别墅防水合同范本最新 第一篇

我承包施工泰兴汽车城3#、4#厂房工程防水分项工程施工，在履约过程中，本人向江苏金龙建设有限公司汽贸城项目部郑重承诺如下：

一、严格执行国家法律、法规及工程所在地的地方法规

遵守公司的各项管理制度，服从领导，自觉接受公司的管理和监督，积极配合公司的各项工作，全面履行《承包协议书》中所有义务。

二、按照国家相关法律及条例的规定及时发放职工工资

保证没有拖欠职工工资的现象发生。合法使用劳动力。

三、全面负责本专业工种承包分项工程的安全生产工作

认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，服从安全专检的管理，并按公司相关要求对职工进行安全生产教育，保证重大安全事故为零。本人承诺若发生安全事故一切费用均由本人承担。

四、诚实守信，对本人承包范围内所有涉及到的工程质量、进度、安全、债权债务等自愿承担一切责任。

保证不发生任何经济纠纷或诉讼，若有发生愿意接受处理。

以上承诺本人保证做到，如有违背所发生的一切费用及经济责任、法律责任都由本人承担，与江苏金龙建设有限公司汽贸城项目部无涉。

本承诺书一式四份，为《专业工种承包协议书》的有效附件。

承 诺 人：

别墅防水合同范本最新 第二篇

施工单位：公司（以下简称甲方）

承包单位：公司（以下简称乙方）

经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XX防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、总则

1、工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼

2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内

3、工程内容：

根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（厚），屋面防水工程采用聚氨酯＂851＂防水涂膜（找平层上作基层处理）。

二、承包方式：

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

三、工程造价：

厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面＂851＂聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。

四、质量标准：

乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

五、双方责任：

1、甲方责任：

（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方整改。

2、乙方责任：

（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市＂建科院＂检验合格后使用。

（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。

六、付款方式：

本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方，留5%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

甲方：（签章）乙方：（签章）

代表：代表：

签订日期：

别墅防水合同范本最新 第三篇

委托人：___________________________________(甲方) 受托人：___________________________________(乙方)

签订地点：_________________________________________

签订日期：________年____月____日

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

依据《_民法典》的规定，合同双方就________________项目的技术咨询(该项目属_____________计划)经协商一致，签订本合同。

一、咨询的内容、形式和要求 _____________________________________________________________________

二、履行期限、地点和方式 本合同自________年____月____日至________年____月____日 在____________________________________(地点)履行。

本合同的履行方式__________________________________

三、甲方的协作事项 在合同生效后________________(时间)内，甲方应向乙方提供下列资料和工作 条件：________________________________________________________________ 其他：________________________________________________________________

四、技术情报和资料的保密 ______________________________________________________________________

五、验收、评价方法 咨询报告达到了本合同第一条所列要求，采用_____________方式验收，由________方出具技术咨询验收证明。

评价方法：____________________________________________________________

六、咨询费用及支付方式(采用以下第____种方式) 本项目费用(大写)________________________元。

支付方式(采用以下第______种方式)：

①一次总付：________元，时间：________________________________

②分期支付：________元，时间：________________________________ ________元，时间：________________________________

③其它方式：__________________________________________________

七、违约金或者损失赔偿额的计算方法 违反本合同约定，违约方应当按照《_民法典》有关条款的规定，承担违约责任。

(一)违反本合同第______条约定，_______方应当承担以下违约责任： ______________________________________________________________________

(二)违反本合同第______条约定，_______方应当承担以下违约责任： ______________________________________________________________________

(三)其它：__________________________________________________________

八、合同争议的解决方式 在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可以通过和解或者调解解决。

当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第______种种方式解决。

(一)双方同意由________________仲裁委员会仲裁。

(二)向人民法院起诉，约定________________人民法院管辖。

①被告住所地

②合同履行地

③合同签订地

④原告住所地

⑤标的物所在地

九、其他(上述条款未尽事宜，如中介方的权利、义务、服务费及其支付方式等) _______________________________________________________________________

