射频仪器销售租赁合同范本 第一篇

承租方：（以下简称乙方）__________________________

出租方：（以下简称甲方）__________________

根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则， 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

第一条：租赁机械的名称：_______________

规格：_____________________

型号：_____________________

数量：_____________________

使用地点：___________________________________________________。

第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由___________方负责承担。

第三条：租赁期限

自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

第四条：租赁机械的所有权

1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

第五条：租金的计算和支付

1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时（折合1个台班），每月累计不得超过_____小时（甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间），确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

第六条：保证金

经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

第七条：租赁机械的交货和验收

1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方（或其代理人）交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。

第九条：租赁机械运费的承担

租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

第十条：租赁机械的毁损和灭失

1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损（正常损耗不在此限）和灭失的风险。

2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：

（1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态；

（2）更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用；

（3）当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。

第十一条：违约责任

1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租（使）用，造成的损失均由乙方负责。

2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

（1）要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失；

（2）终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

第十二条：争议的解决

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

射频仪器销售租赁合同范本 第二篇

出租方(甲方):

承租人(乙方):

根据《_合同法》及相关法律法规，为明确出租人和承租人的权利和义务，遵循平等、公平、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，就工程机械租赁事宜达成协议，并签订本合同，以资共同遵守。

一、项目概述

1.项目名称:石光·袁俊

2.项目地点:贵阳高新区

3.项目类型:

民用建筑土建施工□民用建筑钢结构施工□工业厂房□路桥高度□其他

二.租赁设备和技术要求

租赁设备表

三.租赁期限和租金的计算方法

1.根据乙方项目的具体情况，双方协商同意按以下方式计算租金；租金从设备进场安装并自检合格之日起计算，至收到乙方停工通知后设备拆除并出场，按月计算。

2.设备租金和其他费用:

3.设备基本租期:从20xx开始，最低保证半年；设备租赁期小于约定基本租赁期的，按照基本租赁期计算租赁总价，超过基本租赁期的，按照实际天数计算租金。(日租金=月租金/30天)

4.设备动员日期:双方约定的最晚动员时间为20xx。如果乙方未能在上述时间内满足安装条件，造成的设备租赁费用将从双方约定的最晚进场和开业日期开始计算。

5.租赁价格内的费用项目

1)月租赁费包括但不限于以下费用:设备租赁费、易损耗及备品备件购置费、折旧费、大修费、日常维护费。

2)出入境费用包括但不限于以下费用:出入境交通费、安装拆除费、检验费、辅助起重设备租赁费、基础预埋件费、起重及附件安装拆除费。此费用不含税，出入境费用由乙方支付，甲方一次性使用。

3)甲方应为乙方租赁的设备安排操作司机，单位两名司机，一名指挥。根据施工现场的施工要求，乙方负责食宿及工资，支付方式为乙方委托甲方代收代付。□乙方支付。经营者的工作时间由甲方安排；甲方负责作业人员的现场指挥和管理；

6.春节停工租金计算方法:停工时间按国定节假日计算，停工期间不收取租金。

7.设备停运及退出:乙方应提前30天书面通知甲方设备停运，以便甲方做好退出准备。

四.租赁付款的结算和支付

1.租金应按月支付。甲方应于每月5日前向乙方出具结算单，乙方应于每月10日前付清上月设备租赁费。塔吊开启后；两个月后，按月支付第一个月的租金和人工工资，所有费用在设备退出前结清，否则不拆除设备租金。

2.本合同付款方式为电汇/转账，乙方可通过□个人账户□公司账户将款项划入甲方指定账户:

开户名称:

开户银行:

账号:

3.如果乙方以现金方式支付租赁款项，在没有甲方出具书面授权委托书的情况下，非受托人来甲方收取租赁款项时，乙方有权拒绝支付，并不承担任何违约责任。

4.合同定金1万。合同签订之日，乙方应立即支付合同保证金。如乙方未支付首付款，甲方有权拒绝安排设备进场。

5。出入口费缴纳:安装后两个月，380oo元的出入口费与首次缴纳的租赁费一并缴纳。固定基础(螺栓预埋式)口固定基础(固定底框式)口标准节预切口其他重要提示:如果采用固定基础，根据设备操作手册要求，其基础承载力必须达到2o0kpa。如果现有基础承载力为，乙方必须保证本工程设备基础的基础承载力

一、安装和拆除方法

25吨汽车吊正常安装和拆卸以及屋顶起重机拆卸的其他合同签订后，如果

1.安装前现场安装条件已发生变化；

2.拆除前，因建筑结构、场地等原因；

如果必须使用较大吨位的起重设备进行安装和拆卸，乙方同意增加由此产生的移机费差额。

1)重要提示:(关于臂长):甲方应按合同要求安装臂长。乙方如需变更臂长，应书面通知甲方，否则甲方有权拒绝。乙方调整臂长时，必须保证设备转动范围内无障碍物，升降臂能在圆周上自由转动。否则，甲方有权拒绝，不承担任何责任。

2)重要注意事项:(关于附件):甲方提供标准的附件框架和标准长度的拉杆，必要时由乙方负责附件位置的结构加固。上述附着轨道的数量基于设备性能的常规布局。在实际施工中，由于乙方进度和建筑结构特点的影响，可能会减小附属机柜之间的距离，即可能需要增加附属轨道的数量。对此，乙方同意向甲方支付增加附着轨道数量的额外费用。具体费用由双方和visa协商确定。拉杆长度超过& lsquo操作说明>:乙方应承担合同中规定的标准长度的增加费用。

二.乙方应提供的条件包括

1.提供合同中约定的各种材料、基础、测量仪器和人员，搭建脚手架，安装设备和场地、道路、工作平台，保护吊装和拆除作业所需的工作面。

2.乙方负责协调甲方为上述作业设置的警戒线内的其他施工作业和人员。

3.乙方还应在施工现场为甲方提供可上锁的机器操作人员住宿和仓库，并免费为甲方提供人员住宿和储存设备的小部件，餐饮费用由乙方承担。

4.根据合同约定的设备型号，如果甲方提供全新的设备(由甲方采购后直接从厂家运到乙方现场)，根据行业惯例，设备所需配重由乙方现场制造，甲方提供制造图纸。

三.现场代表

祖一方被任命为现场代表:

