

十一、安全生产和文明施工

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被*处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。

甲方（公章）__________________

乙方（公章）__________________

______年______月______日

池体防腐施工合同范本 第七篇

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

根据《_合同法》、《_建筑法》及**有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。

第一条工程概况

工程名称：徐庄新村东3排2号加层

工程地点：徐庄新村东3排2号

工程内容：加层砖混结构

第二条工期

计划开工时间：20xx年6月6日;

计划完工时间：20xx年7月6日

第三条工程质量要求期。

本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。

第四条承包方式及合同价款

承包方式：包工包料。

合同价款(大写)：肆万陆仟元整

第五条甲方项目负责人及甲方义务

甲方义务：

甲方向乙方提供水、电接入

第六条乙方义务

在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。

第柒条材料和设备

工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。

第八条安全施工

乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

第九条工程分包

本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。

第十条合同的生效与终止

本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。

第十一条合同份数

本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

池体防腐施工合同范本 第八篇

发包人(以下简称甲方)：

承包人(以下简称乙方)：

保证人(以下简称丙方)：

乙方作为甲方工程项目经理，就甲方将本协议的工程以内部承包的方式发包给乙方，丙方提供担保的有关事宜达成以下协议内容，共同遵守。

本协议签订的基础：

1、甲方具有相应的工程施工资质，按照国家规定合法承包 工程。

2、乙方是甲方公司的员工同时是本合同工程项目部的负责人。

3、丙方对乙方债务承担连带责任保证。

协议基本内容：

第一条 工程概况

1、建设单位：

2、工程名称：

3、工程地点：

4、承包范围：招标人提供的设计图纸和工程量清单内容、招标文件、答疑纪要等规定的工程范围。具体承包范围按甲方与建设单位签订的合同、补充协议及附件规定的内容为准。

5、承包方式：实行包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。

6、质量等级：合格

7、施工期限：本工程施工期限为 日历天，从 年 月 日至 年 月 日。

1、甲方为乙方独立设立财务账簿，独立核算，但是对外结算与支付，必须经过甲方财务统一办理。本工程所有的工程款都应当由建设单位转入甲方的账户，乙方未经过甲方书面授权，不得单独与建设单位发生任何款项往来，否则视为其个人行为，与本工程无关。

2、对外结算：工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入甲方为乙方设立的独立账户。结算方式通过银行票据的形式结算。

3、对外支付：由甲方通过乙方的独立账户，统一对外支付材料款、人员工资等各项费用。乙方申请用款时，必须要说明款项的用途，并凭甲方负责人签名的书面支付书方可支付，做到专款专用。

4、乙方每月向甲方汇报一次工程进度及债务情况，甲方有权派人员到现场核对大宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况。

5、对需要用甲方的账户对外发生款项往来的，需要乙方出具专项委托书。

第三条 印章管理

1、本工程制作 项目章，以及技术章、资料章(表明“此章仅限于工程技术联系或资料专用”字样)，甲方留有印章的样本，该类印章不得用于签订合同使用。

2、乙方在工地施工中的材料采购合同、劳务分包合同、机械租赁合同、劳动合同等各类合同有都必须盖甲方公司印章，必须报甲方备案。

3、乙方应当在工地制作印章使用情况登记表。甲方有权不定期检查乙方的印章使用情况，乙方应当配合甲方的检查，对甲方的疑虑提出合理的解释。

第四条 管理费

1、甲方将本合同项下的工程发包给乙方，并按照本协议约定进行人员配备，并协助乙方进行工程全程的管理。

2、乙方按本工程总造价的 %向甲方缴纳管理费。该费用根据甲方与建设单位签订的合同价款计算，在本工程开工后甲方可以从建设单位拨付的第一笔工程款中直接扣除，待工程最终结算完毕，多退少补。

第五条 人员配备

1、乙方作为甲方公司员工，任本工程的项目经理。

2、由甲方组建项目管理部，技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员等人员由甲方派出，与甲方签订劳动合同，工资待遇由乙方承担，工资标准不得低于甲方工作人员的工资标准。该工资由甲方代为支付，甲方可以从乙方的账户中直接扣除。

3、除项目管理部人员外，乙方聘请的其他人员的，应当将合同报甲方备案，否则视为乙方的个人行为，所有责任由乙方单独承担。

第六条 安全管理与责任

1、乙方应当确保安全防护、文明施工措施费用专款专用，在财务管理中单独列出该项费用。

2、乙方在施工中应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方应当提出专项安全防护措施及施工方案，经甲方批准后从该专项费用中拨付。由于乙方安全教育不到位、安全措施不力，在安全检查时的罚款由乙方承担，发生安全事故的由乙方承担责任和甲方的一切经济损失。

3、甲方不定期对乙方进行安全检查。在检查过程中，乙方应积极配合甲方的检查工作，同时接受并积极履行甲方提出的整改方案。

4、乙方应当为工地所有人员缴纳社医保，并且购买意外伤害商业险，该费用由甲方代为支付，可直接从乙方的账户中予以扣除，工地工作人员发生工伤的由乙方单独承担。

第七条 工程管理

1、乙方应积极与甲方配合，接受建设单位和监理的督促。乙方应在甲方书面授权范围内履行职责，严格遵循《建设工程项目管理规范》，还应符合国家法律、法规及有关技术标准的规定。

2、工程施工前，由乙方组织所有参与施工人员接受甲方负责人现场技术交底，按照施工方案中的施工顺序和方法进行施工。

3、乙方应在本合同签订之日起 日内向甲方提交施工组织设计和工程进度计划，甲方在收到该材料后 日内提出修改意见或者予以确认。乙方应当按照进度计划合理安排施工，并于每月 日向甲方提交下个月的工程进度计划及相应进度统计报表。因乙方原因导致工程实际进度与乙方提交的进度计划不符的，乙方必须做出合理解释交甲方书面确认，并采取适当的改进措施以保证工程按期竣工，改进措施费用由乙方承担。

4、乙方必须严格按照行业质量标准、规范及设计图纸进行施工，并管理好施工班组和施工人员，规范施工，确保工程质量达到一次性验收合格。

5、甲方有权随时检查乙方的施工进度和工程质量，乙方应当予以配合，对于甲方提出的意见，乙方应当予以修正。

6、本工程施工过程中，所有与建设单位的工作联系单、签证单等往来文件应当报甲方备案。

第八条 竣工验收

1、工程符合竣工验收条件的，乙方应当通知甲方派员进行竣工验验收材料的制作和整理，甲方派驻人员有权对材料制作的过程进行监督并提出修正意见。本工程按照国家现行的有关施工规范标准执行验收，并符合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的要求。达不到质量要求的，甲方有权要求乙方返工整改至符合验收标准，所需费用全部由乙方负责。

2、工程竣工验收材料应当报甲方公司备案，并经过甲方的审核之后方可报送建设单位及建设局。

3、工程竣工验收合格的，乙方必须协助甲方办理相关手续。

4、工程竣工验收合格后，双方所有款项进行结算，并预留工程结算款的 %作为质量保修金。

5、在保修期内，乙方应当按照工程质量保修协议承担保修义务，并将保修情况经建设单位书面确认后报甲方备案，作为工程保修结算之依据。如乙方经甲方或业主催告后，未履行保修职责，由甲方代为保修或组织他人保修，发生费用按双倍计算并直接从保修款中予以扣除，乙方不得有任何异议。保修款不足以用来甲方扣除的，超出部分的费用乙方应赔偿甲方。

第九条 甲方权利义务

1、甲方有权派员随时监督乙方的施工进度、现场安排、人员配备、安全措施等，确保工地按期保质保量的竣工。

2、本工程实施过程中发生的各项税金及费用，甲方有权按照本协议约定代扣代缴，包括工作人员的工资、保险费用等。

3、甲方在建设单位支付的每笔工程款中有权扣留 %作为保证金，在工程竣工验收合格后与乙方办理结算，该笔费用在填补完管理费、甲方已经支付但是按照本协议应当由乙方承担的费用、上款规定的各项代扣代缴的税费、预留 %质量保证金后，剩余款项应当支付给乙方。

4、甲方应当协助乙方办理本工程所需的各类证照。

第十条 乙方权利义务

1、乙方在甲方的管理监督下按进度进行施工，负责行使本工程施工进度、质量、安全文明施工等全面权利和承担全面义务。

2、乙方在申请工程款时，必须提供相应的材料。

3、乙方应当将工作人员花名册放甲方公司备案，甲方按照该花名册代为发放工资和缴纳各类保险，直接从乙方的工程款中予以扣除。

4、本工程所需材料、设备全部由乙方自行采购，乙方应当保证材料设备的质量安全，设备的维护和保养费用由乙方承担。

第十一条 违约责任

1、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程进行转包或者分包，否则一经发现，甲方有权解除本合同，并要求乙方承当所有的赔偿责任。

2、乙方不得以与工程无关的理由转移资金、改变资金用途和透支，若经发现，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担所有的赔偿责任。

3、乙方使用虚假材料挪用工程款的，甲方有权单方解除本协议，甲方因此遭受的所有损失由乙方承担，并承担本工程价款 %的违约金。

4、甲方发现乙方将安全文明施工费挪作他用的，可以要求乙方填补该部分费用，并有权单方解除本协议，所发生的一切损失由乙方承担。

5、因乙方原因致使工程款不能按期发放导致甲方无法按时发放工人工资的，责任由乙方承担;若因此导致工人上访事件的，乙方应当承担每次 元的罚款，并赔偿甲方其他经济损失。

6、因乙方原因致使工程验收不合格的，乙方应当自费进行返修整改直至竣工验收合格，所耽误的公司不予顺延。乙方未能按期竣工的，每延误一天罚款2000元，并承担由此给甲方带来的所有损失，包括但不限于工程延误造成建设单位对甲方的罚款、追索费用等一切损失。

7、本工程对外产生的债务及相应的法律责任由乙方承担，甲方因此遭受损失的有权从建设单位拨付的工程款中直接予以扣除，不足以支付的甲方保留随时追索的权利。

8、因乙方原因发生的事故，致使甲方遭受损失的，甲方有权从工程进度款中直接予以扣除，不足部分由乙方另行承担;给第三人带来损害的，乙方应当积极赔偿，若乙方未能积极赔偿的，甲方有权从工程进度款中直接扣除，并给付受害人。

9、乙方以项目经理部的名义对外签订任何材料包括但不限于合同、承诺书、担保书等，均需交由甲方审核同意并备案后，方可签署。不论甲方是否同意签署，由此所发生的任何经济、法律责任，均由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方负责予以赔偿.