甲方： 乙方：

日期： 日期：

别墅防水合同范本最新 第四篇

依据《_民法典》的规定，合同双方就_____________________项目的技术咨询(该项目属_____________计划)经协商一致，签订本合同。

二、履行期限、地点和方式

本合同自___年___月___日至___年___月___日在___履行。

三、甲方的协作事项

在合同生效后___：___________(时间)内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件：

四、技术情报和资料的保密

五、验收、评价方法

咨询报告达到了本合同第一条所列的要求，采用：______________方式验收，出具技术咨询验收证明。

评价方法：

六、报酬及其支付方式

(一)本项目报酬(大写)___元。

(二)支付方式

①一次总付___元，时间：

②分期支付___元，时间：

元，时间：

③其它方式：

七、违约金或者损失赔偿额的计算

违反本合同约定，违约方应当按照《_民法典》有关条款的规定承担违约责任。

(一)违反本合同第___条约定，___方应承担以下违约责任：

(二)违反本合同第___条约定，___方应承担以下违约责任：

八、解决合同纠纷的方式

在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

(一)双方同意由___仲裁委员会仲裁。

(二)双方约定向(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地)的人民法院起诉。

九、其它

甲方：(盖章)_______________________

乙方：(盖章)_______________________

签订日期：___________________________

别墅防水合同范本最新 第五篇

施工单位：_________（以下简称甲方）

承包单位：_________（以下简称乙方）

经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、总则：

1、工程名称：_________

2、工程地点：_________

3、工程内容：根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（___cm厚），屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）。

二、承包方式：

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

三、工程造价：

厨卫间聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。

四、质量标准：

乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准，严格参照_________有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

五、双方责任：

1、甲方责任：

（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

2、乙方责任：

（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。

（2）配合市建公司_________基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修___年。

六、付款方式：

本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的___%给乙方，留___%的工程款作保修金，___年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

七、其他：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待___年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

甲方（盖章）：_________ 甲方代表（签字）：_________

乙方（盖章）：_________ 乙方代表（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

别墅防水合同范本最新 第六篇

施工单位：（以下简称甲方）

承包单位： （以下简称乙方）

经甲方对乙方的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一 、总则

1、 工程名称：咸阳市玉泉苑公租房项目3#楼

2、 工程地点： 玉泉西路

3、 工程内容：外墙壁做涤纶防水卷材两道。

二、承包方式：

乙方包工、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

三、工程造价：

外墙涤纶防水卷材单层每平方米 7 元。

结算时按实际面积结算。（不含税）

四、质量标准：严格按国家规范施工及验收。

五、双方责任：

1、 甲方责任：

（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输。

（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

2、 乙方责任：

（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告。

（2）按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为。

（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修一年，保修金5%。

六、付款方式：完工后一次付清。

七．违约责任：

本合同签订生效后，甲，乙双方应履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程总造价10%的违约金。

八.如发生合同争议，有当地仲裁机构仲裁。

九、其它：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，保修期满后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

甲 方：西安山河建筑有限公司玉泉西路公租房项目部

代 表（签章）：

乙 方：西安豫诚防水工程有限公司

代 表（签章）：

年 月 日

别墅防水合同范本最新 第七篇

项目名称：__________

委托方：__________(甲方)

顾问方：__________(乙方)

签订地点：__________

签订日期：________________年______月______日

有效期限：________________年______月______日至______年______月______日

依据《_民法典》的规定，合同双方就项目的技术咨询(该项目属计划)，经协商一致，签订本合同。

一、咨询的内容、形式和要求：__________

二、履行期限、地点和方式：__________

本合同自______年______月______日至______年______月______日在(地点)履行。

本合同的履行方式：__________

三、委托方的协作事项：__________

在合同生效后(时间)内，委托方应向顾问方提供下列资料和工作条件：__________

其它：__________

四、技术情报和资料的保密：__________

五、验收、评价方法：__________

咨询报告达到了本合同第一项所列要求，采用方式验收，由方出具技术咨询验收证明。

评价方法：__________

六、报酬及其支付方式：__________

(一)本项目报酬(咨询经费)：________________元。

顾问方进行调查研究、分析论证、试验测定的经费为______元，由方负担。

(此项经费如包含在咨询经费中则不再单列)