乙方应被任命为现场代表，协调施工现场和乙方之间的工作。

不及物动词甲方的权利和责任

一、在租赁期内，设备的所有权属于甲方，未经乙方同意，甲方可将本合同项下的权利或部分权利转让给第三方。，但必须保证不影响乙方施工使用。

2。甲方负责机械设备的安装、预提升、调试和验收。甲方应根据乙方要求及时安装调试，确保正常使用。

3.甲方必须委托具有相应拆装资质的企业进行拆装，操作人员持有专用操作证。同一设备的安装、顶升和锚固必须由同一单位完成。

4.安装和调试后，提供

5.甲方提供的机械设备必须状况良好，资料齐全，并负责设备的定期检查和技术鉴定，确保设备安全可靠运行。

6.租赁期内，如出现运行故障，甲方应及时维修和更换配件，费用由甲方承担。每月累计维护时间为2 4小时，灾难性故障为4 8小时。累计维修时间超过24小时或灾难性故障超过48小时，乙方有权扣除甲方当日租金。

7.在租赁期内，经营者应接受乙方的统一指挥、岗前培训、三级教育和持证上岗。服从乙方的现场管理。机械设备的使用必须严格按照

8.如甲方操作人员不服从乙方正确合理的指挥调度，乙方有权要求甲方重新推荐操作人员，因乙方地面或楼层指挥所造成的安全事故由乙方承担；因甲方自身设备造成的安全事故，由甲方承担损失(以挂钩为界)。如果乙方命令操作人员违章、冒险或过度疲劳操作，乙方应及时通知并停止操作，如果乙方在上述气候环境下工作，乙方应负责造成的损失。

七.乙方的权利和责任

1.乙方在合同规定的工作范围内享有该房屋的使用权，在使用期间，乙方不得将设备(包括新增设备)转租、转让、抵债或抵押。因上述原因造成的一切损失由乙方承担。

2.乙方应根据制造商提供的详细基础施工图负责施工机械基础的施工。安装前，乙方必须提供经监理单位盖章的基础施工方案、基础验算、基础隐蔽验收记录等相关资料，否则甲方有权拒绝安装。

3.提供满足设备安装、附件吊装和拆除要求的场地、道路、配电设施、操作平台和操作面保护，并提供上述作业所需的电焊设备辅助作业。负责上述作业设置警戒线内的其他施工作业和人员协调。如需夜间施工或占用道路，申请手续由乙方办理，费用由乙方支付，乙方必须为夜间施工现场提供足够的照明。

4.乙方如需吊装施工机械，应提前5天通知甲方，以便安排工作计划。附着在施工机械墙壁上的拉杆长度不能大于手册的要求。如超过手册要求，乙方负责免费生产材料，安装、吊装、拆卸过程中使用的氧气、乙炔、电焊机由乙方免费提供。在设备的安装、拆卸和安装过程中，乙方的塔吊必须无条件提供给甲方使用。

5.设备及附件应根据《设备运输单》进入现场。所有设备及附件运至本合同约定的安装地点后，由乙方保管，损失按原价赔偿。电梯轿厢内租赁的电梯设备及配件由甲方负责，轿厢外的部件由乙方负责。

八、租赁设备的使用、维修、保养及相关费用

1.租赁设备应由乙方在租赁期内使用。甲方负责设备的维修和保养，确保设备处于良好的运行状态，并承担由此产生的费用。但如因乙方原因导致设备故障，乙方应支付相关材料和人工费用。

2.设备安装、维护、驾驶等操作人员。享有建筑企业意外伤害责任保险的权益，乙方按国家规定缴纳保险费。如发生事故，甲方应负责随后的索赔。除保险公司索赔外，事故造成的损失由责任方承担。

九.违约责任

如违反本合同条款，如无法协商，乙方有权要求甲方离开，乙方应按设备实际工作时间向甲方支付租金并终止本合同。

x.争端的解决

1.因履行本合同而产生的或与本合同有关的所有争议应由双方通过友好协商解决。

2.协商不能解决的，双方同意由合同签订地仲裁委员会按有关程序作出仲裁裁决或人民法院判决。胜诉方的仲裁费、律师费等一切费用由败诉方承担。

十一、停工和设备损坏及损失责任

1.由于不可抗力或其他可归因于甲方的原因，乙方的项目中途暂停，暂停期间的设备租金按计划计算。

2.租赁期内，乙方应负责按价赔偿，并承担因乙方或第三方造成的设备损坏或因违章指挥造成的损失的全部责任。

12.本合同包含了合同标的的所有内容，并取代了双方在之前以书面或口头形式就合同标的进行的任何性质的讨论和谈判中达成的所有声明、信函、协议和谈判。除非本合同有特殊约定或明确条款，否则与本合同标的有关的任何承诺、保证和声明(包括报价)对双方均无约束力。

13.本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字并加盖甲方公章后生效(无甲方公章本合同无效)。乙方支付所有费用，设备拆除退出后，本合同无效。

十四.本合同未尽事宜，双方应在合作中本着相互尊重和理解的精神解决。双方就工程机械租赁达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

十五.补充条款

本补充条款如与上述条款不一致，以本补充条款为准。

乙方(公章):____________________。

法定代表人(签名):______________。

射频仪器销售租赁合同范本 第三篇

出租方（甲方）：

承租方（乙方）：

根据《_合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

一、 设备的使用地点及工程情况：

二、租赁设备概况

设备名称：

规格型号：

数量(台）：

随机人员(人数)： （司机 人）

三、设备的所有权：

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方（甲方），承租方（乙方）对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方（乙方）不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

四、出租方（甲方）的基本责任：

1、提供技术性良好的设备。

2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

五、承租方（乙方）的基本职责：

乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

六、结算方式及相关事宜：

1、结算方式：设备租赁费按累计时间计算， 元/时。乙方应在每月 日前向甲方交付上月租金。本设备租金按月结算

2、运费的承担：设备的进场、退场费用由甲方承担。

3、工作时间：服从乙方施工管理人员的管理。

七、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《_合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

八、本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方： 电话： 电话：

射频仪器销售租赁合同范本 第四篇

甲 方：

乙 方：

租赁期限：

签订日期：

签订地点： 市区镇至年月日

工业厂房设备租赁合同

甲方：

乙方：

根据有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致达成如下厂房设备租赁合同条款，以供遵守。

第一条 租赁物位置、面积、功用

、甲方出租给乙方的厂房座落在镇赁建筑面积为平方米，厂房类型为 结构。

、租赁物业用途

1、乙方承租的厂房用途为：生产和销售及相关生产活动。

2、在租赁期间，乙方按照上述用途使用厂房，甲方不得干预。

第二条 租赁期限

、租赁期限自月日起至日止，除双方另有约定，租赁开始日即为计租日。

、如乙方在租赁届满后续租，需在本租期结束前日内向甲方提出申请，双方另行签订租赁合同，如在本合同期满前乙方未提出续租申请或双方不能就新的租赁合同达成一致，则本合同到期时将自行终止。