10、乙方应严格遵守本协议第三条的印章管理规定，任何未盖有甲方公司印章或未取得甲方书面授权许可的合同都视为乙方的个人行为，产生的责任由乙方承担，与甲方无关。

11、乙方应当按照施工组织设计的时间(若与甲方和建设单位达成的开工时间不符的，以甲方与建设单位达成的开工时间为准)进场，若乙方不能按进度计划组织劳力机械进场施工的，甲方除有权另组织其他人员进场施工外，另乙方应承担每延误开工时间一天500元的罚款，甲方另行组织劳力进场施工的一切费用概由乙方承担，并赔偿由此造成的甲方和第三方的一切损失。

第十二条 担保条款

1、丙方作为保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

2、保证人在本合同项下的保证范围包括本合同债务、违约金、赔偿金、甲方为实现债权与担保权利而发生的相关费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、律师费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、邮寄费、公告费等)。

3 、保证期间自自签订本协议起到工程完工后二年。

第十三条 其他约定

1、本协议履行过程中发生纠纷的，由双方协商解决，协商不成的由甲方所在地的人民法院管辖。

2、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字(盖章)之日起生效，至协议履行完毕终止。

3、双方未尽事宜，可另行达成补充协议。

甲方：签字代表：时间：

乙方：签字代表：时间：

丙方：签字代表：时间：

2022年防腐工程承包合同范本(六)

甲方：___________________________ 合同编号：___________________

法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________

乙方：___________________________ 签订日期：________年________月________日

法定代表人：_____________________

甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则,经过友好协商，根据《_民法典》的有关规定，就乙方工程队为甲方进行防水补漏工程的有关事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条 补漏工程范围

天花所有漏水的地方(包括下水管道和其它管道)。

房天花所有漏水的地方(包括下水管道和其它管道)。

楼外墙____处。

卫生间外墙漏水、渗水并复原人工材料。

房走廊门口天花漏水。

楼服务台外墙。

第二条 补漏材料

乙方为甲方补漏所使用补漏材料，必须采用________牌补漏材料，使用材料必须经久耐用、防水性能良好、不易老化。

第三条 补漏要求

乙方为甲方补漏工程要求必须达到不漏水、不渗水方为合格。如补后出现漏水、渗水甲方有权拒付补漏款。

第四条 保修

乙方为甲方做的补漏工程，必须无条件提供全免费____年保修服务，如甲方在____年内发现乙方补漏工程出现漏水、渗水(属乙方责任)的质量问题，乙方必须修补好至不漏水、渗水。否则甲方向乙方追讨修补漏工程所需费用。

第五条 工程造价

乙方为甲方补漏工程总造价为人民币元整(大写：)。以下小项目的补漏由乙方免费提供人工，甲方负责材料费：。

第六条 付款期限

甲方于本合同签订之日向乙方支付工程总造价的%作为预付款，待工程完成并合格后的当天结清余款。

第七条 工程期限

乙方为甲方补漏工程时间从签字之日起算，期限为天，逾期按总工程款的%收取超期误工费。不属乙方责任的延误，工期可适当延长。

第八条 陈述和保证

1.甲方向乙方陈述和保证如下：

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2)其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。

2.乙方向甲方陈述和保证如下：

(1) 其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2) 其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第九条 违约责任

1.除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付总工程款____%的违约金。

2.任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。

第十条 不可抗力

1、 在本合同履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。

2、 任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十一条 法律适用与纠纷解决方式

1.本合同适用_有关法律，受_法律管辖。

2.本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

(2)依法向____人民法院提起诉讼。

第十二条 附则

1.本合同如有未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同，补充合同与本合同有相同法律效力。

2.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

3.本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章)：____________________ 乙方(盖章)：____________________

授权代理人：(签字)______________ 授权代理人：(签字)______________

单位地址：________________________ 单位地址：________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

池体防腐施工合同范本 第九篇

甲方：

乙方：

乙方受甲方的委托，将紫薇田园都市B区1#楼室外建设工程承包施工，按照《_合同法》和《_建筑法》，结合工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

第一条：工程概况

1、工程名称：紫薇田园都市B区1#楼室外工程。

2、工程地点：西安市高新区新型产业园。

3、工程内容：紫薇田园都市B区1#楼室外工程施工

4、工程承包范围：

第二条：工期：20xx年6月30日至20xx年8月30日。

第三条：工程质量要求及竣工验收：

1、乙方严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及甲方要求进行施工，各项工程质量应达到国家或专业质量评定标准的条件，质量等级为：合格。

2、乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范要求进行施工，并接受甲方代表的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表的要求返工修改，承担有自身原因导致返工修改费用，但甲方不正确纠正或其他由甲方原因引起的经济支出由甲方承担。

3、工程具备隐蔽条件，乙方进行自检，并通知甲方验收。验收不合格，乙方在甲方代表限定的时间内修改后重新验收。

第四条：安全施工及事故处理：

乙方应遵守安全生产法的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于现场施工等原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第五条：工程结算及承包方式

1、按照1999年《陕西省建筑工程综合概预算定额》及配套费用定额四类工程取费，不含税工程造价优惠3%;安装按照20xx年《全国统一安装工程概预算定额陕西省价目表》及配套费用定额三类工程取费，不含税工程造价优惠5%;绿化工程按照苗木总价*(1+30%)进行结算，苗木总价包括苗木价、运输费用及挖苗费，苗木价需经甲方认质认价。甲方认价及甲供材料不优惠。贷款利息不予计取。

2、根据甲方确认竣工图纸工程量、签证，变更文件。

3、乙方自购材料必须经甲方认质认价后作为计价依据。

4、乙方应如实编制工程预算，若出现乙方报送预算与实际审定价相差±5%以上(含±5%)，全部审计成果费由乙方承担。

5、结算时限：在工程竣工验收合格后30日内乙方报送决算给甲方，在30日内甲方给予审定。

第六条：付款方式：

1、本工程无预付款。

池体防腐施工合同范本 第十篇

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

根据《_合同法》、《_建筑法》及**有关建设工程管理的.相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。

第一条工程概况

工程名称：徐庄新村东3排2号加层

工程地点：徐庄新村东3排2号

工程内容：加层砖混结构

第二条工期

计划开工时间：20___年6月6日;

计划完工时间：20___年7月6日

第三条工程质量要求期。

本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。

第四条承包方式及合同价款

承包方式：包工包料。

合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000元

第五条甲方项目负责人及甲方义务

1、甲方义务：

甲方向乙方提供水、电接入

第六条乙方义务

在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。

第柒条材料和设备

工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。

第八条安全施工

乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

第九条工程分包

本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。

第十条合同的生效与终止

本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。

第十一条合同份数

本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。

甲方盖章：乙方盖章：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人:委托代理人:

年月日年月日

——工程施工监理合同5篇

池体防腐施工合同范本 第十一篇

甲方:

乙方：

甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则，双方就织金县教育局一中建设生活蓄水池修建工程项目施工事项协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。

一、工程名称：

织金县教育局一中建设生活蓄水池修建工程

二、工程地点：

织金一中校园内

三、工程内容和规格：

新修水池共计1个

四、施工要求：

1、按甲方提供的设计图纸要求进行施工；

2、质量达到国家水池施工质量验收标准，经织金县项目主管部门验收合格。

五、工程工期：

20xx年5月18日至20xx年6月18日，共30天。

六、工程承包方式：

扩大劳务清包。

七、工程承包内容：

施工图范围内及招标清单内所有工程内容（基础工程、一次结构、二次结构、构件预埋、试水、安全生产，文明施工等）。

1、木工、钢筋工、架子工、砼工、泥工等的一切周转材料等在承包费用内。

2、辅材、辅料、辅助用工（含材料下车费，在本合同范围内不在产生点工）在本合同承包范围内。

3、安装工程不在内，但要配合专业队伍施工。

4、以上工序施工完毕，试水一周合格后双方现场签字同意完善验收手续。

八、工程价款：

1、钢筋制作安装单价：820元/T，含焊接且符合11G101图集；

2、模板单价：75元/m2，含止水螺杆，以模板粘灰面计算；

3、混凝土浇筑单价：25元/m3，含浇筑、清光；

4、抹灰单价：20元/m2，含打底、抹灰、清光、刷防水胶浆，以抹灰面积计算。

5、砖砌检查井、水管支撑、及水池周边回填、夯实、混凝土等工程单价另行协商。

九、结算及付款：

乙方施工完毕后，经甲方项目负责人现场验收合格后，支付总工程款60%，经织金县质监站等相关部门以上合格交付建设单位使用后，支付总工程款30%，余款在工程质量保修期满时扣除保修期内的质量维修金后，乙方提交甲方技术负责人签字的工程无质量缺陷证明材料至甲方财务，甲方在7日内结清尾款。

十、甲方责任：

1、负责施工用材料进场到施工指定区域；

2、协调组织工程的竣工验收和竣工结算；

3、监督检查乙方施工。

十一、甲方权力：

甲方发现乙方出现下列情况时，有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿：

1、工程转包；

2、乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用；

3、发生重大工程质量事故；

4、不遵项目部有关工程施工、质量管理规定，不听现场管理人员指挥。

十二、乙方责任

1、认真组织施工，自觉接受甲方监督检查；

2、认真履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付使用；

3、严格执行项目建设规范要求，按图施工，文明施工，确保施工质量；

4、加强安全施工教育和管理，及时消除安全隐患，杜绝安全事故发生，并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。

十三、乙方权力：

有权要求甲方按合同约定结算工程款。

十四、违约责任：

1、乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日承担元的违约责任（累计计算）。

2、工程质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并承担返修的所有费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金；

3、质量保修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理，否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。

4、甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失；

5、甲方不按合同约定结算并支付工程款，承担相当于所欠金额50%的违约责任。 十五、未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的'，申请人民法院裁决。 十六、本合同自双方签字按手印后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效； 十七、本合同一式四份，双方各执二份。

甲方：

电话：

乙方：

电话：

签订合同时间

池体防腐施工合同范本 第十二篇

甲方：(分包方)

乙方：(承包方)

依照《_合同法》，《_建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循*等自愿，公*和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条：工程承包范围