(二)支付方式(采用以下第种方式)：__________

①一次总付：________________元，时间：__________

②分期支付：________________元，时间：__________

______元，时间：__________

③其它方式：__________

七、违约金或者损失赔偿额的计算方法：__________

违反本合同约定，违约方应当按技术民法典第四十六条和技术民法典实施条例第八十六条、第八十七条规定，承担违约责任。

(一)违反本合同第条约定，方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：__________

(二)违反本合同第条约定，方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：__________

(三)

八、争议的解决办法：__________

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求进行调解。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第种方式解决。

(一)因本合同所发生的任何争议，申请仲裁委员会仲裁;

(二)按司法程序解决。

九、其它(含中介方权利、义务、服务费及其支付方式等上述条款未尽事宜)：__________

委托方甲方名称(或姓名)(签章)

法定代表人(签章)

委托代理人(签章)

联系人(签章)

住所(通讯地址)

开户银行

______年______月______日

顾问方乙方名称(或姓名)(签章)

法定代表人(签章)

委托代理人(签章)

联系人(签章)

住所(通讯地址)

开户银行

______年______月______日

单位名称(签章)

法定代理人(签章)

委托代理人(签章)

联系人(签章)

住所(通讯地址)

开户银行

______年______月______日

别墅防水合同范本最新 第八篇

依据规定，合同双方就________项目的技术咨询(该项目属计划※)，经协商一致，签订本合同。

一、咨询的内容、形式和要求:

二、履行期限、地点和方式:

本合同自 年 月 日至 年 月 日在(地点)履行。

本合同的履行方式:

三、委托方的协作事项:

在合同生效后(时间)内，委托方应向顾问方提供下列资料和工作条件:

其它:

四、技术情报和资料的保密:

五、验收、评价方法:咨询报告达到了本合同第一项所列要求，采用方式验收，由方出具技术咨询验收证明。

评价方法:

六、报酬及其支付方式:

(一)本项目报酬(咨询经费):元。顾问方进行调查研究、分析论证、试验测定的经费为元，由方负担。(此项经费如包含在咨询经费中则不再单列)

(二)支付方式(采用以下第种方式):

①一次总付:

②分期支付:

③其它方式:

七、违约金或者损失赔偿额的计算方法:违反本合同约定，违约方应当按技术第四十六条和技术实施条例第八十六条、第八十七条规定，承担违约责任。

(一)违反本合同第条约定，方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下:

(二)违反本合同第条约定，方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下:

八、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

九、其它(含中介方权利、义务、服务费及其支付方式等上述条款未尽事宜)

技术咨询合同简单版

甲方(顾问方):_________

乙方(委托方):_________

丙方(主管单位):_________

项目名称:_________

第一条合同主要内容与技术经济效果:_________

第二条甲乙双方(他方)应承担的工作内容与责任:_________

第三条进度与要求:_________

第四条成交金额与付款时间、付款方式:_________

第五条保密条款:_________

第六条违约责任:_________

第七条组织协调有关内容与其他事项:_________

第八条解决争议的方法:_________

合同有效期限:_________年_________月______日至______年_________月_________日

甲方(顾问方)(公章):_________

乙方(委托方)(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_____年____月____日

丙方(主管单位)(公章):________

合同鉴证单位(公章):_________

_____年____月____日

别墅防水合同范本最新 第九篇

甲方：

乙方：

甲方双方依据《_合同法》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：

一、防水施工

1、工程名称：浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。

2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。

3、防水施工价格

本次防水施工为双包方式（包工包料）， 。此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。

4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。

5、施工质保

甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。

本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为五年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。