、本合同租期届满，甲方继续出租该厂房的，乙方在同等条件下有优先承租权。

第三条 厂房租赁厂房机器设备费用及相关事项

、租金标准为：按生产成品吨位计算费用/吨。

、上述租赁标准，还包含所租赁厂房占用的相应土地的土地使用权租赁费用。土地使用费、相关公共设施、本合同附属设施所属机器设备及消防器材、安全设施。

、上述租金不包括乙方在租赁牧业期间发生的煤电通讯等各种能源通讯费用。

、甲方提供的条件：

1、甲方为乙方免费提供 kva变压器一台。

2、厂房内属于甲方的设施、设备、装修、装置及物品，应优先由乙方挑选使用经甲乙双方共同清点后开具清单，并经双方签字确认，作为本合同有效，租赁期间，该附件所列物品（以下称附属设施）与厂房一并出租给乙方使用。

3、生产污水和各方面环保问题都由甲方负责。

4、在签订本合同前，乙方须对租赁厂房机器设备进行现场查验，详细了解，双方均确认租赁厂房及其设备以现状为准进行出租。

5、由于厂房土地等产权问题引起的相关问题，由甲方处理。如导致乙方无法正常生产，甲方应双倍返还当月生产吨位租金。

6、甲乙双方均不得偷窃对方产品配方工艺，更不可生产与另一方相同档次的产品。

第四条 租赁物业交接

、双方在交接时对租赁物及相关设备共同进行清点检验并签字确认，交付厂房钥匙，交付标准以双方在本合同中确定的租赁物业状况为准。租赁物及相关设施设备的保管责任自交接之日起由乙方承担。

、甲方应在合同签订后日内将租赁物内所有甲方物资清离租赁区。

第五条 费用的支付

、租赁费用支付方式：租金每月支付一次，具体支付时间为月底30号。

射频仪器销售租赁合同范本 第五篇

尊敬的审判长、审判员：

四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的`事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

综上所述：

1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

遂宁市中级人民法院

四川法银律师事务所

杜正武付贤禹律师

二〇一三年一月十五日

射频仪器销售租赁合同范本 第六篇

承租方：（以下简称乙方）_______________

出租方：（以下简称甲方）_______________

签订日期：________年________月_______日

甲、乙双方根据《_合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。

一、甲方为乙方提供_______________式挖掘机_______台。

二、本设备仅限于在________________________，用于_____________________施工。

三、甲方拥有对租赁设备的所有权，乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

四、甲方为该设备配备操作手______人，食宿由乙方负责。

五、设备的租赁费按吨位（每吨_____元）计算，每月根据操作手的工作统计表，必须由乙方签字（盖章）方可生效。月底统一结算。

六、设备每次的进场和出场费用全部由_______方负担。

七、甲方收取乙方保证金____________元，作为履行本合同的保证。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

射频仪器销售租赁合同范本 第七篇

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

依据《_合同法》及有关法律规定，为明确出租方、承租方的权利和义务，遵循平等、公平和诚信原则，甲、乙双方经友好协商就建筑机械租赁事宜达成一致，签订本合同，以兹共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：时光俊园

2、工程地点：贵阳市高新区

3、工程类型：

民用建筑土建施工□民用建筑钢结构施工□工业厂房□路桥建高□其他

二、租赁设备及技术要求

租赁设备表

三、租期与租金计算方法

1、根据乙方工程的具体情况，经双方协商，同意按以下方法计算租赁费;自设备进场安装完毕自检合格起算租金，至设备接到乙方报停通知拆除出场，按月计价。

2、设备租金及其他费用：

3、设备基本租期：自20_年 月 日开始启用，最低保证半年;设备租期不足约定基本租期，租金总价款按基本租期计算，超过基本租赁期按实际天数计算租金。(日租金=月租金/30天)

4、设备进场日期：双方约定设备最迟进场启用时间为20_年 月 日。若乙方在上述时间内未具务安装条件，所造成的设备租金损失将按双方约定的最迟进场启用日期起算租赁费。

5、租价内费用项类

1)月租费中包括但不限于以下费用：设备租赁费、易损失及零配件的购置和更换费用、折旧费、大修费、日常维修费。

2)进出场费包括但不限于以下费用：进出场运输费、安装拆除费、报检费、辅助起重设备租赁费、基础预埋件费用、顶升和附着安拆费。本费用不含税，进出场费用由乙方支付，甲方包干使用。

3)甲方为乙方租赁的设备安排操作司机，每台两人，指挥一人，按工地施工需求，增加人员增加工资，由乙方负责食宿，工资由乙方承担，支付方式：乙方委托甲方代收代付。 □乙方自支付。操作司机工作时间由甲方安排;操作人员的现场指挥管理归甲方负责;

6、春节期间停工租金计算方式：停工时间按国家规定节假日计算，停工期间不收取租金。

7、设备报停退场：乙方需提前30天，向甲方发出书面的设备报停通知，以便甲方做好退场准备。

四、租赁款项的结算及支付

1、租金按月缴付。甲方在每月5日前向乙方出具结算单，乙方应在每月10日之前付清上月设备租赁费用;塔吊在启用后;两个月后开始支付第一个月租金、人工工资以后按月支付，在设备退场前结清所有费用，否则不拆除设备租金照算。

2、本合同付款方式电汇/转账，乙方可通过□个人账户□公司账户转账付款至甲方指定账户：

开户名：

开户行：

账号：

3、如乙方以现金方式支付租赁款，未经甲方出具书面授权委托书，非受托人到甲方领取租赁款时，乙方有权拒绝支付，且不承担任何违约责任。

4、合同定金 万元。合同签订当天，乙方即支付合同定金。乙方不支付定金的，甲方有权拒绝安排设备进场。

5、进出场费的支付：安装完毕两个月后，在第一次支付租赁费用时一并支付进出场费380OO元。固定基础(螺栓预埋式)口固定基础(固定底架式)口标准节预理口其它重要提示：如采用固定基础，则根据设备使用说明书的要求，其地基承载力须达到达2O0Kpa。乙方必须确保本项目设备基础位置的地基承载力，如果现有的地基承载力<2OOKpa，乙方必须对地基进行加固，以确保地基承载力达到设备说明书要求的承载力，否则任何因地基承载力不够，地基不均匀沉降等引起的所有后果均由乙方承担。

一.安装和拆除方式

25吨汽车吊正常安拆口正常安装、屋面吊拆除口其他合同签定后，如果

1.安装前现场安装条件有所变化;

2.拆除前，因为建筑结构、场地等原因;

必须使用更大吨位的起重设备进行安拆，则乙方同意追加因此造成的台班费差价。

1)重要提示：(关于臂长)：甲方按照合同要求的臂长进行安装，若乙方需要更改臂长，则应书面通知甲方，否则甲方有权拒绝。乙方调整臂长必须保证设备回转范围内没有障碍物，确保起重臂能自由周圈旋转，否则，甲方有权拒绝，且不承担任何责任。