1、开工日期：20xx年8月14日——20xx年9月10日

2、工程承包范围：水泥罐，皮带走廊及其附属小型钢结构防腐。

3、工程承包内容：包工包料，采用手动和动力工具清除设备锈蚀，油污和杂质，点补底漆和面漆。

第三条：双方责任

1、甲方责任：

(1)负责对驻施工现场的乙方进行统一管理，给乙方提供住宿。

2、乙方责任：

(1)按照甲方要求及时组织施工人员、机具、材料进场。

(2)乙方在施工现场的`一切生活都必须服从甲方的统一管理协调。

(3)施工人员的安全事故由乙方负责。

第四条：环境保护：乙方在施工中要制定环境保护措施，按照甲方环保体系组织施工，按照甲方要求处理建筑、生活、粪便、污水等。

第五条：材料、机具供应。

所有材料、机具均有乙方提供。

第六条：合同价款与支付

1、本合同为固定单价合同，固定单价为X元一*方，罐体及钢结构以实际*方面固定单价为准，皮带走廊，按空方实算为准。

2、支付方式：待乙方施工工具、材料、施工人员进驻施工现场时，甲方应付工程总价的30%，待工程完工一半时应再付工程总价的40%，待完工验收后应付剩余工程款25%，剩余5%为质保金，质保期为一年。

甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

法定代表人(签字)：XXXXXXXXX 法定代表人(签字)：XXXXXXXXX

XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

——防腐工程施工保修合同 (菁华1篇)

池体防腐施工合同范本 第十三篇

甲方：

乙方：

本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期完工，双方达成如下条款，望共同信守。

一、工程项目名称

大门改造工程。

二、工程施工工期

自 年 月 日至 年 月 日，工期为 天竣工。（因自然灾害及不可抗力除外）。

三、承包方式

由乙方以包工包料的.形式以总价进行承包。改造大门预算总资金为 万元。（金额大写）：

四、工程质量

严格按照甲方要求及建筑工程铝合金门窗结构质量验收标准进行验收。

五、工程付款方式

该工程完工后，由 组织专人进行验收。验收合格后，甲方付给乙方工程款按工程总价的 %，其余工程款完工满一年后付清。

六、施工方法和维护

1、施工时，乙方必须按照甲方要求拆除大门需要改造的部分，但不能破坏其它整体设施。

2、乙方必须严格按照图纸施工，按照甲方的要求进行改造，采用先进的工艺进行施工。

3、保修期为 壹 年，在保修期内如出现任何质量问题，由乙方负责维修，直至甲方满意。

4、所用材料必须符合国标要求，严禁使用劣质产品，所采用材料的名称、规格、型号必须经甲方认可

七、安全文明施工

1、乙方在施工时，严格按照*操作规范及文明施工条例要求进行施工。

2、甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料。

3、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，如措施不当，造成施工人员及有关人员的人身伤害伤亡、由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关。

4、乙方在施工期间，必须服从甲方的安排，保证甲方正常的工作秩序，必须保证甲方办公用品和公共财产的安全，若造成财产损失的，由乙方赔偿全部经济损失。

5、乙方在施工完工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

八、双方责任

甲方：

1、提供相应施工设施（水、电）和工程项目具体施工规范标准及要求。

2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

乙方：

1、严格按照国家颁布的建筑工程施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关。

2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担。

3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方负责人签字盖章之日起生效。

甲方：__________ 乙方：____________

代表人：__________ 代表人：__________

_____年____月___日 _____年____月___日

池体防腐施工合同范本 第十四篇

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序：按合同协议书规定执行。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

本合同只使用汉语。

适应法律和规范

需要明确的法律、行政法规：按通用条款规定执行。

适用标准、规范：按本工程施工图中明确规定的标准、规范及国家、行业现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

3.图纸：

乙方提供施工方案及图纸，经甲方签字确认后照图施工。甲方对图纸保密要求：要求乙方对所有图纸保密。

二、双方一般权利和义务

5.甲方代表及工地代表

甲方代表： 工地代表：

6.乙方项目经理：

姓名： 职务：

乙方项目负责人及主要技术人员应有现场防腐施工经验和防腐施工业绩。因特殊原因需要更换项目负责人及主要技术负责人的应事先征得甲方书面同意，安排的人员具备类似的防腐施工经验和个人业绩，否则乙方擅自变更项目经理或主要技术负责人之一按照违约处理，扣罚合同总价1%的工程款，若两者均变更加倍扣罚工程款(2%)，若因更换项目经理和技术负责人影响工程实施，为保证本工程顺利推进，在协商无效的情况下，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

7.甲方工作

甲方应按约定时间和要求完成的工作：

⑴施工现场达到具备施工条件的要求和完成的时间：开工报告批准前。

⑵将施工所需水、电接至施工现场的时间、地点和供应要求：水电接点在开工前由乙方与甲方代表协商确定，装表、接线由乙方负责，乙方应与甲方签订用能协议，先期支付一定数额用能预付金。若乙方现场施工自行装表不便，甲方在办理工程结算时将按结算建安工程费用的1%扣除施工用能源费用。

⑶工程地质资料的提供时间：本工程实施所必须的工程地质资料在合同签订生效后提供给乙方使用。

⑷由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：与甲方代表协商确定。

⑸水准点与座标控制点交验要求：现场交给乙方。

(6)协调、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、 古树名木保护工作：按通用条款执行。

甲方委托乙方办理的工作：双方协商确定。

8.乙方工作

乙方应按约定时间和要求完成以下工作：

⑴提供计划、报表的名称及完成时间：每月报甲方。

⑵向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求：不要求。

⑶需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：必须遵守江油市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定，办理有关手续，乙方承担相关费用。

⑷已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款执行。

⑸施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线的保护要求及费用承担：已包括在合同总价中。

⑹施工现场整洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，乙方自行承担相应费用。

⑺乙方不按合同约定完成上述工作时，造成工期延误，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

⑻双方约定乙方应作的其他工作：协商处理。

三、施工组织设计和工期

9.进度计划

乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：应在图纸会审完毕后7天内提供给甲方。

10.工期延误

双方约定工期延误的其他情况：因乙方原因延误工期，乙方承担相应责任，工期不顺延，因甲方原因延误工期，根据甲方代表的批准顺延工期。

四、质量与验收

11.隐蔽工程和中间验收

本工程应按国家现行验收规范和质量评定标准执行，并按__令第279号《建设工程质量管理条例》约束双方行为。

施工质量：建安工程应符合国家强制性标准和《工程施工质量验收规范》的要求，单位工程施工质量等级达到100%合格。

材料质量：材料应符合国家、行业标准和设计要求的合格产品。

五、安全文明施工

乙方按有关规定采取安全防护措施，确保自身人员、设备、第三方和施工现场安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按有关规定要求处理，甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。若发生重伤事故，按重伤人员15万元/每人扣罚工程款;若发生工亡事故按伤亡人员30万元/每人扣罚工程款;再次发生上述事故，则按上述原则加倍处罚。

依据《关于建立工程施工和外协作业安全管理黑名单向制度的通知》(攀钢办法[2012]189号) 相关要求，对承接业主公司工程项目的单位实施安全生产黑名单管理，其规定的主要内容如下：

一、进入黑名单的条件：

(一)发生一次2人及以上死亡事故;

(二)一年内发生两次及以上死亡事故或者连续两年发生死亡事故;

(三)一年内发生一次死亡事故和一次5人及以上群伤事故;

(四)发生一次10人及以上群伤事故;

(五)一年内发生三次拒不执行安全监管监察指令、抗拒安全执法的;

(六)由业主集团公司公布进入黑名单的单位。

二、对于进入黑名单的单位，从被纳入黑名单之日起2 年内实施禁入，现有合同须在3个月内予以终止。2年期满，依据相关规定按照新进入单位进行准入审核。

三、被列入黑名单中的单位在禁入期内采取变更企业名称、更换法定代表人、重新选择挂靠单位(未改变实际控制人)等方式规避处罚的，一经发现将予以终身禁入的处理。

四、实行工程总承包的单位，应对分包单位实行严格的准入管理和过程监管，其分包单位的不良记录与总包单位直接挂钩。

五、未尽事宜按攀钢集团《生产安全事故管理标准》(QG-PG-0188-2013)、《攀钢(集团)公司工程安全监督管理暂行办法》(攀钢安环[2005]404号)、《攀钢集团钛业有限责任公司工程项目安全管理办法》(钛业发展[2013]103号文)规定执行。

乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。发生的费用已包含在措施费用中。

乙方必须做到安全施工，文明施工，严格遵守施工规范及安全操作规程，采取有效的安全防护措施，杜绝安全事故，若因安全措施不力发生安全责任事故，由责任方负责。安全协议由乙方与甲方按有关规定另行签订，乙方必须采取必要的文明施工措施，遵守工程所在地相关规定，若因措施不力导致的损失由乙方承担;同时甲方有权扣减安全、文明施工措施费。

乙方必须按照甲方有关定置管理的文件规定，做好现场管理工作，服从甲方的监督和指导。如违反，甲方有权按上述文件规定的标准对乙方进行处罚。

工程建设各方在工程建设过程中应严格执行_令第393号《建设工程安全生产管理条例》中的相关规定，规范自己的操作行为和操作程序。

若不按《建设工程安全生产管理条例》规定执行，各自承担条例规定的罚款及相应法律责任。

工程承包费用中已包括了工程建设安全、文明施工措施费用。

六、合同价款支付

支付方式：银行转帐或银行汇票。

竣工结算方式：乙方在竣工验收合格、竣工报告批准、竣工资料交验合格完毕后，按甲方审定的结算金额进行结算，填报项目结算单报甲方审批。结算时必须提供甲方批准的竣工验收证书、质量评定证书及甲方档案管理部门签章的竣工资料交验合格证明。

付款前乙方开具与付款等额的发票，乙方应按国家相关规定向甲方全额开具税率为11%的增值税专用发票，并能满足甲方抵扣增值税的相关要求;若乙方不能开具设备采购的增值税专用发票导致甲方不能抵扣增值税，乙方应向甲方提出能抵扣增值税的解决方案，否则甲方将从乙方合同价款中扣减相应费用。

留总价 3 %的竣工资料保证金，待交清竣工资料后结清。按合同总价的 5 %留作质保金，在质保期满后经甲方确认后据实结清。

七、材料供应

14.乙方采购材料、设备

乙方采购材料的约定：本工程所需的所有材料均由乙方自购，自办结算，价差自负，乙方须按设计技术要求采购材料。乙方所供材料须提供产品合格证书、质保书及产品检验报告。甲方有权随时对乙方所供材料进行抽检。凡因材料问题对工程造成的直接或间接影响均由乙方承担经济责任。不合格产品不允许用到本工程上。

八、工程变更：按协议条款规定执行。

九、竣工验收与结算

15.竣工验收：

乙方提供竣工资料的约定：工程竣工验收合格后 60 天内 ，按攀钢集团有限公司企业标准《档案管理标准》(QG/PG0056-2012)的规定整理合格的文字清晰的交工技术档案资料及相应交工图表资料后。