6、双方责任

甲方责任：在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。

乙方责任：

1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。

2、 施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。

二、施工程序及施工要求

1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。

2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。

3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。

4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。

5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。

6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。

三、付款方式

该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。

四、附则

1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。

2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

甲方：乙方：

代表签章： 代表签章：

年月日年月日

别墅防水合同范本最新 第十篇

委托方(甲方)：____________________________

顾问方(乙方)：____________________________

依据《_民法典》的规定，合同双方就________项目的技术咨询，(该项目属____计划)，经协商一致，签订本合同。

一、咨询的内容、形式和要求：

二、履行期限、地点和方式：

本合同自____年__月__日至____年__月__日在________(地点)履行。

本合同的履行方式：_______

三、委托方的协作事项：_______在合同生效后________(时间)内，委托方应向顾问方提供下列资料和工作条件;其他：

四、技术情报和资料的保密：

五、验收、评价方法：_______咨询报告达到本合同第一项所列的要求，采用方验收，由方出具技术咨询验收证明。

评价方法：

六、报酬及其支付方式：

(一)本项目报酬(咨询经费)：____________元。

顾问方进行调查研究、分析论证、试验测定的经费为____元，由____方负担。

(此项经费如包含在咨询经费中则不再单列)

(二)支付方式(采用以下第____种方式)：

①一次支付：________元，时间：________________

②分期支付：________元，时间：____________________________元，时间：________________

③其他方式：

七、违约金或者损失赔偿额的计算法：_______违反本合同约定，违约方应当按_________________________________规定，承担违约责任。

(一)违反本合同第____条约定，____方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：

(二)违反本合同第____条约定，____方应当承担违约责任，承担方式违约金额如下：

八、争议的解决办法：在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求________进行调解。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第种方式解决。

1.由仲裁委员会仲裁;2.向人民法院起诉。

九、其他(含中介方权利、义务、服务费及其支付方式等上述条款未尽事宜)：

十、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日

甲方：____________________乙方：____________________

代表人：________________代表人：_________________

___年____月____日____年____月____日

别墅防水合同范本最新 第十一篇

法定代表人：

联系方式：

通讯地址：

受托方：

法定代表人：

联系方式：

通讯地址：

本合同甲方委托乙方就____________进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《_民法典》的规定，签订本合同，并由双方共同恪守。

一、技术咨询内容、要求和方式

1、咨询内容：_______________________。

2、咨询要求：_______________________。

3、咨询方式：_______________________。

二、进度要求：

______________________。

三、甲方

提供的协作事项

1、提供技术资料：________________________________。

2、提供工作条件：________________________________。

3、其他：_________________________。

4、甲方提供上述协作事项的时间及方式

时间：____________________________。

方式：____________________________。

四、技术咨询报酬及支付方式

1、技术咨询报酬总额为：人民币____元。

2、技术咨询报酬由甲方________支付给乙方。

3、具体支付方式和时间：__________________________________。

4、乙方开户银行名称、地址和账号

开户银行：______________。

地址：___________________。

账号：___________________。

五、违约责任

1、甲方未按合同约定时间支付给乙方技术咨询费用或者部分支付和逾期支付的，每超过一天按国家有关规定支付利息和违约金。

2、甲方未按合同约定提供相关技术资料造成技术咨询工作停滞、延误或终止的，其一切后果由甲方负责，合同期相应顺延;由于乙方的原因，造成方案不能按时完成、返工或评审未通过，对甲方造成的损失，均由乙方负责，合同期不得顺延。

3、甲方交付的技术资料保管不善，造成毁损、丢失，应当由乙方负责赔偿损失。

4、因不可抗力因素所造成的问题双方协商解决。

5、双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第____种方式处理：

1、乙方不承担责任。

2、乙方承担部分责任。具体承担方式为：_______________________。

3、乙方承担全部责任。

六、所有权归属

1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归____方所有。

2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归____方所有。

七、通知

1、双方确定，在本合同有效期内，甲方指定________为甲方项目联系人，乙方指定________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：__________________________。

2、一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

八、合同的解除

发生下列情形时，甲乙双方均可提出解除合同：

1、发生不可抗力。

2、发生不可抗力情况，致使一方无法履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

3、一方严重违约，致使合同目的无法实现，另一方可单方解除合同，但应书面通知对方。

九、争议的解决

双方在履行合同中而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可依法向________人民法院起诉。

