煤气站合作合同范本 第一篇

发包人(全称)：（以下简称甲方）

承包人(全称)：（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_____________________________

工程地点：________________

施工图号：__________________

工程内容：______________________________________________

二、 工程承包范围

施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。

标段桩号：

中压：______________________

低压：__________________

三、 合同工期

开工日期：_______________

竣工日期：__________________

合同工期总天数：_______天

四、 质量标准

按照《城镇燃气设计规范》GB50028—2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。

五、 承包方式

包工包料(主材与设备由发发包提供)

六、 合同价款

1、金额(大写)：______________________________元(人民币)

2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。

3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。

4、计价依据：2011年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，2011《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。

七、材料设备供应

施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。

八、工程质量保修

承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。

1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。

2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。

3、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。

4、工程质量保修金为施工合同价款的5%，金额________元。

5、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。

九、发包人的权利和义务

1、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的协调。

2、开工前向承包人提供施工图纸四套。

3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。

4、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。

5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。

6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。

7、组织图纸会审。

8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。

十、承包人的权利与义务

1、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。

2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。

3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。

4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。

5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。

6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。

7、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。

8、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。

9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。

10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后7日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。

11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、违约责任

1、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

2、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。

3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。

十二、安全责任

承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。

十三、争议

1、约定请建设行政主管部门调解。

2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。

十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本中的通用条款执行。

十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。

十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

煤气站合作合同范本 第二篇

合同编号：_________

供气方：_________

法定住址：_______

法定代表人：_____

职务：___________

委托代理人：_____

身份证号码：_____

通讯地址：_______

邮政编码：_______

联系人：_________

电话：___________

传真：___________

帐号：___________

电子信箱：_______

用气方：_________

法定住址：_______

法定代表人：_____

职务：___________

委托代理人：_____

身份证号码：_____

通讯地址：_______

邮政编码：_______

联系人：_________

电话：___________

传真：___________

帐号：___________

电子信箱：_______

为了明确供气方与用气方在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《_合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》等法律、法规和规章，经双方协商，签订本合同，以便共同遵守。

第一条用气地址、种类、性质和用气量

（一）用气方燃气用具所在地的地址为_________；用气贮气设备所在地的地址为_________；燃气供应站的地址为_________。

（二）用气种类为_________。

（三）用气性质为_________。

（四）用气数量

1．用气量：_________立方米／年（吨／年）；_________立方米／月（吨／月）；_________立方米／日（吨／日）。

2．用气调峰的约定：_________。

第二条供气方式和质量

（一）供气方式

1．供气方通过管道输送方式；瓶组供气方式；瓶装供气方式；或者_________设施，向用气方供气。

2．燃气供应时间约定：24小时连续供气；自_________时起至_________时止；或者_________。

（二）供气质量

1．供气方所供燃气气质应当执行天然气sy7514；人工煤气gb13612；液化气gblll74标准。

2．根据用气方用气性质，双方约定执行下述质量指标：_________。

3．供气方保证在_________前气压大于等于_________千（兆）帕。

第三条用气的价格、计量及气费结算方式

（一）供气方根据用气方的用气性质和种类，按照_________政府_________（部门）批准的燃气价格：天然气_________元／立方米；人工煤气_________元／立方米；液化石油气_________元／吨（元／立方米）收取燃气费。

在合同有效期内，遇燃气价格调整时，按照调价文件规定执行。

（二）供用燃气的计量，气费结算方式

1．供用燃气的计量器具为：_________燃气计量表；_________ic卡燃气计量；_________衡；或者_________。结算用计量器具须经当地技术监督部门检定、认定。

2．供用燃气的计量：供需双方以管道燃气计量器具的读数为依据结算；瓶装燃气以供气方供应站检斤计量为依据结算；或者以_________为依据结算。

3．结算方式：用气方于每月_________日前采取：通过银行方式交费；到供气方供应站交费；采取_________方式交费；供气方到用气场所收费。

第四条供、用气设施产权分界与维护管理

（一）供、用气设施产权分界点是：_________。

（二）产权分界点（含）逆燃气流向的输、配气设施由供气方负责维护管理；产权分界点顺燃气流向的输、配气设施至燃气用气器具由用气方负责维护管理，或者有偿委托供气方维护管理。

第五条权利和义务

（一）供气方权利义务

1．依照法律、法规和规章的规定，对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，监督用气方采取有效方式保证安全用气。

2．监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用燃气，有权制止用气方超量、超使用范围用气。

3．用气方逾期不交燃气费，供气方有权从逾期之日起向用气方收取滞纳金。

4．用气方用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时，供气方有权中断供气。

5．供气方因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气方违法用气等原因，需要中断供气时，应提前72小时通过媒体或者其它方式通知用气方。因不可抗力原因中断供气时，供气方应及时抢修，并在2小时内通知用气方。