中间交工工程的范围和竣工时间：与甲方有关部门协商确定。

16.竣工结算：工程竣工验收合格后，乙方应在60天内办理完工程结算。

十、违约、索赔和争议

17.违约：发生违约事件时双方协商解决。

18.争议

双方约定，在合同履行过程中发生争议时，应协商解决，协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

19.工程分包：乙方应当按照合同约定履行义务，完成本合同承包范围内的施工项目，禁止乙方向他人转包或违法分包，也不得将本项目肢解后分别向他人转包、违法分包或者将主体工程和关键性工作分包给他人完成。若有违法分包或转包行为，甲方有权终止与乙方签订的工程承包合同，收回未施工完的工程，由此造成的损失全部由乙方承担。

20.不可抗力

双方关于不可抗力的约定：以省级及省级以上新闻部门发布的不可抗力的自然灾害等信息为准。甲乙双方按财产人员的归属性，承担相应的经济法律责任。

21.保险：甲乙双方各自承担自己工作人员的保险。

22.履约担保(选择适用)：乙方向甲方提供履约担保，履约担保的形式可以是履约保证金或银行履约保函。履约担保的金额为合同金额的5%。

23、合同份数

本合同共计 伍 份，甲方执 肆 份;乙方 壹 份具有同等效力。

24.补充条款

保修内容及范围：本工程乙方的承包范围。

保修年限：

按__令第279号《建设工程质量管理条例》执行。

保修金额支付方法：按工程结算价的5%预留保修金，保修期满后据实结清。

保修金利息：不计取。

25.处理地下障碍物需对周围建构筑物进行保护及对障碍物本身进行保护时，其发生的费用包含在乙方承包的措施费中。

26.工程竣工验收证书中甲方代表必须注明竣工日期,如发生工期延期(包括甲、乙双方的原因)，需以书面形式说明延期原因。

27.施工期间的施工用水、用电费用由乙方装表计量，按月向甲方交纳费用，生产水按元/吨，电按 元/度执行。

池体防腐施工合同范本 第十五篇

发包人（全称）：

法定代表人：

住所：

承包人（全称）：

法定代表人：

住所：

依照《_民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程立项批准文号：

5、资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

1、开工日期：______年___月___日；

2、竣工日期：______年___月___日；

3、合同工期总日历天数_________天。

四、质量标准

工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

五、合同价款

金额（大写）：___________________________________元（人民币）；￥：____________元（人民币）。

六、双方一般权利和义务

1、发包人派驻的工程师

姓名：____________________；职务：_____________________；

职权：___________________________________________________。

2、监理单位委派的工程师

姓名：____________________；职务：_____________________；

发包人委托的职权：_____________________________________；

需要取得发包人批准才能行使的职权：________________________________。

3、不实行监理的，工程师的职权：___________________________________。

4、承包人代表

姓名：____________________；职务：_____________________；

职权：_________________________________________________。

5、发包人代表

姓名：____________________；职务：_____________________；

职权：___________________________________________________。

七、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备条件 。

2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 已接通 。

3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已接通 。

4、工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工后3天内 。

5、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工后30天内 。

6、水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。

（7）图纸会审和设计交底时间： 开工后15天内 。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

八、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 配合办理相关手续 。

2、应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前向发包人、监理单位填报《已完工程量报表》及下月计划完成工程量报表 。

3、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按工程需要提供和维修施工使用的照明、看守、围墙和警卫等 。

4、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 保持整洁卫生，及时清理施工废物，保证建筑建设施工正常进行，不影响施工工人的工作和和休息 。

5、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

（1）需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证。

（2）施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续。

（3）施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施，以上所发生的费用由发包人按实支付。

6、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：采取安全防护措施，费用由责任方承担。

7、施工场地清洁卫生的要求：按照当地有关规定做好文明施工工作。

九、施工组织设计和工期

1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。

2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。

十、质量与验收

1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。

2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的准确性。

3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在*整度符合规定标准的基础上，采用灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。

4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎牢固，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。

5、挖基坑专职质量检查员应会同业主单位和监理单位共同对基坑进行质量监控和及时验收。

6、混凝土施工前专职质量检查员应对钢筋模板进行全质量检查和技术复核。

十一、安全施工

1、施工人员进入施工现场前，必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作，对考核不合格的职工，禁止进入施工现场参加施工。

2、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。

3、严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。

4、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用火，严禁酒后操作。

5、在高空、钢筋、结构上作业时，一定要穿防滑鞋；电钻、电锤、电焊机等电动机具用电、配电箱必须要有漏电保护装置和良好的接地保护地线，所有电动机具和线缆必须定期检查，保证绝缘良好，使用电动机具时应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。

6、现场用电，一定要有专人管理，同时设专用配电箱，严禁乱接乱拉，采取用电挂牌制度，尤其杜绝违章作业，防止人身、线路，设备事故的发生。

池体防腐施工合同范本 第十六篇

甲方：____________________________

乙方：__________________________

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：消防水池；

工程地点：股份有限公司院内；

工程面积：该工程建筑面积共计平方米；

工程造价：该工程总造价为52万元，大写：伍拾贰万元整。

二、合同工期：

本工程从________年____月____日开工，到________年____月____日竣工。总日历天数为16天。

三、承包方式：

承包方式：采取包工包料形式。

四、质量标准

(一)钢筋混凝土整体浇筑，水池高出地面30厘米，安装不锈钢栏杆。

(二)工程质量标准按国家现行施工规范验收

(三)工程保修按有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，

五、工程付款方法

(一)乙方完成工程量的50%，甲方付乙方总造价的30%给乙方；

(二)工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的90 %；

(三)剩余10 %工程款在竣工验收之日起________年内一次结清。

六、责任范围

(一)甲方责任：

1、负责解决施工用水、用电、道路畅通；

2、及时组织工程竣工验收工作；

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

(二)乙方责任：

1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责；

2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复；

3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

七、其它事项

(一)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。

(二)合同执行中假设发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

(三)本合同一式2份,甲乙双方各执1份。

甲方(盖章)：

负责人：

乙方(盖章)：

负责人：

________年____月____日

池体防腐施工合同范本 第十七篇

甲方： (以下简称“甲方”) 乙方： (以下简称“乙方”)

按照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况 工程名称： 工程地点： 技改编号(技改项目填写)： 工程内容： 材料提供方：防腐保温工程用主材及部分辅材由甲方供应。其中包括但不限于硅酸铝板(毡)、橡塑、油漆涂料以及配套稀释剂、彩钢板、玻纤布、铝板、玻璃鳞片、环氧树脂、环氧沥青漆等由甲方供应。石英砂、钢丝刷、黄砂、河砂、铆钉、扣钉、砂纸砂布及各种涂刷用具等辅材由乙方提供。 材料提供方：;机械提供方：。(填“甲方”或“乙方”)

二、工程承包范围 承包方式：包工包辅材。

三、合同工期 开工日期：竣工日期：

合同工期总日历天数天

四、质量标准 工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__合格标准。

五、合同价款 概算金额(大写)： 万元(人民币) (小写)：万元 其它约定：

六、合同文件使用的语言文字，标准和适用法津 合同语言：汉语 适用法律法规：《合同法》、《建筑法》 适用标准规范：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__、《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126—89》、《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收标准HGJ229—91》及国家有关规范。

七、工程施工图 甲方负责向乙方提供施工图或工作联系单。

八、驻工地代表

甲方驻工地代表：

乙方驻工地代表：

监理公司驻工地代表：

池体防腐施工合同范本 第十八篇

甲方(发包方)：______________

地址：________________________

代表人：______________________

联系方式：____________________

乙方(承包方)：______________

地址：________________________

代表人：______________________

联系方式：____________________

一、合同主体审查

1、承包人应注意审查发包人资质。

对发包方主要应了解两方面内容:

①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等;

②发包人如果是属于分包人，审查其是否具有分包资格;

③履约能力即资金问题。发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、发包人应注意审查承包人资质。

①承包人一般应为建筑企业法人，除了内部承包之外，公民个人不能成为建设工程合同的主体;

②承包人应具有承包建设工程的资质。

二、工程范围。

发包人与承包人都应当对合同工程范围条款的进行明确的约定，最好应在合同中附上工程项目一览表及其工程量。

三、建设工期。

合同应对工期约定要准确、完善，如果存在中间交工工程，对中间交通工程的开工、竣工日期，也应在合同中做出明确约定。

四、工程质量。

1、发包人注意如下条款的约定:

①施工的工程质量要符合国家现有的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中规定的要求，经质量监督站核定为合格或优良;

②工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告;

③工程完工时承包人应向发包人提交完整的工程技术档案和竣工图，并负责办理工程竣工交付使用的有关手续;

④应注意工程保修的约定。

2、作为承包人，关于工程质量条款的约定应确保己方能够满足，并且，对于质量条款的约定应尽量做简单约定。

五、工程造价。

发包人与承包人都应当注意以下事项:

1、工程造价，如为招标工程，则应以中标时确定的中标金额为准;如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资为工程价款;如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。

2、合同造价是双方共同约定的条款，是承包方的利益所在，价款数额及付款日期应当明确具体。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。并且采用的合同价款方式双方要作出明确的约定。

①对可调价格合同，双方对价款调整的方法应进行明确约定，包括材料、设备价格的涨落，设计变更，降雨、台风等自然因素等。

②采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。还必须把风险范围约定清楚，约定具体的风险费用的计算方法，双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。一般来说固定价格合同，特别是固定总价合同，承包人往往承担的风险较大。因此，双方在合同中要对相关的承包工程范围、设计图纸所涵盖的工程量进行详细约定，并对物价因素、非承包人原因引起的工程量变化(如设计变更)、地质条件变化等因素给予充分考虑，将必要因素纳入风险范围。_

六、技术资料交付时间。

承包人应注意在合同中约定发包人向承包人提供与本工程项目有关的全部施工技术资料的时间，并且约定若发包人未按时提供资料，造成的工期损失或者工程变更应由发包人负责。

七、材料和设备供应责任.