2)重要提示：(关于附着)：甲方提供标准的附着框，标准长度的拉杆，必要时由乙方负责对附着位置进行结构加强。上述的附着道数是根据设备性能的常规布置，实际施工中受乙方进度及建筑结构特点的影响，附着的橱距可能会有所降低，即可能需要增加附着的道数。对此，乙方同意追加支付甲方增加附着道数的费用，具体费用由双方协商，采用签证方式确定.拉杆长度超过‘使用说明书>内所规定的标准长度，所增加的费用由乙方承担。

二.乙方需提供的条件包括

1.合同约定的各项资料的提供、基础的提供、测量仪器及人员的提供、拆除时可能需要的脚手架的搭设、设备的安装和附着顶升及拆除作业所需的场地、道路、作业面脚手平台及作业面的防护。

2.乙方负责对甲方以上作业所设定的警戒线范围内的其他施工作业及人员的协调。

3.乙方还需在施工现场为甲方提供能锁闭的机操工住宿及仓库1间，免费提供甲方人员住宿及存放设备的小型构配件，伙食费乙方承担。

4.按合同约定的设备型号，如甲方提供全新设备(甲方购置后直接从厂家运至乙方现场)，则按行业惯例，设备所需的配重由乙方现场制作，由甲方提供制作图纸。

三、现场代表

甲方指派为现场代表：

乙方指派为现场代表，负责施工现场与乙方的工作协调。

六、甲方权利和责任

I.租赁期间，设备所有权属于甲方，甲方无需经乙方同意，可将本合同项下的权利或部分权利转让给第三人’，但需确保不影响乙方的施工使用。

2。机械设备的安装、预升、调试、验收由甲方负责。甲方应当按照乙方要求及时安装、调试，确保正常使用。

3.甲方必须委托具有相应拆装资质的企业进行拆装，作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和顶升、锚固必须由同一单位完成。

4.安装、调试完毕后，提供首次有资质单位的

5.甲方提供的机械设备必须机况良好，资料齐全，并有责任对设备进行定期检查和技术鉴定工作，确保设备安全可靠运行。

6、租赁期内，操作中出现故障甲方要及时抢修更换配件并负责费用。每月的累计维修保养时间为24小时，特大故障4 8小时，如维修保养累计超过2 4小时或特大故障超过48小时甲方不能及时修复，乙方有权扣减甲方当天租金。

7.租赁期内，操作人员接受乙方的统一指挥，上岗前的培训，三级教育，持证上岗。服从乙方的现场管理。机械设备的使用必须严格按照

8.若甲方操作人员不服从乙方正确、合理的指挥调度，乙方有权要求甲方重新推荐操作人员，因为乙方地面或楼面指挥所造成的安全事故，由乙方自行承担;因甲方设备的自身原因造成的安全事故，由甲方负责承担损失(以吊钩为界)。如乙方命令操作人员违规操作、冒险操作、过分疲劳操作，乙方应及时通知并停止作业，若乙方在上述气候环境内施工，造成的损失由乙方负责。

七、乙方权利和责任

1.乙方在合同注明的，建筑物的工作范围内享有使用权，乙方在使用期间不得将设备(包括增加的设备)转租、转让、冲抵债务或进行抵押。因上述原因造成的损失，由乙方负责全部责任。

2、施工机械基础由乙方负责工料按厂家提供详细的基础施工图施工，安装前乙方必须提供《基础施工方案》、《基础计算书》等相关资料及监理单位盖章的《基础隐蔽验收记录表》，否则甲方有权拒绝安装。

3.提供能满足设备安装、附着顶升、拆除所需的场地、道路、配电设施、作业面脚手平台及作业面的防护，并提供以上作业所需的电气焊设备辅助作业。负责以上作业所设定辨警戒线范围内的其他施工作业及人员的协调。苦需夜间施工或占用道路，其申报手续由乙方办理，其费用由乙方支付，夜间施工现场乙方必须提供足够的灯光照明。

4.乙方使用施工机械需要顶升、附着，需提前l 5天通知甲方，以便安排工作计划。施工机械的附墙拉杆长度不能大于说明书要求，如果大于说明书要求的由乙方负责工料免费制作，且安装、顶升、拆卸过程中，所需使用的氧气、乙炔、电焊机由乙方免费提供。设备在安装、拆卸和附着过程中，乙方的塔吊必须无条件提供给甲方使用。

5.设备、附件进场按《设备运输单》为准，运至本合同约定的安装地点后，所有设备附件由乙方保管，丢失按原价赔偿。所租赁的电梯设备，电梯笼内的配件由甲方负责，笼外的由乙方负责。

八、租赁设备的使用、维修、保养及相关费用

1.租赁设备在租赁期内由乙方使用。甲方负责设备的维修、保养，确保设备保持良好运行状态，承担由此产生的费用。但因乙方原因造成设备故障的，由乙方支付相关材料费、人工费等费用。

2.对设备安拆、维修、驾驶等作业人员，应享受建筑施工企业意外伤害责任险的权益，乙方按国家蔑定支付保险费。如发生意外事故，甲方负责事后的索赔事宜。事故造成的损失除保险公司理赔以外的部分由责任方承担。

九、违约责任

甲方如违反本合同条款时，在无法协商的情况下，乙方有权要求甲方退场，乙方按设备实际工作时间支付甲方租金，终止本合同。

十、争议的解决

1.凡因履行本合同所发生的或本合同有关一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。

2.如果协商不能解决，当事双方同意由合同签署地仲裁委员会仲裁的有关程序进行仲裁裁决或人民法院判决。仲裁费用和胜诉方的律师费等一切费用应由败诉方承担。

十一、停工及设备损坏及丢失责任

1.由于不可抗力或其它菲甲方原因，乙方工程中途停工，停工期间设备租金照计。

2.租用期婀因乙方或第三方原因造成设备损坏或由于违章指挥造成的损失均由乙方负责照价赔偿，并负全部责任。

十二、本合同已包括双方关于合同主题的全部内容，并取代双方此前关于合同主题以书面或口头提出的任何性质的讨论、洽谈所达成的一切陈述、信函、协议和协商。除本合同有特别约定或明确条款外，其他有关本合同主题的任何承诺、保证、声明(含报价单)，对双方均无约束力。

十三、本合同一式三份，甲方1份，乙方2份，双方签字盖公章后并加盖甲方齐缝公章后生效(未加盖甲方齐缝公章本合同无效)，合同在乙方付清全部费用并且设备拆卸退场后失效。