十、其它

1、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

2、本合同经双方签字盖章后生效。

3、合同期限：本合同自____年____月____日起生效，有效期限自____年____月____日止。

甲方：

法定代表人：

签订时间：____年____月____日

乙方：

法定代表人：

签订时间：____年____月____日

别墅防水合同范本最新 第十二篇

发包方：

承包方：

为了便于工程管理、加快工程进度、提高工程质量，甲方将紫薇·永和坊II标段1#、2#楼及商业的防水工程委托乙方施工。依照《_经济合同法》、《_建筑法》及有关法律、法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，经双方协商一致，签订本合同。

一、 承包方式：

包工包料

二、 合同单价及工程量：

①厚雨中情自粘防水卷材合同单价：按 33 元/m2计算(含税价); ②2mm厚非焦油聚氨酯防水涂膜(一布四涂)合同单价：按 32 元/m2计算(含税价);

③厚非焦油聚氨酯防水涂膜合同单价：按元/m2计算(含税价); ④3mm厚高聚物改性沥青防水卷材合同单价：按 33 元/m2计算(含税价); ⑤水泥基渗透结晶型防水材料合同单价：按 25 元/m2计算(含税价); ⑥花铺200#油毡卷材一层合同单价：按 元/m2计算(含税价); ⑦工程量按实际施工面积计算;

⑧材料复试费均由乙方自负。

三、 工期：

按项目部的总进度计划执行。每个施工段的底板防水施工周期为2天，剪力墙外防水施工周期为3天，并不得影响下道工序的正常施工。

四、 工作内容：

包括原材料采购、基层清理、涂抹施工、卷材铺贴、成品保护、材料复试、环境污染控制、材料装卸、现场文明施工等。

五、 付款方式：

完成±以下防水工程并经验收合格后，60日历天付已完成工程量的70%;主体结构工程封顶后45日历天，支付±以下防水工程量的85%;屋面防水工程及其它有防水要求的防水工程按月进度支付70%;工程竣工并完成工程工程决算后一个月内付至工程总价的95%;剩余5%作为保修金，待规定保修期满后一次性付清。

六、 质量要求：

本工程为合格工程。 质量目标：确保“长安杯”。 如工程质量达不到质量目标要求的，按照项目部制定的质量处罚规定执行，罚金在工程款中扣除。

七、 文明施工要求：

乙方必须严格按照省级文明工地要求进行施工。 施工现场必须做到工完、场清、料尽。 施工过程中不得污染工作面以外的机具设施、成品、半成品等。

八、 甲方责任、义务：

甲方应完成垫层、剪力墙等结构施工，为乙方创造施工条件。 对工程质量及时进行监督检查及隐蔽验收。 按合同约定及时支付工程款和履行各项合同条款。 提供乙方一间临时施工用房、

九、 乙方责任、义务

1、 乙方系独立承担民事责任的经济实体，对乙方原因造成的工程质量事故、安全事故、民事纠纷等负全部责任，其事故责任和处理费用全部由乙方承担。

2、 乙方必须严格按照《地下防水工程质量验收规范》GB50208-20xx和施工图纸要求进行施工，所用防水材料的品种、牌号、配合比必须符合设计要求和施工规范的规定(指定品牌：禹宏、雨中情、北京洪雨任选一)。每批材料应有产品合格证、检测报告和使用说明书，材料进场必须按规定进行复试，复试合格后方可用于工程上。

3、 防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法，必须符合设计要求和施工规范的规定。

4、 乙方应重视对职工的安全意识和质量意识教育，如因乙方违章操作造成的安全事故或因乙方原因造成的返工，一切责任由乙方承担。

5、 乙方在施工期间，必须无条件遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方、建设单位、监理公司的监督管理。否则，甲方有权责令停工、罚款，情节严重的可单方终止合同并将乙方清退出场，若清退出场工程款按合同价款的50%计算。