1、若材料和设备供应采用承包人采购的方式，则发包人应注意在合同中详细的约定以下内容:

①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点;

②应约定供应方承担的具体责任;

2、若材料和设备的供应采用发包人供材、发包人指定、发包人审核，则承包人应注意在合同中详细的'约定以下内容:

①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点;

②应约定供应方承担的具体责任;

③双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。

④由发包人指定材料时应将材料名称、品牌、型号、厂家、价格调整方式等约定清楚。

⑤如发包人限价时应注意约定发包人审核的程序及期限，以免耽误工期。

八、工程进度款的拨款和结算。

对于承包人，工程进度款的约定尤为重要。对于工程进度款，通常是按月付款或按工程进度拨付。

1、约定按工程进度拨付的，应注意约定审核的时限及未能在时限内确认的违约责任，如约定_甲方应在收到乙方月进度报告后7日内审核完毕，逾期则以乙方送审的工程量为准_。有的发包人为了加大对审核进度款的约束，故意约定复杂的审核程序，如约定工程量审核需经项目经理、财务部长、主管经理、董事长签字并加盖公章。此时承包人应引起重视，并采取相应的对策。

2、约定按月支付，支付额度为上月完成工程量的相应比例。但某些建设项目大量增加合同外的工作量，使工程造价成倍增长，而工程款支付以合同价款为基数，并根据形象进度付款，造价的不准确必然导致工程款支付严重不足。合同外增加的价款，应约定当月签证，纳入当月支付。

九、竣工验收。

此条款的约定应以国家有关部委颁发的《关于基本建设项目竣工验收的暂行规定》、《工程施工及验收规定》、《建筑安装工程质量评定标准》和其他有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据。

十、质量保修范围和质量保证期。

发包人应当特别注意在合同中约定建设工程的质量保修范围和质量保证期。

十一、违约责任的约定应具有可操作性，以利于执行。

十二、其他条款。

1、作为承包人或者发包人，由于工程大，或者工程数量多，因此要办理授权手续。对于双方各自委派有人员，要向对方列出名单，明确职责和权限。特别应将具有变更、签证、价格确认、验收确认等具有签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等等约定清楚，防止无权人员随意签字，或走出权限签字。

2、争议管辖的约定不能违反级别管辖、专属管辖的规定，选择仲裁的，仲裁委员会的名称应当准确无误

3、如果合同各方对合同履行有特殊要求的，均应当在合同中予以明确约定。

甲方(盖章)：____________________ 乙方(盖章)：____________________

代表人(签字)：__________________ 代表人(签字)：__________________

_______年_____月_____日 _______年_____月_____日

池体防腐施工合同范本 第十九篇

甲方：

乙方：

甲乙双方本着*等互利，协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。

一、工程概况及造价

甲方将，双商定工程造价为人民币：元整。工程验收标准为合格，须由甲方技术人员签字确认。

二、甲乙双方各负责任

甲方需提供精确图纸及要求给予乙方，甲方应按合同要求支付各阶段工程进度款，如甲方不按合同工程进度付款，乙方可无条件停工，撤出场地;在施工过程甲方应派人现场协商;(包括施工当中用电、水、水泥、沙石等提供便利及材料到现场安全问题。

三、工程工期

自合同签订之日起天内完工。工程竣工验收之日为。(注：如发生人为不可抗拒力量不能履行合同时，应及时通知对方。并在合理的期限内提供有关机构出具证明)。

四、付款方式

在本合同签订后，甲方应预付乙方工程款全款的%为人民币做为工程定金预付款;材料到现场后付工程全款的%;安装完验收合格后付清至工程全款的%，不含发票及税款。

五、工程要求及质量承诺

工程所用木料须为进口樟子松木料，木料须进行脱脂及防腐处理，处理后须满足甲方工程环境使用要求。木材出现裂痕、色差为正常现象，在施工当中乙方达不到甲方图纸要求;乙方应及时修改。若甲方在两个工作日内未提出异议视为默认。

本工程乙方承诺质保期为三个月，自本工程项目竣工验收合格之日计算。质保期内如若发生霉变、虫蛀等影响外观观感或正常使用等问题，乙方须在接到甲方通知要求三日内迅速组织相关技术力量无偿进行维修，若工程向甲方交工后，出现人为损坏，甲方使用不当，乙方不负任何责任。

六、合同制约

甲、乙双方必须严格遵守本合同，如有一方不履行本合同，所造成的经济损失由另一方承担，乙方逾期不能履行或完成甲方合同所要求条款视为乙方违约，甲方可提出经济赔偿要求。甲方逾期不能履行或完成乙方合同所要求条款视为甲方违约，乙方可提出经济赔偿要求。

七、仲裁

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人应向当地仲裁机构申请调解后仲裁，如对仲裁结果不服，任何一方可以向法院提出诉讼。

八、合同期限

自签订之日起至工程完工验收后并付清乙方工程余款后，本合同自行作废。

九、其他约定

本合同未尽事宜，经双方友好协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份;本合同自签订之日起生效。

甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

法定代表人(签字)：XXXXXXXXX 法定代表人(签字)：XXXXXXXXX

XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

池体防腐施工合同范本 第二十篇

施工管理制度 总则 第一条为了规范工程建设管理，有效控制施工环节的质量、安全、进度和成本等各项指标，依据国家相关法律、法规、标准和规范，结合实际情况制订本管理制度。 第二条本制度适用于新建、改建、扩建燃气工程的施工管理。其它工程项目的管理参照本制度执行。 第三条燃气工程实行终身负责制，施工管理人员、监理单位、施工单位对工程质量终身负责。 第四条施工管理涵盖的内容 1、施工组织与计划管理 2、材料设 ...

今年以来，我局在党风廉政建设工作中，全面贯彻落实上级关于党风廉政建设的指示精神，紧紧围绕交通中心工作，坚持“标本兼治，预防为主”的原则，通过加强领导，健全规章，完善体系，加大党风廉政建设工作力度，全力打造廉政交通新形象。 一、强化责任，促进廉政建设工作的落实 年初，局党委按照领导班子成员的工作分工，对党风廉政建设的责任和目标进行了分解。在“一把手”负总责的基础上，把今年党风廉政建设 ...

坚持“八荣八耻”建设阳光工程 _同志在今年_期间提出要树立社会主义荣辱观，抓住了当前人民群众普遍关注的社会现实问题，集中表达了全国人民的共同心愿。当前，我国经济社会发展的形势总体良好，但社会生活中也存在一些不健康、不文明、群众强烈不满的群众观念、诚信观念差和贪污腐败、法纪观念淡薄等现象。从全国发生的腐败案件看，各类建设行业目前仍是腐败现象的易发、多发领域。××高速公路筹建处以党纪政纪 ...

______________________（以下简称甲方） __________市______电力设备有限公司（以下简称乙方） 乙方承揽甲方输煤皮带封闭工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议： 一、工程量： #7A、B皮带机、#6A、B皮带机及#16皮带机导料槽出口至驱动滚筒入口所有输煤皮带。封闭工程量如下： 1、#6皮带全长75m，除导料槽，带式 ...

“干部工作中的腐败是最大的腐败！”我们党政领导干部选拔工作中的不正之风和严重违纪现象，深深伤害了广大的干部群众的工作积极性。只有从这个源头抓起，才能加强党心、民心的凝聚力，重新树立党的威信和光辉形象。 “为私欲选人，选自己的人”一直以来就是选人用人工作中最让人头疼的问题。要在选拔干部工作中营造出“立党为公、选人为公”的气氛，做好选拔干部工作，就要坚持原则、制定出操作性强的选拔制度、并加强参与选 ...

区纪委、监察局： 根据区纪委、监察局的统一部署，水电投资集团纪委对照《_**市**区纪委、**市**区监察局关于印发20XX年全区纪检监察系统“创先争优”活动目标任务和优秀个人评比条件的通知》（涪区纪发〔20xx〕18号）要求，在总结全年工作的基础上进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、筑牢思想道德防线，增强防范意识 筑牢思想道德防线，就是坚持“预防为主，教育领先⒈的原则，把思想教育和 ...

致力管理创新构建反腐防线打造国际一流精品工程 -ＹＹ大桥廉政建设经验介绍 第一部分 ＹＹ大桥工程基本情况 润扬长江公路大桥工程北起扬州，与同江至三亚国道主干线相联，南迄镇江，与上海至成都国道主干线相接，全长公里。主桥由南汊悬索桥、北汊斜拉桥和连接两桥的世业洲互通等部分组成，是目前国内长江上第一座刚柔相济的组合型桥梁（斜拉桥为刚，悬索桥为柔），也是国内标准最高、规模最大、科技含量最 ...

董事长您好！集团领导您们好！ 现将我公司这几个月工作开展情况向董事长和集团领导做如下汇报： 一、业务方面 （一）、内蒙古原油市场主要有以下几个产油点，1.镶黄旗产油区；2.额仁淖尔产油区；3.查干敖包产油区；4.齐哈油区；5.东乌旗油区。前三个油区投入正常生产运行状态，日产总量为350吨左右，后面两个油区正在开采，还未出油，具体情况如下： (1).镶黄旗产油区是由镶黄旗政府下设的巴音公司直接管制， ...

尊敬的各位领导： 感谢你们在百忙之中抽时间专题听取我县“宣传文化中心”工程建设情况。下面，我就永善县“宣传文化中心”工程的建设情况向各位领作如下汇报： 一、目前工程进展情况。 从工程开工至今年9月23日止，主体工程已基本完成。完成工程总投资万元。其中前期工程费53万元（包括：土地征用费、三通一平、地勘费、监理费、各种规费等）。完成主体工程量万元。按 ...