十四、本合同未尽事宜，双方在合作过程中本着互相尊重，互相谅解的精神进行协调解决。双方就施工机械租赁有关事宜达成补充协议与本合同具有同等法律效力。

十五、补充条款

补充条款与上述条款内容不一致者，以本补充条款为准。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

射频仪器销售租赁合同范本 第八篇

甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

因甲方工程施工的需要，租用乙方设备使用，根据《_合同法》有关规定，为明确双方在设备租用期间的权利和义务，经双方协商，共同签订本合同，供双方遵照执行。

一、租赁设备名称及数量

二、使用地点及用途

1、用于工程项目名称： 2、使用地点：

3、设备用途及作业范围： 内工程施工所需土石运输工程。

三、租赁期限

租赁时间计算方法：乙方设备到达施工工地之日起，至甲方下达退场通知时为止。

四、设备的调遣与费用

乙方承担设备进离场调遣费用及运输保险费。 五、租赁费用及结算方式

经双方协商，所租土石方运输车的租金为每台 元/车，租金从到达工地之日起计算，每壹个月结算一次。不足一个月时按 元/天计算租金。

合同租金中已包含司机工费、有关国家规定的车辆应交的各种费用、设备保养维修费、配件材料费用等，即除柴油以外的其他所有费用。

因人力不可抗拒且无法预见的重大自然灾害(风灾、火灾、地震等)而造成经济损失，乙方承担损失。

六、甲方的责任

1、负责安排司机人员食宿、提供设备停放场地。

2、安排专人合理调派设备，不得违章指挥，并合理安排设备维修、保养时间。

3、设备所需燃油(柴油)由甲方提供。

4、在设备租赁期间，未经乙方同意，甲方不得将乙方设备转租或抵押及变卖，需转移施工地点时，须征得乙方同意。

七、乙方责任

1、出租设备保证技术状况良好，做到勤保养勤检修，准时按双方商定的时间进场和施工。由于机械设备故障或其它乙方人为原因影响甲方承建工程工期，其责任及直接经济损失由乙方承担。

2、安排合格、经验丰富的操作司机3名，随机负责设备的操作与维修保养，并负责人员、设备的安全及使用事项。随机人员要遵守甲方项目部各项规章制度，必须服从项目部调度安排，端正服务态度提高服务质量，不得以不正当的理由拒绝出工操作，不得索要合同费用以外的钱、物和发生故意刁难行为，否则甲方有权终止合同，清退设备出场，乙方承担出场费用及由此而引起的直接经济损失。乙方有责任对其人员经常进行安全、技术、职业道德方面的教育。

3、设备的保养和维修尽量安排在施工间隙和公休时间进行，乙方要提前向甲方通报，征得甲方的同意后方可进行保养维修。

4、乙方必须保证设备所有运营手续齐全，否则由此引起的罚款，乙方自行承担。

5、由于乙方人为的原因造成一天以上或因设备故障造成三天以上停机，甲方按 元/天乘以实际停工天数计扣租赁费，因此造成甲方经济损失由乙方负责。

6、由于操作人员不服从指挥、违章操作和误操作，造成机械设备损坏和人员伤亡及其对第三方造成的人身和财产损害，一切经济损失及事故责任由乙方自行负担，并不得因此影响工期。

7、由于乙方原因与地方发生纠纷，由乙方自行承担解决，与甲方无关。

8、乙方负责车辆安全停放、看管，车辆发生损坏或丢失，由乙方自行承担。

9、乙方无权将柴油送人或倒卖，每发现一次按加油时总价的十

第 2 页 共 3 页

倍罚款，罚金在当月租赁费中扣除。

八、违约责任

如果一方未履行本合同规定的义务，应向另一方赔偿因违约引起的一切直接损失和适当的间接损失。经双方协商无效后，可向被告所在地人民法院起诉。

九、合同自双方签字盖章即日起生效，其它未尽事宜双方协商，签订补充合同，与本合同具有同等效力。

十、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

甲 方：

委托代理人：

乙 方：

委托代理人：

二○○六年 月

射频仪器销售租赁合同范本 第九篇

甲方（出租方）：

乙方（承租方）：

为明确上权利和义务关系，甲乙双方根据《_合同法》及相关法律法规的有关规定。本着自愿、公平。平等互利的原则，经双方协商，甲、乙方向甲方租赁wbc500拌合设备一事达成如下协议。

1、设备概况

（1）名称：二灰碎石拌合设备

（2）型号：华山wbs500

（3）数量：一套

2、使用的工程项目及特点

（1）使用的项目名称：延安市沿黄公路路面工程lm-4

（2）使用地点：延安市延长县南河沟乡前滩村

3、设备所有权

（1）设备所有权归属于甲方

（2）乙方在租赁期内拥有该设备的管理和使用权

4、租赁期限

自双方合同签订起至乙方通知退场为止，租赁期满，乙方将设备交于甲方办理退场手续。

本次租赁时间从年月日至年月日

5、租金及支其付

租金：

支付：

6、设备运输及费用

乙方承担设备进场的一切费用，租赁期两个月及两月以上，甲方承担设备退场的一切费用，不足两个月由乙方承担该部分费用。

7、冬季停工期间设备不产生租赁费用，但乙方负责机械设备的保护工作，如有损坏由乙方承担。

8、双方权利与义务

（1）甲方根据设备说明书提出维修、保养要求。

（2）甲方负责提供一名操作熟练的机手。

（3）甲方负责提供合格的设备及发电机组。

（4）设备的维修、保养及润滑油费用由甲方提供

（5）每月维修时间不得超过4天，超出的天数不计租金

（6）服从乙方现场安全管理

（7）乙方有权根据工程进度调节工作时间，并保证设备的维修、保养及上下班交接时间。

（8）乙方有权利对甲方进场人员进行监督、管理。当甲方人员不服从监督、管理时可通知甲方主管部门进行处理。

（9）乙方有权利进行设备的安全管理。

9、安全责任及事故处理

（1）运输中的安全由运输负责

（2）使用过程中出现非乙方原因造成的机械故障由甲方负责

（3）因乙方原因造成的机械故障和人员事故，由乙方负责

（4）由乙方督责设备的看管及保护

（5）事故发生后，保护好现场及时通知乙方协商处理

9、违约责任

若乙方未按合同支付租金且未于甲方协商好，甲方有权利单方面终止合同。

10、争议解决

（1）本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议决定。

（2）合同履行过程中发生争议且无法协商解决时，任何一方违反约定另一方均有权利向合同签订地人民法院提出诉讼。

本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字后生效。

甲方：乙方：

联系方式： 联系方式：

年月日

射频仪器销售租赁合同范本 第十篇

出租方(以下简称甲方)：

承租方(以下简称乙方)：

根据《_合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲方和乙方双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。乙方需支付 元整(￥ )作为设备押金，甲方收到押金后3个工作日提供机械基础图给乙方，待乙方把机械基础做好，并接好机械需要的相应电源电箱到机械旁及水源后甲方及时安排发货。