6、 乙方负责交纳职工人身安全保险费、技能(安全)培训费、劳务合同等相关费用。

7、 乙方应按月足额发放民工工资，如发生乙方拖欠工人工资现象，甲方有权停付工程款并按违约处理，或由甲方代发工资，从乙方工程款中扣除。

8、 乙方不得将所承包的工程向第三方转包，否则甲方有权终止合同并停付工程款，引起的相关损失全部由乙方承担。

十、 其他条款：

1、 合同期内，未经甲方同意、未正式办理合同终止手续，乙方不得单方撤离施工队伍。否则，一切责任及经济损失由乙方承担。

2、 本合同未尽事宜，双方本着实事求是、公平合理的原则另行协商解决。

3、 若对本合同的有关条款产生争议，双方约定可向仲裁机构提请仲裁或向人民法院提出诉讼。

4、 本合同一式四份，甲方持三份，乙方持一份，具同等法律效率。双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。

甲方代表： 乙方代表：

签订日期： 签订日期：

别墅防水合同范本最新 第十三篇

建设单位：(发包单位)(以下简称甲方)

承包单位：(以下简称乙方)

甲、乙双方根据《_经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》,并根据本工程具体情况，经协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地址：

三、工程内容及范围：面积m2(按实结算)工程单价：元/m2

四、工程造价：￥元(大写：)

五、工程承包方式：

六、工程期限：本工程计划自年月日开工至年月日竣工，日历天数天。施工期内因甲方变更、停水、停电或阴雨等，以及遇到人力不可抗拒因素，工程相应延迟。

七、施工期内增加工程内容，双方及时办理签证手续，待竣工后统一结算。

八、施工费结算办法：

九、工程主要材料乙方运抵现场后甲方及监理按方案，材料检测报告验证。

十、甲、乙双方责任：

1.甲方应在开工前按施工规范验收防水工程基层质量，并经乙方认可。同时甲方应清除施工现场范围内影响施工的各类障碍物，解决施工材料、机具的存放，并为乙方施工人员食宿提供便利。

2.甲方应在开工前及时向乙方提供与防水工程有关的建、构筑物平、剖面图,沉降变形情况等资料。

3.乙方必须服从甲方管理，严格按照设计和有关施工规范或双方认定的施工方案进行施工，以确保工程质量。

4.乙方应及时向甲方提供施工进展情况、工程结算、竣工验收等资料，甲方接乙方通知五个工作日内安排工程验收。

5.工程全部或分项竣工等待验收期间，由于甲方原因引起返工或修补，工料费用由甲方承担按实结算。

6.乙方施工后，若甲方需后道土建施工，必须在防水施工验收合格后方可进行，并不得破坏前道防水层，否则不属乙方保用范围，造成后果由甲方自负。

十一、工程质量和维修：

1.工程质量必须符合国家施工验收规范。

2.工程竣工验收后保用修复。

3.为了提高防水层的耐久性，交付使用后使用单位应定期安排屋面保养、清理垃圾和杂物、保持排水道畅通等。如发生非本款第2条原因需要维修时，乙方向使用单位收取工本费。

十二、违约责任：

1.甲方如逾期支付工程款，影响工程正常进行，造成损失由甲方自负，并由甲方支付乙方每天按未付部分金额的万分之滞纳金。

2.如因乙方责任未按规定期限竣工时，造成损失由乙方自负，并由乙方支付甲方按工程价款的万分之的逾期竣工赔偿费。

十三、本合同如有未尽事宜，将按有关法律、法规处理。

本合同如发生纠纷时由合同签订地的人民法院管辖。

十四、甲乙双方另订安全合同作为合同附件。

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，正副本合同具有同等的法律效力。

十五、本合同签订后甲方派同志;乙方派同志为双方驻工地代表负责履行本合同。

十六、补充说明;

如果因乙方原因所造成的安全事故，则所有责任及因此发生的相关费用由艺方自行承担，乙方不得因此向甲方及业主要求补贴费用，甲方及业主也不承担相应责任。

甲方：乙方：

法人代表(委托人)：

法人代表(委托人)：

经办人：

经办人：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

开户银行、帐号：

开户银行、帐号：

日期：年月日日

期：年月日