池体防腐施工合同范本 第二十一篇

第一部分 合同协议书

发包人(全称)：__集团__钛业有限公司 (以下简称甲方)

承包人(全称)： (以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：土建防腐工程

工程地点：____开发区梓桐大道

二、工程承包范围及主要内容

工程承包范围：白区A线、白区B线地坪、设备基础、墙柱踢脚线铺贴的花岗岩板松动、脱落，主要分部分项施工内容为招标的内容(见附表1)。若施工中遇分部分项内容不能与招标内容对应的，双方另行协商。

三、合同工期

本工程绝对工期为 60 天(日历日)，从合同签订生效之日起开始计算，到整个工程竣工验收合格为止。若因甲方生产或其它不可抗拒因素影响，经甲乙双方确认影响的时间后，工期可顺延，否则按合同总金额的1000元/天进行考核，若影响甲方生产造成的损失另外单独考核，费用以甲方核定为准，考核费用在结算时扣除。

四、质量标准

工程质量标准：合格并满足技术附件要求。

乙方根据合同规定工程质量标准的要求组织施工，在施工过程中确保分部分项工程达到这一标准，若有没有达到的，应及时整改直至达到合同规定要求。

五、合同价款

本工程暂定合同价为 (不含税)万元 。费用结算以双方签订的分部分项综合单价为结算依据(见附表1)，合同期内单项工程量未达到招标工程量的按实际发生的工程量进行结算，合同期内单项工程量若超过招标工程量的，按招标综合单价计价结算，双方签订补充协议。承包范围内的所有涉及施工的措施费(含安全、文明施工措施费)已包括在合同承包价款中，不作调整。若在分部分项综合单价(见附表1)中的缺项部分，须由乙方上报报价书，经甲方预结算人员参照本年度重庆建筑工程定额及市场价格进行审批后执行。每单项工程验收合格，全部资料收集齐全汇总后每季度方可结算。乙方根据结算金额开具增值税专用发票到甲方挂账后付款。

因乙方原因(遗漏或考虑不周)所造成的工程量追加，由乙方自费解决。

乙方提供的材料应提供合格证书，若因质量原因需要对乙方提供材料进行检测检验的应根据政府有关管理规定由政府专门机构进行检测检验，费用由乙方承担。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

本合同协议书

本合同专用条款

招标文件

投标书及其附件

本合同通用条款

标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述文件互为补充，若有不明或不一致之处，以上列顺序在先者为准。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第三部分《通用条款》中分别赋予的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、工程竣工提出竣工申请后按国家各分部分项标准验收合格后，乙方开具增值税发票挂账付款。

十、违约、索赔和争议

17.违约：发生违约事件时双方协商解决。

18.争议

双方约定，在合同履行过程中发生争议时，应协商解决，协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、附则

1. 本工程结算审计按： 鞍钢政发[2014]27号文件“关于印发《鞍钢集团公司工程项目审计管理办法》的通知”文件执行。

2.合同双方的任何一方如未得到对方书面许可，不能把合同的标的物、检查好的工程设备、材料转让或借给任何第三方，或者供作抵押权的其他担保目的。

3.未经对方许可，不得将专利技术、专有技术等涉及知识产权的相关资料转让给任何第三方。

4.本合同内容有未尽事宜，双方可根据具体情况协商解决。

5.本合同适用法律为《_合同法》。

6.本合同经甲乙双方签字盖章后生效，至质保期满无异议后自然失效。

7.本合同共计伍份，甲方各执肆份;乙方壹 份。

十二、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同经双方法人代表或授权代表人签字并加盖合同专用章后生效。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

住所： 住所：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

经办人： 经办人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

开户地： 开户地：

户名： 户名：

账号： 账号：

池体防腐施工合同范本 第二十二篇

甲方： 以下简称甲方

乙方： 以下简称乙方

依据《_合同法》等有关规定，经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，订立本合同。

一、承包形式：包工，包料。

二、承包内容：

三、质量要求，达到验收合格标准。

四、甲方责任：甲方提供施工图纸，施工用水用电，负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。

五、 乙方责任：乙方按照设计图纸和规范施工，施工材料的采购必须是合格产品，必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。要确保工程进度，工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。

六、工程工期：开工日期： ;竣工日期： 。总日期 天。

七、乙方于每月 日上报工程进度，甲方应于月底前按照工程量的 %拨款。

八、工程进度，乙方必须报施工进度计划，必须在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按计划施工，甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失，在没有特殊情况下工期每拖延1天，承担工程总款2%的违约罚款。

九、 安全施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行安全教育，进入施工现场带安全帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。乙方自备电箱，要求三级配电二极保护。文明施工，做到三清，六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。

十、材料管理：施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收，并作记录。

十一、工程保修，乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期

十二、工程造价 元。即人民币 (大写)元。

十三、 本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 %，余款 %保质一次付清。

十四、未尽事宜，由双方协商解决。

十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

池体防腐施工合同范本 第二十三篇

甲方：

乙方：

为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容：

1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。

2、工程总价： 元(大写 元)。

3、工程工期：自____年____月____日至____年____月____日，工期17天。

4、工程质量：乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，认真选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。

5、工程安全及法规制度

①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不承担责任。

②、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承担相关责任。

③、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。

④、爆破人员必须持有机关核发的爆破证，采购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人。

⑤、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方*及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方承担，乙方应按国家和地方*的有关规定及时上缴应承担的各种税费。

⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以协助，所发生的一切费用由乙方承担。

6、工程结算及支付

①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款的60%。

②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。

7、其它：

①、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。

②、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。

③、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。

④、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。

8、附件：施工图纸及及材料供应。

、合同签字后，由建设单位提供图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。

、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验收，所有材料运输和保管，甲方不承担任何费用，对进场的材料应按照规范要求分批抽检，合格后方可使用。对于不合格材料乙方应及时清除施工现场。材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自理。

甲方：

法定代表：

乙方：

法定代表：

____年____月____日____年____月____日

池体防腐施工合同范本 第二十四篇

一、合同双方；

甲方：***特殊教育学校

乙方：***

二、合同内容；

施工项目：特殊教育学校校园改造等工程

施工地点：学校校园南北教学楼

施工项目：以实际施工数量及种类为准

工程总造价：伍万陆仟元（56000元）

开工日期：开工时间*年为8月1日，8月20日前完工。

三、施工进度及要求

1、甲方根据施工进度要求提前通知乙方，乙方必须在工期时间内完成所有施工并经验收后交付。

2、工程款支付与结算：工程结算款以实际施工工程量计算。

3、施工效果按照甲方要求的施工方案为准。

4、保证*年8月20日前完工并交付使用。

5、付款办法：工程实行乙方垫付款办法，待所有工程完工并由甲方验收合格后一次性付清。

四、承包方式

包工、包料，供货、施工、维护等一体化工程。乙方已对本工程必须发生的和可能发生的费用应全部考虑在内，实行一次性包干。

五、工程验收

1、工程完工前，乙方应提前1—2天时通知甲方及时组织验收；。

2、甲方接到乙方通知后，应及时组织人员进行工程质量验收评定。

六、保修服务

1、乙方承诺全部工程完毕经甲方验收合格之日起保修半年。

2、保修期内，乙方实行免费维修，不收取任何费用。

七、双方责任

1、甲方责任：

（1）保证施工用水、用电，并确保道路通畅。

（2）负责提供施工场地，作为乙方施工。

2、乙方责任

（1）按约定要求，保质保量按时完成本合同工程项目。

（2）乙方负责材料的运输，对不符合设计和规范要求的产品，甲方有权拒绝验收，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用。

八、违约责任

1、甲乙双方严格遵守执行合同内容，不得单方修改；

2、未尽事宜，双方本着实事求是的原则做好协商解决。本协议一式两份，经双方签字后生效，结算全部工程款并保修期满后自动终止合同。

甲方（签章）： 乙方（签字）

池体防腐施工合同范本 第二十五篇

甲方：____环保工程有限公司

乙方：____________

甲方承揽的____煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。

一、工程名称：

____煤矿供水改造工程

二、工程地点：

陕西省咸阳市彬县

三、工程范围：

____段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工。

四、工程质量：合格

五、合同价款：

1、非标设备加工：XX元/吨（含辅材）、除锈刷漆：6元/m2（含防锈漆及辅材）；面漆：7元/ m2（两遍、不含油漆）；环氧单刷：10元/m2（含辅材及除锈、不含主材）；设备内防腐：34元/m2（做法三油两布、含辅材及除锈）设备二次倒运费（吊装及拖车费）用由甲方支付，乙方配合。

2、管道安装：dn150钢塑复合管28元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）；dn100焊接钢管26元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）。

3、管道防腐：元/米（五油三布、乙方含辅材）

4、管道保温：6元/米

5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。

六、工期：

_____年____月____日至_____年____月____日，在正常施工条件下（雨季及主材供应不及时除外）工期延误罚款500元/天。

七、安全：

见安全生产管理责任协议书。

八、承包方式：

乙方包工不包主材（防锈漆除外）；乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。

九、付款方式：

每月25日由乙方向甲方上报当月工程量，由甲方按工程进度审核付款，付至合同总额的80%时暂停付款，工程竣工后，经甲方验收合格扣除5%质保金（质保期为一年），剩余款项一个月内一次付清。

十、材料供应：

甲方提供主材及机械。

十一、甲方职责：

1、准确及时提供所需原材料

2、指派现场监督管理人员，定期进行工程质量和进度检查，并督促乙方及时整理有关技术资料向甲方移交

3、负责协调各工队之间的关系，并解决施工中出现的有关工程技术和质量方面的问题

4、负责按照工程进度，及时向乙方拨付工程款

5、定期对工程质量、工期、安全、现场文明施工管理及其人工、材料、设备等费用结算支付情况进行综合检查

十二、乙方职责：

1、乙方完全履行工程施工合同条款内容，并承担合同规定的责任及任务

2、负责按图纸及设计要求施工

3、负责施工过程中的.一切并对成本进行控制和管理，自负盈亏。

4、按照国家规范、法规和安全生产规程组织施工，若发生质量及安全事故概与甲方无关，乙方除承担处理质量事故和安全事故的一切费用及责任外，并根据情节甲方给予乙方相应处罚

5、明确现场施工负责人和项目管理人员，做好施工组织管理工作，做到精心组织，文明施工，并接受甲方有关人员的指导

6、按照要求做好工程竣工验收和保养期内工程的维护工作，并承担所发生的费用

7、接受甲方的监督检查，认真履行合同条款，及时给甲方上报有关资料和统计报表

8、乙方应保证在人力、物力和资金及技术上满足工程质量和施工进度的需要，若因乙方原因使业主单位对工程质量或施工进度不满意，并造成严重损失和影响的，甲方有权终止乙方施工，另行组织力量以确保工程质量与进度，乙方应严格按照甲方进度要求施工，有两次以上未完成甲方施工进度要求，甲方有权立即停止合同。

9、乙方自行解决食宿，并配合甲方做好文明工地建设，提供必要的人力。

10、每次到工地为乙方所用材料，自行卸车，不予另计费用。

11、乙方所用材料及甲方所租材料到工地交给乙方后，乙方自行看管，若丢失或损坏除3%损耗为甲方承担外，其余费用均为乙方自行承担。

12、临时用工：70元/工日（不论大、小工）。

13、乙方应合理使用甲方提供的材料，若甲方发现乙方无故浪费材料、除照材料原价赔偿外，甲方有权每次罚款500元（从工程款中扣除）。

十三、其他

1、本协议未尽事宜，按双方协商一致的原则解决。本协议双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收，财务结算完成，保修期满终止。