第一条：租赁设备名称、规格、数量、租金及租期约定：附设备清单作合同附件。

甲方将机械设备租给乙方使用，甲方按每月为人民币 (￥ )收取租金，租金不含税价，押金不含利息。押金款不动，每月准时按规定的时间收取租金，甲方在上一个月的最后十天内预收下个月的租金。如乙方需要开具含税发票，须另缴纳17%税金。乙方租用机械需达 日，如未达到 日，则亦按 日收取租金，如超过 日，多出天数，则按实际天数计租，租赁期间乙方有窝工的，乙方仍需按月租金支付给甲方。

第二条 出租方设备操作人员配备及工资支付方式：

1、甲方为租赁设备配备操作人员名，其工资由方负责承担，每人每月按人民币 (￥ )，操作人员的工资在甲方同意后其人员直接在乙方处领取，乙方则从甲方租金中扣除领取的工资数额。

2、乙方负责安排操作人员的食宿，其食宿费用由乙方负责承担。

第三条 租赁形式及其它约定：

1、起租日期年月日起计算至全部设备退回给甲方，并经甲方验收无误后，此租赁合同到此终止。 如没有签订起租日期则以签定合同日期的次日开始计算租金。

2、租赁设备使用地点变更必须经过甲方书面认可，如果乙方私自变更使用地点，按偷盗行为处理，按租赁设备原价赔偿给甲方。租赁设备使用地点：

3、机械设备的装车，卸车的吊车费、来回运费均由乙方负责，并拉回到甲方指定的地点，合同终止时间为甲乙双方办完退场交接手续为止，经甲方验收无误后，此租赁合同才算终止。

4、待乙方交还机械设备后，甲方从押金中扣除一切乙方应付费用后，剩余押金甲方一次性退还乙方。

5、乙方不按时交纳租金，甲方有权停用设备并把机械设备拉回场地，由此造成的所有费用均由乙方负责。

6、乙方工地发生任何经济纠纷或法律纠纷，不能按时支付租金给甲方，甲方随时可以将设备拉走，由此造成的损失均由乙方承担。

第四条 租赁设备的所有权:

1、在租赁期间，乙方如对租赁设备增加或拆除任何零件，必须征得甲方的书面同意。

2、本合同租赁设备的所有权属甲方，乙方不得将甲方设备转租、抵押、变卖给任何第三方，若乙方有以上行为，乙方按机械原价赔偿甲方，并支付违约金。

射频仪器销售租赁合同范本 第十一篇

承租方（以下简称乙方）：

甲方和乙方一致同意按照下列条款签订本融资租赁合同，并共同遵照执行。

根据＿＿＿＿＿文件批准，乙方拟租赁＿＿＿＿＿＿（下称租赁物件）。甲方经审查同意支付设备价款及有关费用共计人民币＿＿＿＿元（大写），购进租赁物件后租给乙方使用，租赁物件明细表作为合同不可分割的一部分。

（２－１）在租赁期内合同附表所列租赁物件的所有权属于甲方，乙方对租赁物件只有使用权。乙方不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、分租、抵押、投资或采取其它任何侵犯租赁物件所有权的行为。

（２－２）租期内租赁物件由乙方使用，乙方有义务合理和适宜地保护租赁物件，并对由于乙方自己的过失或疏忽或由乙方可防止的任何第三人的行为造成的对租赁物件的灭失或损害负有赔偿义务。

（２－３）为了保证租赁物件的正常使用和运转，乙方负责对租赁物件按技术要求进行正常的、适时的维修和保养。维修和保养所发生的费用均由乙方自付。租期内，租赁物件无论发生任何属于制造或使用的事故均由乙方负责解决，乙方不能因此而免除向甲方支付租金的义务。

（２－４）甲方有权对租赁物件的使用情况进行检查，乙方应为甲方的工作提供方便。租期内，乙方每半年应向甲方提供乙方的财务报表，并向甲方报告经营情况。

（２－５）租期内，乙方不得以任何形式明示或暗示其对租赁物件具有所有权和处分权，如乙方在此期间由于债务纠纷或依法破产，乙方应向法院、债权人或清算委员会申请对租赁物件不具有所有权，亦不得以租赁物件充做诉讼保金或抵偿债务，同时必须及时报告甲方。

（２－６）租赁期满后，本合同租赁物件的处理：

ａ、留购

甲方同意按合同附表第１２项所列的留购货价将租赁物件售与乙方。留购货价同最后一期租金一并支付。全部实际租金和留购货价以及出现合同第三条的情况（如有时）增加的税款、利息或延付利息和罚款利息付清后，甲方将租赁物件的所有权转移给乙方。

ｂ、续租

甲方同意乙方对合同的租赁物件进行续租，其续租租期、租金金额、租金交纳日期等租赁条件由甲乙双方在合同期满前三个月内协商确定，并另订续租合同。

（注：留购或续租任择一种，双方确定一种后，另一种在合同中无任何法律效力。）

（３－１）甲方出租、乙方承租租赁物件的租期共计＿＿＿＿个日历月，进口设备的租赁期从设备到港日起算，国内设备租赁期从发货日起算，即自 年 月 日起，至 年 月 日止（包括起止日）。

（３－２）在本条第一款所列的租期内，乙方不得中止和终止对租赁物件的租赁，并不得以任何理由提出变更本租赁合同的要求。

（３－３）本条第一款所列租期的全部租金总额包括设备价款、保险、银行费用、利息为＿＿＿元（大写），由乙方按租金偿付表（合同附件）向甲方分＿＿＿次交付。

（３－４）乙方向甲方支付本合同项下的租赁手续费为租赁总成本的百分之＿＿＿，计人民币＿＿＿元，乙方应将该项手续费在本合同双方签字之日后十天内全额付给甲方（手续费滞交影响合同执行所造成的一切损失由乙方负责）。

（３－５）为按本条规定支付租金，乙方应在规定的每期租金交付日期（不包括交付日当日）前＿＿＿日将租金划入甲方的帐户。

（３－６）在租赁期内，由于国家增减有关税项、税率及银行利率等因素必须变更租金时，甲方用书面通知乙方这种变更并提出新的实际租金，乙方承认这种变更并承付。

（３－７）乙方延迟支付租金时，甲方除按照延付时间继续计收利息外，每日加收延付金额的万分之三的滞付金。

（４－１）购货方式有以下三种，甲乙双方商定采用（ ）种方式。

ａ。根据贸易有关规定，甲方同意乙方自行签订或委托代理人签订购置租赁物件的合同，乙方或其委托的代理方对该合同承担一切义务。对该合同的履行及租赁物件质量等问题引起的后果，甲方均不承担任可责任，购货原始发票及合同副本、委托书副本交甲方保存。