2、工程完工后由乙方出具全额发票进行结算。

3、本合同一式两份，甲乙双方各壹份。

甲方代表：__________乙方代表：_________

签字（盖章）：_________签字（盖章）：____________

_____年____月____日

池体防腐施工合同范本 第二十六篇

发包方：__________________（简称甲方）

承包方：__________________简称乙方）

根据《_民法典》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。

第一条工程名称：

第二条工程项目批准文号

第三条工程主要内容

2、楼顶均压带的拆除、安装

3、楼顶避雷针的安装

4、户内外接地线的敷设

5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。

第四条承包方式：

乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。

第四条工程量以预算所列工程量为准。

第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。

遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：

遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。

第六条合同总价：

第七条付款方式

工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。

第八条工程结算依据

1、合同价。

2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。

第九条工程质量

1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。

2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。

3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：

1）由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。

2）凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。

3）隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。

4）乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格，甲方有权拒付工程进度款，由此造成返工浪费，均由乙方自理。

5）工程竣工后，乙方对工程实行保修，自竣工日期算起一年为保修期。

第十条施工及设计变更

1、施工中发现不合理的地方，乙方应以书面形式提前通知监理人员及甲方，甲方在2日内提出修改意见和变更文件，经双方办理有关手续后继续施工。

3、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时，乙方应对在建项目做好安全管理，由此引起工程的有关问题和费用由主管部门仲裁。

第十一条工程竣工验收

1、乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方在接到验收申请后，应于3日内组织有关人员进行验收，如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。

工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。

2、工程验收达不到国家质量合格标准时，乙方负责返修处理，如乙方不能在规定时间内处理，甲方有权另行委派他人进行处理，其费用在乙方费用中扣除。

3、正式验收前2日，乙方应向甲方提交所有施工记录，验收签证、竣工图纸、设计变更、竣工报告等移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收。

4、工程竣工3日内，乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。

第十二条双方职责

1、甲方责任

1）按合同规定向乙方拨付工程进度款。

2）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施。委派工地代表和监理人员负责现场工程质量、进度的监理监督，并办理有关签证。

3）负责及时安排施工停电、施工协调工作。

4）组织工程的竣工验收

2、乙方责任

1）负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。

2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划，报甲方审查完善后遵照执行。

3）严格按照施工设计图纸和规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。

4）负责申请施工过程中的停电计划，负责已完工程的保护管理工作。

5）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。

6）负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。

第十三条安全责任

1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。

2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及电力部门有关规定，严格执行《安全生产法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》，以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。

3、开工前必须由甲、乙双方签订安全责任书，明确双方的安全责任。

4、乙方负责施工“三措”的制定和执行，并指定专人担任现场工作负责人；甲方负责工作票的签发和施工“三措”的审批，并向乙方交代现场设备情况。

第十四条违约责任

1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的，违约方应承担合同价款10%的违约金。乙方施工质量达不到设计和规范要求，给甲方造成损失的，赔偿相应损失。

2、因乙方原因不能按期完工，每延期一天扣乙方施工费200元。因扫障等原因受阻造成工期延长，不扣乙方延误工期费。

第十五条争议解决的方式

甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的，任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解，调解不成的，可以向阳泉仲裁委员会申请仲裁。

第十六条本合同自甲乙双方签订之日起生效，至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。

第十七条本合同未尽事宜双方协商解决。

第十八条本合同正本2份，副本2份，甲方执正本1份、副本1份，乙方执正本1份、副本1份。

甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________

法人代表（签字）：__________________法人代表（签字）：__________________

池体防腐施工合同范本 第二十七篇

甲方：(分包方)

乙方：(承包方)

依照《_合同法》，《_建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条：工程承包范围

1、开工日期：20xx年8月14日——20xx年9月10日

2、工程承包范围：水泥罐，皮带走廊及其附属小型钢结构防腐。

3、工程承包内容：包工包料，采用手动和动力工具清除设备锈蚀，油污和杂质，点补底漆和面漆。

第三条：双方责任

1、甲方责任：

(1)负责对驻施工现场的乙方进行统一管理，给乙方提供住宿。

2、乙方责任：

(1)按照甲方要求及时组织施工人员、机具、材料进场。

(2)乙方在施工现场的一切生活都必须服从甲方的统一管理协调。

(3)施工人员的安全事故由乙方负责。

第四条：环境保护：乙方在施工中要制定环境保护措施，按照甲方环保体系组织施工，按照甲方要求处理建筑、生活、粪便、污水等。

第五条：材料、机具供应。

所有材料、机具均有乙方提供。

第六条：合同价款与支付

1、本合同为固定单价合同，固定单价为X元一平方，罐体及钢结构以实际平方面固定单价为准，皮带走廊，按空方实算为准。

2、支付方式：待乙方施工工具、材料、施工人员进驻施工现场时，甲方应付工程总价的30%，待工程完工一半时应再付工程总价的40%，待完工验收后应付剩余工程款25%，剩余5%为质保金，质保期为一年。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

池体防腐施工合同范本 第二十八篇

合同编号：____________

委托人：

监理人：

根据《_____》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件，经双方在*等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、工程概况：

1、工程名称：____________________________工程

2、建设地点：

3、工程规模及特征：

4、工程总投资（人民币，下同）__________万元。

5、工期：______年___月___日-______年___月___日。

二、监理依据

1、国家标准《建设工程监理规范》GB50319—_________。

2、*《工程建设监理规定》（1995年颁发）。

3、水利部《水利工程建设监理管理办法》（1996年颁发）。

4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。

三、监理范围

1、监理项目名称：____________________________工程

2、监理方式：巡视监理

3、监理项目投资：__________万元。

4、监理阶段：自______年___月___日始，至______年___月___日止。

（1）勘察阶段服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

（2）设计阶段服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

（3）保修阶段服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

（4）其他相关服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

四、委托人的权利：

1、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

2、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

3、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

4、要求监理人提交监理月报、监理专题报告，监理_____和监理工作日记；

资料名称

提供时间

收回时间

保存保密要求

设计图纸

招投标文件

工程施工合同

五、监理人的权利

1、委托人赋予监理人如下权利：

（1）审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

（2）审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

（3）核查并签发施工图纸；

（4）签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

2、审核和签发工程计量、付款凭证；

3、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不职称的现场工作人员；

4、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

5、当委托人发生本合同约定的违约情形时，有权解除本合同。

六、委托人的义务

1、工程建设外部环境的协调工作。

3、在本合同约定的时间内，就监理机构书面提交并要求做出决定的问题做出书面决定，并及时送达监理机构，超过约定时间，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

4、与承包签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

6、按本同约定及时、足额支付监理服务酬金。

7、为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承包检验、试验相关费用。

8、维护监理机构工作的_____性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自做出有悖于监理机构在合同授权范围内所做出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

9、为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

10、将投保工程险的_____合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

11、未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

七、监理人的义务

1、在约定的时间内组建监理机构（即______年___月___日-______年___月___日），并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构其及人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

2、发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

3、核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

4、监督、检查工程施工进度。

5、按照委托人签订的工程_____合同，做好施工现场工程_____合同的管理。协助委托人向_____公司及时提供一切必要的材料和证据。

6、按照施工作业程序，采取旁占、巡视，跟踪检测和*行检测等到方法实施监理。

7、及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

8、编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理_____和监理工作总结报告。

9、按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。

10、妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不是公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄漏与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

八、监理服务酬金

1、监理正常服务酬金________万元包干，工程量增减不予调整。

1、第一次支付时间为进场签发开工令后_____天内，支付合同监理费的_____%；

2、第二次支付时间为完成合同工程量的_____%，支付合同监理费的_____%；

3、在工程完工验收前，支付至合同监理费的_____%，剩余的_____%在完工验收后_____天内全部支付。

4、除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

（1）由发托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理受到阻碍或延；

（2）在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

（3）由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

（4）监理人完成附加服务应得到的酬金，按监理补充协议计取和支付。

3、国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

九、保密要求

在本合同终止后_____年内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

十、合同变更与终止

1、因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容、和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

2、当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到双方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

3、在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

4、本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金的即终止。

十一、违约责任

1、委托人未履行本合同规定的义务和责任，除向监理人支付违约金_________元外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

2、委托人未按本合同约定向监理支付服务酬金，除向监理人支付逾期付款违约金_________元外，还应继续履行合同约定的`支付义务。

3、监理人未履行本合同约定的义务和责任，除向委托人支付违约金_________元外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

十三、争议的解决

1、争议调解机构为：_____________。

2、_____机构为：___________市劳动_____委员会。

十四、其他条款

1、本合同书经法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

2、在监理合同签订之日起15日内并已取得中标通知书（或免标批文）之后，由监理单位携带有关资料到建设工程所在地的质监站备案?。

3、本合同书正本一式____份，具有同等法律效力，委托人执____份，监理人执____份。

委托人：

法定代表人（或授权代表人）：

单位地址：

池体防腐施工合同范本 第二十九篇

甲方：__________________________

乙方：_________________________

甲乙双方本着平等互利、公平自愿的原那么，经双方友好协商，达成如下条款，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：泗阳厂清水池内防水及输煤坑漏水处理。

2.工程地点：____县经济____区。

3.工程内容：

(1)墙面堵漏王，工程胶，水泥，堵洞封缝打底。

(2)渗透型水泥基结晶面。

(3)-2型两次。

清水池内侧防水面为，底面，东面，西面，南面，北面，五个防水面工程量共平方米。

输煤坑漏水防水处理费为600元。

4.本合同工程清水池防水单价为30元平方米，清水池防水工程造价为元(大写)不再调价。

5.本合同工程总造价为元(大写)(含税价)

二.质量要求及验收标准

(1)到达地下防水工程质量验收规范GB50208-规范标准

(2)满水试验，水池进满水72小时无漏水。

三.工期要求

清水池防水：________年____月____日________年____月____日(完工)输煤坑漏水处理：20________年____月____日-20________年____月____日(完工)

四.付款方式(银行转账)

工程完工验收合格后，____日内支付50%工程款，____月后无质量问题结清剩余工程款，合同自行失效。

甲方：

乙方：

日期：_____年_____月____日

池体防腐施工合同范本 第三十篇

工程名称：

发包方：

工程地点：

承包方：

签订时间：

签订地点：

根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

第二条 施工准备

一、 发包方：

在承包方进场施工前，发包方负责协调施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），尽量满足承包方的施工用水、用电量的需要。

二、承包方：

１、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

２、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

３、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。

第三条 工程期限

一、 据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日历天），自20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工验收。

二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

2、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

3、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；

4、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条、工程质量及质保

一、承包方必须严格按照甲方要求进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

１、由承包方提供的主要防腐木原料，亏尺约3-5㎜，属于正常范围。

２、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修期限为1年，保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条 工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