ｂ。租赁物件甲乙方确定后，购货合同由甲方签订。乙方作为甲方代表，负责处理购货合同履行过程中的一切问题，并承担本合同履行过程中由于乙方的过失所造成的经济责任。

ｃ。乙方与供货方签订购货合同，应由甲方确认盖章后生效，采用托收承付方式付款，供货方办理托收承付时，必须交付铁路运单或乙方自提证明单据。甲方见单后付款并对货物享有所有权。如在运输中发生问题或货物有其他质量、短缺等问题由乙方负责与供货方联系解决，甲方不参与也不承担任何经济责任。

（４－２）租赁物件运达使用地点后，乙方应在三十天内负责验收（包括进行试车），同时将签收盖章后的租赁物件的验收收据一式二份书面附验收结果交给甲方。

（４－３）如果乙方未按前项规定的时间办理验收，甲方则视为租赁物件已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁物件的验收收据交付给甲方。

（４－４）如果乙方在验收时发现租赁物件由于卖方责任造成租赁物件的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等情况时，由乙方直接向卖方交涉处理并立即将上述情况用书面通知甲方。如卖方延期交货，由乙方直接催交。

第五章 租赁物件的保险

（５－１）甲方负责在租赁期开始前对租赁物件投保本合同第三条第一款所列租期内的财产险和运输险，保险费计入租赁物件总价款。

（５－２）如租赁物件发生保险范围内的灭失或损害，乙方应负责及时书面通知甲方保险事故。保险公司赔付的款项应直接划归甲方，作为乙方尚未支付的租金。若该项赔付的款项多于乙方应付租金的部分，甲方应转付给乙方，如该项赔付的款项少于乙方应付租金，不足部分应由乙方如数补交给甲方。如租赁物件发生部分损害或灭失，保险公司赔付的款项可由乙方使用，但仅限用于更换或修复被损害或被灭失的部件，使租赁物件恢复可正常使用的原状；发生部分损害或灭失至恢复租赁物件原状的过程中，乙方应仍按合同规定向甲方支付租金。

（６－１）甲方同意＿＿＿＿为本合同乙方的经济担保人。乙方应向甲方提供经济担保人的法人证明书营业执照复印件及上年度末资金平衡表，并由该经济担保人出具不可撤销的经济担保书作为本合同附件。

（７－１）本合同一经签订，乙方应在合同双方签字之日后十天内向甲方支付规定的租赁保证金人民币＿＿＿＿元作为履行本合同的保证。如因乙方未及时交付保证金致使不能执行合同，所造成的一切损失由乙方负责。

（７－２）租赁保证金不计利息，在租赁期满是归还乙方或抵最后一期租金的全部或一部分。

（７－３）乙方违反合同任何条款时，甲方应从租赁保证金中抵扣乙方应支付给甲方一部分或全部的款项。

（８－１）乙方应根据本合同的规定按时交纳租金，并遵守合同中关于租赁物件使用的规定。如乙方在应付租金到期后一个月内未能交付租金，或违反租赁物件使用的有关规定，甲方有权终止租赁，并查封、收回所出租的租赁物件。收回、处理租赁物件所发生的任何开支与费用及由此给甲方造成的经济损失应由乙方承担。

（８－２）在本合同项下发生的一切争议，甲方和乙方及乙方的经济担保人应首先通过协商解决。如协商不能解决时，甲方和乙方及乙方的经济担保人均有权依法通过诉讼解决。

本合同附件为合同的不可分割的组成部分。

附件一：租赁物件明细有；

附件二：租金偿付表；

附件三：经济担保书。

（１０－１）本合同正本共一式叁份，甲方、乙方和乙方经济担保人各执一份。

（１０－２）本合同自甲方和乙方各自的法人或法人授权代表人签字之日起生效。

甲方： 乙方：

（公章）（公章）

法人或法人授权代表人 法人或法人授权代表人

（签字）（签字）

年 月 日 年 月 日

射频仪器销售租赁合同范本 第十二篇

承租人:(以下简称甲方)

出租方:(以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方提供如下各项服务:

1.租赁设备:乙方为甲方提供音频租赁服务，该活动为期天(不包括设备安装时间)。乙方提供调音人员，服从甲方指挥，积极配合甲方主持。夜间设备应放置在甲方提供的房间内。请为甲方准备好电源和场地..

(乙方列出的设备清单是合同的有效附件)。

二.租赁时间:从20__到20__。

三、租赁地点:

1.乙方应将上述设备于___________在甲方使用设备期间，乙方应增派技术人员(调谐器)进行现场调试。

四.设备租金和预付款

1.设备租赁费已经包含人员服务费。

2:租赁设备费用为人民币。(含税，是吗？没有？交通费是人民币。

3:甲乙双方签订协议后，甲方以现金(或支票)形式向乙方支付设备租金总额的20%作为保证金，约为人民币。乙方到达现场安装音响设备并完成调试后，甲方应在使用当天或之后向乙方支付设备租金总额的50%，约为人民币元

第二天支付的剩余金额为人民币。(具体支付方式或支付比例可协商)

责任和违约条款:

1.双方签订合同后，如甲方退出，订单，乙方扣留预付款作为甲方的违约金..如果乙方在甲方支付定金后未能提供相关设备，甲方有权要求退还2倍定金。

2.如因甲方人为原因导致活动无法举行或中断，甲方仍需向乙方支付全额租赁费..

3.如果演出期间因停电或其他不可抗拒的因素导致活动无法进行，甲方仍需向乙方支付全额租赁费

4.乙方保证为甲方提供专业的音响设备，并保证足够的声压级，以保证活动期间声音优美、流畅。活动期间，声音(指话筒)每天应断不超过三次(次数不累加)。特别是话筒的使用条件必须在话筒接收器25米以内。如果有人在麦克风和接收器之间堵塞，导致麦克风因频率屏障或射频干扰引起的噪音而破裂，乙方将没有声音。否则，甲方有权扣留总额的20%。

5.如果是多日活动，设备应放在活动地点，设备的保管由甲乙双方协商，由双方协商解决。(本条款不适用于一日租赁活动)

6.如有未尽事宜，双方应另行签订书面协议或根据相关法律法规进行处理。如双方不能通过协商解决争议，将根据_有关法律通过相关机构解决。这份书面协议可以作为参考。

6.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后立即生效。

7.本次活动配音艺人评价如何:优秀( )好( )中等( )差( )

8.你对本次活动的音响设备有何评价:优秀( )、良好( )、中等( )和差( )

1:有线麦克风和无线麦克风(包括手持式、头戴式和夹领式)在使用过程中应由甲方小心处理。甲方不得用力敲打话筒头或对着话筒大喊大叫，不得拉扯话筒与发射机的连接。如果甲方人员在使用过程中有上述行为，乙方有权停止使用该设备。

2.如果由于甲方人员的上述行为导致麦克风损坏(麦克风损坏是指麦克风掉落在地上，损坏麦克风的外观和内部，使饮料和饭菜变脏)，乙方有权要求甲方负责人按照市场价格赔偿设备。

3:租赁期间，甲方必须爱护设备(麦克风支架、舞台监听音箱等)。)，谨慎使用，不要胡乱操作或粗暴对待；而且未经允许不能拆卸。

承租人:

出租人:

射频仪器销售租赁合同范本 第十三篇

甲方：

乙方：

签订时间：

签订地点：

合同编号：根据《_民法典》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。

第二条 租赁期限：测量仪器的租赁期限始于 年 月 日 时，甲方从当日起交付给乙方使用，同时乙方支付押金。

乙方使用周期至 年 月 日 时结束租赁归还给甲方。

1、如遇特殊情况，乙方应在归还日之前一天通知甲方，征得甲方同意后，在不超过规定时间的 2小时内归还仪器。

第三条 租金和租金的交纳期限：、乙方在获得租赁仪器之时应向甲方交纳双方确认租赁的仪器押金，押金为：在乙方退回租赁仪器时，甲方应在24小时内退还乙方押金。

2、双方约定本合同租金按日计算，每日租赁单价为：终核算，核算租金=每日租赁单价_周期。

3、甲乙双方按合同规定的租赁期间结算租赁费用，日租日结、周租周末结、月租月末结。

如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收千分之三的罚金。

第四条 租赁期间租赁仪器的维修保养：、甲乙双方确认租赁关系之时，双方应对仪器的质量、精度等共同确认，租赁仪器由甲方移交给乙方之时起，甲方负责正常的维修保养及普通故障的排除。

2、因乙方使用不当，导致租赁仪器硬件出现故障或受损无法使用，乙方不得自行拆机维修，应返还甲方维修，费用由乙方支付。

第五条 出租方与承租方的变更。

1、在租赁期间，甲方如将出租仪器所有权转移给第三方，应通知乙方，征求乙方同意后可用相同性能的仪器代替出租，但甲、乙双方应对价格进行再次确认并订立新的合同。

2、 在租赁期间，乙方可随时终止租赁，缴纳的租金以实际使用时间所属期间支付给甲方;

合同编号：__年 月 日 时，甲方从当日起交付给乙方使用，同时乙方支付押金。

乙方使用周期至 年 月 日 时结束租赁归还给甲方。

如遇特殊情况，乙方应在归还日之前一天通知甲方，征得甲方同意后，在不超过规定时间的 2小时内归还仪器。

第三条 租金和租金的交纳期限：

出租人：

承租人：

出租人：

电话：

承租人：

电话：

仪器租赁协议书范本 (菁华1篇)（扩展4）

——仪器合作协议书范本 (菁华1篇)

射频仪器销售租赁合同范本 第十四篇

甲方(设备提供方)

乙方(设备承租方)

甲乙双方经友好协商，就以下医疗设备(以下简称“设备”)的租赁合作事宜达成如下协议：

租赁设备：迪瑞全自动五分类血细胞分析仪 序号：

设备型号名称：bf-6800 数量：壹台

约定价值：rmb整(￥元) 备注： 合计;

一.双方合作租借期为220_年月x日至220_年x月x日共两年。甲方提供以上医疗设备供乙方使用，在合作期内，甲方负责进行设备使用培训及保修服务。乙方从甲方采购检验用耗材金额，月平均采购金额不得少于￥元;

二.设备属专机专用性质，所用耗材只能由甲方负责给乙方供货，乙方不能从第三方采购耗材，如违反甲方有权收回设备;

三.在本协议规定的合作期内，设备所有权归甲方。乙方接受设备，并保证设备的正常使用。在本合作期内，乙方另支付给甲方的设备维护保养费不得低于元/月且必须按时支付，如达不到本条规定，甲方有权随时收回设备，并不退还已收取的费用。乙方支付设备维护保养费给甲方的时间为每批耗材采购后，中心正常付款期限内含在耗材款项里一并付给甲方每月款项。乙方按以上条款，两年内从甲方采购耗材累计金额达万人民币，则到两年合作期限甲方将设备无偿赠送给乙方，设备所有权归乙方;

四.乙方须配备专门的设备使用操作人员，并对安全性和有效性负责。甲方不对乙方经营活动中的误诊等造成的设备损坏负责，乙方负责对设备的保管，如遗失或损坏，乙方必须按仪器约定价值进行赔偿。

双方同意本协议管辖法院为广州市荔湾区人民法院，在执行本协议的过程中如出现争议双方应友好协商解决，不能解决的任何一方均可向广州市荔湾区人民法院提起诉讼。

承租人：_____________________

法人代表或委托承办人：_______

电话：_______________________

地址：_______________________

出租人：_____________________

法人代表或委托承办人：_______

电话：_______________________

地址：_______________________

射频仪器销售租赁合同范本 第十五篇

甲方： 乙方：

本着互惠互利原则，经双方协商，就甲方租赁乙方工程机械达成以下一致意见：

一、租赁设备如下；

二、计算支付

1、租赁费用租金按月支付，每月 号为结算支付日期，所结算和支付的费用为上月的租赁费用，甲方以转账形式结算支付乙方租赁费用，乙方提供发票。

2、结算时，乙方凭甲方机械管理部门提供的机械运转记录和罚款记录到合同部进行结算。

3、设备进场、退场费用由乙方承担，甲方不予支付。

三、甲方负责燃油费用和机械操作员食宿，乙方负责其他全部机械日常费用。

四、乙方必须配备两名机械操作手24小时听从安排，乙方机械必须保证保险手续齐全（含司机保险），乙方机械操作人员在安全的情况下服从甲方指挥调配，

并按甲方指定位置停放，否则出现一切机械安全事故由乙方全权负责（例如油料丢失，机械扳手部件丢失等）。如有不听从安排的，每次事情节扣除相应租金。

五、在施工过程中甲方发现乙方因机械性能不好，影响正常施工时，甲方有权要求乙方调换机械或将所租用机械退租。机械每月维修时间累计不能超过2天，超出两天扣除超出天数租金。

六、因地震、降雨、灾害天气造成停工三天以上，甲方按天扣除租赁费用。 七、施工期间，由于乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。 八、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。 九、补充：

甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 日期： 账号 开户行：

联系人电话：

日期： 年 月 日