本合同工程价款结算方式：按完成工程形象进度的 %分 3 次结算。

一、本合同签订后，发包方支付工程材料（防腐木：南方松）预付款伍万元。支付预付款日内承包方人员、材料到场。发包方在扣除预付款后，支付第一次进场防腐木材料的70%材料款；承包方施工至总工程形象进度的33%时，发包方支付至已完成工程量的70%的工程款（扣除第一次已付防腐木材料款）；后续材料进场，发包方支付第二次进场防腐木材料的70%材料款，承包方施工至总工程形象进度的66%时，发包方支付至已完成工程量的70%的`工程款（扣除第二次已付防腐木材料款）；后续材料进场，发包方支付第三次进场防腐木材料的70%材料款，工程竣工验收完毕，发包方支付至总工程款的95%，剩余5%工程款，自质保期满一周内付清。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在＿xx＿日内按核实的工程进度支付进度款。

三、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日千分之＿3＿的违约金。

四、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

第六条 施工与设计变更

一、发包方交付的图纸，作为施工的有效依据，承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同承包方商讨解决。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

第七条 工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和_有关部门制订的竣工验收规定为依据。

二、承包方在工程竣工后，发包方须于施工完毕3日内组织验收，超过此时间即视为承包方合格。

第八条 违约责任

承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 发包方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达＿3＿日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款，按有关逾期付款办法的规定延付金额每日千分之三偿付承包方赔偿金。

第十条 纠纷解决办法

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由＿青岛＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

第十一条 附 则

一、本合同一式＿两＿份，甲乙双方各执一份，

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

发包方（盖章）：承包方（盖章）

法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：

单位地址：单位地址：

电 话： 电 话：

邮政编码： 邮政编码：

年 月 日 年 月 日

池体防腐施工合同范本 第三十一篇

发包单位：(以下简称甲方)

承包单位：(以下简称乙方)

依照《_合同法》及其它法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，甲方将所承建的施工部分包给乙方。为明确双方责任，经甲、乙双方协商签订本合同。

一、 工程概况：

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 材料选用：

二、 承包方式及合同价款：

1. 承包方式：包工包料，一次包死。

2. 承包单价：

3. 工程量计算方法：按建筑物展开面积计算。

三、 付款方式：

1. 本协议签字盖章生效，施工人员到厂，工程竣工在30天内付总造价的95%，留5%质保金，在一年内一次付清。(不含税)

2. 在产品质量保证的期限内如产品自身出现质量问题，乙方无条件修复，不收任何费用。

四、 工程质量验收标准：《屋面工程质量验收规范》GB50207-20xx

五、 质量及质保范围：

1. 在质保期内出现渗漏，乙方必须及时修补。

2. 由甲方屋顶建筑工程所引起的屋顶鼓泡，致使SBS出现的渗漏不在乙方保持范围内。

六、双方责任：

1. 甲方派为现场责任人，指定方式部位，核实工程量，监督施工质量等事宜。为现场责任人，负责履行合同，按要求组织施工，解决乙方负责的各项事宜。

2. 乙方严格按照国家标准及行业规范施工，在现场服从甲方人员的安排。

七、 安全生产、文明施工：

1. 乙方应严格执行安全操作规程并按照有关规定，采取安全保护措施。若造成伤亡事故有乙方自己负责，甲方概不承担任何责任。

2. 乙方应在施工现场保证物料堆放整齐、有序，施工完毕后现场及时清理干净。

3. 乙方不得私自中断工程，如发现，甲方有权终止合同，造成损失乙方承担经济赔偿。

4. 乙方施工人员必须遵守甲方制定的各项管理制度，否则甲方有权按规定作出相应的经济处罚。

六、 其它:

1. 本合同双方签字盖章后生效。

2. 出现下列情况，甲方可提出终止合同：

1> 未完成甲方进度计划并无具体整改措施.

2> 甲方发现质量问题，乙方未做处理。

3> 防水工程的后期服务，乙方应在接到甲方通知24小时内到现场处理。

九、违约责任及相关事宜：

a) 本合同未尽事宜，双方可在补充条款中另得商定，作为本合同补充，与本合同同等有效;

b) 甲乙双方合同纠纷时，由双方主管部门调解处理。调解不成可向当地司法机关申请仲裁。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

池体防腐施工合同范本 第三十二篇

甲方：

乙方：

甲、乙双方依照《_民法典》、《_建筑法》及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进行、双方本着*等互利的原则达成如下协议：

第一条、工程概况

1、施工名称：办公楼内墙面装修

2、施工地点：____市____区____区大路2499号

第二条、承包范围：行政办公楼内墙粉刷。

第三条、工程要求：符合____省的有关规定及国家验收标准。

第四条、合同工期：总工期为(日历工期)4天。(________年____月____日________年____月____日)

第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律

1、合同使用的语言：汉语。

2、适用法律、法规：_有关法律、法规。

第六条、工地代表

甲方代表：

乙方代表：王XX

第七条、工程量、合同造价、结算方式：

1、工程量：粉刷面积为。

2、合同造价：甲方以固定总价的标准计算合同价款，共计人民币(大写____)，小写：____。

3、付款方式：工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95%，剩余5%做保修金，保持期满________年验收无缺陷后一次支付完毕。

3、结算方式：结算审核后，由施XX出具四*地区税务部门开具的全额工程类发票，甲方于____日内将工程款的95%，一次性付给乙方。

第八条、甲方工作

1、甲方提供工人的就餐场所，费用由施XX承担。

2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题，并负责组织工程竣工验收等。

3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口，并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用，工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。

4、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收。

5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。

6、协助乙方接洽*、地方有关部门对施工现场的各项检查。

7、监督乙方的安全生产、文明施工，同时为乙方提供施工便利条件，如办公室、食堂等。

第九条、乙方工作

1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。

2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督。

3、确保安全施工并达到甲方的要求的工程质量和工期，如发生质量问题，根据损失给予甲方相应赔偿，如工程逾期，每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。

第十条安全及防护要求

1、施XX须设置专职安全员，负责施工现场安全，作好施工现场安全管理工作。

2、严格按照《劳动法》规定对现场施工人员进行管理，按照安全操作规程和现场各项规章制度进行施工，并采取严格的安全防护措施，

3、承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。

第十一条技术要求

1、乙方根据工程的具体情况，派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导。

2、乙方在施工过程中，须按照甲方的技术交底施工，每道工序须按照建筑装饰施工规范操作。

3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品原料，不得出现脱落、发霉等现象。

第十二条文明施工

1、乙方在施工过程中必须遵守____省建筑装修行业及XX公司的有关文明施工的规定，不得扰乱建设单位正常秩序。

2、进入现场施工的人员应有礼貌，不得顶撞甲方。

3、使用的生活设施应保持整洁卫生，施工人员不得随地大小便，不得在厂区内吸烟，由此引起的罚款由责任方承担。

第十三条违约责任

1、由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。

2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应协商解决。

3、当合同双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解，不愿通过协商调解或调解不成的，可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。

第十四条附则

1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的精神，另行商定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同经双方签字(盖章)后生效。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

池体防腐施工合同范本 第三十三篇

发包单位： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

依照《_合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。

第二条：施工方案

1、护坡

(1)、基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为，砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

第三条：合同工期

1、经双方协商确定,工程期为 日，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

第四条：价格及付款方式

1、工程总承包价为 元。

2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式：竣工验收后付 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条：甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条：乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

第七条：施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第八条：验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

第九条：违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

第十条：其它

本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。

发包单位(甲方)(盖章)

池体防腐施工合同范本 第三十四篇

发包方/业主（甲方）：

承包方________________（乙方）：________________________

工程名称：________施工许可证号：________________

工程编号：________乙方营业执照证号：________________

承包工程内容：________

鉴于甲方希望及要求乙方按图纸、技术规范及国家和北京市有关规范承建_______________________型）________精装修工程，并已接受承担该项工程之施工、完成及补修的投标书。

甲、乙两方根据_及北京市地方有关法律、法规并结合本工程具体情况，通过友好协商，达成以下协议：

一、乙方在考虑到及接受本合同中所列出的义务和利益及在本合同所列出的合同条款约束下，愿意按甲方要求、工程范围、技术规范、图纸、国家和北京市有关规范及其它议标文件要求承包本合同内所列的工程。

二、甲方将按合同条款所列付款方式和有关合同条款按时及按规定支付乙方人民币（或_______________________元）整（以下简称工程造价）作为乙方承包完成本合同所列的工程。

三、本合同所列出合同条款，为本合同书不可分割的一部分，如果本分包合同条款与“北京市建设施工合同”版本不一致，甲、乙两方同意以本合同条款为准。

甲方法人代表签字：________乙方法人代表签字：________________

甲方单位盖章：________乙方单位盖章：________________

日期：________________日期：________________________________

池体防腐施工合同范本 第三十五篇

甲方：(分包方)

乙方：(承包方)

依照《_民法典》，《_建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循*等自愿，公*和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条：工程承包范围

1、开工日期：20__年____月____日――20__年____月____日

2、工程承包范围：水泥罐，皮带走廊及其附属小型钢结构防腐。

3、工程承包内容：包工包料，采用手动和动力工具清除设备锈蚀，油污和杂质，点补底漆和面漆。

第三条：双方责任

1、甲方责任：

(1)负责对驻施工现场的乙方进行统一管理，给乙方提供住宿。

2、乙方责任：

(1)按照甲方要求及时组织施工人员、机具、材料进场。

(2)乙方在施工现场的一切生活都必须服从甲方的统一管理协调。

(3)施工人员的安全事故由乙方负责。

第四条：环境保护：乙方在施工中要制定环境保护措施，按照甲方环保体系组织施工，按照甲方要求处理建筑、生活、粪便、污水等。

第五条：材料、机具供应。

所有材料、机具均有乙方提供。

第六条：合同价款与支付

1、本合同为固定单价合同，固定单价为_元一*方，罐体及钢结构以实际*方面固定单价为准，皮带走廊，按空方实算为准。

2、支付方式：待乙方施工工具、材料、施工人员进驻施工现场时，甲方应付工程总价的____%，待工程完工一半时应再付工程总价的____%，待完工验收后应付剩余工程款____%，剩余____%为质保金，质保期为一年。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

——常见的防腐工程施工合同 (菁选2篇)

池体防腐施工合同范本 第三十六篇

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。

二、承包方式：包工包料

三、工程造价：以最终结算为准

四、合同工期：

五、质量标准

工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。

六、材料控制：

工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。

七、进度控制：

工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的计算。

八、工程质量、安全控制