6．所供燃气达到国家和_________市规定的气体质量和压力标准。

7．按照国家和_________市规定的计量和气价标

准计量收费。

8．正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次，再后一次检验是三年，若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。

9．及时做好压力表及管道保养与维修。

10．供气方应当按照有关规定，在重要的燃气设施所在地设置统一、明显的安全警示标志，并配备专职人员进行巡回检查。

11．制订、执行燃气设施和器具的安全使用、报修、报检制度，对用气方进行必要的安全教育。

12．用气方应当按时交纳气费。逾期不交的，供气方可以从逾期之日向不交纳气费的用气方收取应交燃气费的3‰－1％的滞纳金；情节严重的，可以中止对其供气。

（二）用气方权利义务

1．监督供气方按照合同约定的数量和质量向用气方提供燃气。

2．有权要求供气方按照国家现行规定，对燃气计量器具进行周期检定。

3．用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气方提供（有偿、无偿）用气设施安全检查和维护保养的服务。

4．按照合同约定交燃气费。

5．按照合同约定的数量和使用范围使用燃气。

6．未经供气方许可，不得添装、改装燃气管道，不得更动、损害供气方的供气设施，不得擅自更换、变动供气计量装置。

7．不得在户内放气，不得自己维修灶具及气瓶。

8．严禁将液化气残液倒在群众密集的地方，以确保人身安全。

9．用气方未经供气方批准，不得擅自接通管道使用燃气或者改变燃气使用性质、变更地址和名称。

10．用气方应按照使用规则，正确使用燃气。

11．用气方不得盗用或者转供燃气。

12．用气方不得对液化石油气钢瓶加热。

13．用气方不得倒灌瓶装气和倾倒残液。

14．用气方不得擅自改换钢瓶检验标记。

15．用气方以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备，必须报经供气方同意，由持有相应资质证书的单位安装。

16．用气方有权就燃气经营的收费和服务向供气方查询，对不符合收费和服务标准的，可以向其行政主管部门投诉。

17．用气方不得在卧室内安装燃气管道设施和使用燃气。

18．用气方不得在安装燃气器具的房屋内存放易燃、易爆物品或者使用明火取暖。

19．用气方不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房内堆物、堆料、住人及使用明火。

第六条违约责任

（一）供气方的违约责任

1．供气方未按照合同约定向用气方供气，应当向用气方支付正常用气量燃气费百分之_________的违约金。

2．由于供气方责任事故，造成的停气、气压降低。质量事故，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。

3．供气方在检修供气设施前未通报用气方，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。

4．由于不可抗力的原因或者政府行为造成停气，使用气方受到损失的，供气方不承担赔偿责任。

（二）用气方的违约责任

1．用气方未按照合同约定使用燃气，应当向供气方支付百分之_________的违约金。

2．用气方未按期交燃气费的，还应当支付滞纳金。

3．用气方未按照合同约定用气，给供气方造成损失的，用气方应当承担赔偿责任。

第七条声明及保证

（一）供气方：

1．供气方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．供气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对供气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．供气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是供气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

（二）用气方：

1．用气方有权签署并有能力履行本合同。

2．用气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对用气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．用气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是用气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第八条通知

1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

各方通讯地址如下：_________。

2．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第九条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，供需任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十条不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十一条争议的处理

1．本合同受_法律管辖并按其进行解释。

2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第十二条合同的`解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第十三条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十四条合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

供气方（盖章）：______用气方（盖章）：_____

法定代表（签字）：____ 法定代表（签字）：___

签订地点：____________签订地点：___________

________年____月____日_______年____月____日

煤气站合作合同范本 第三篇

甲方：

乙方：

为保证新陶阳三矿燃气炉的正常使用，防止意外事故的发生，甲乙双方根据实际情况通过协商，并就相关问题签订以下协议：

一、义务

1、甲方义务

（1）甲方负责提供燃煤炉所需物品；

（2）甲方负责对乙方进行燃煤炉使用方面的安全教育。

2、乙方义务

（1）乙方全权负责运输煤过程中和装卸过程中的安全，在煤运输和装卸中发生的安全责任事故甲方一概不负责。

（2）乙方要正确使用燃气炉，出现任何安全人身事故与甲方无关。

二、权利

1、甲方权利

（1）甲方有权对乙方使用燃气炉进行监督和检查。

（2）乙方在合同期内发生重大安全责任事故，甲方有权单方面终止协议。

2、乙方权利

乙方可以根据天气情况提出申请，停止使用。

三、罚则

甲乙双方必须履行此项协议，如有一方违约，付给对方违约金500元整。

四、此协议有效期为20xx年11月1日至20xx年4月1日。

五、此协议一式两份，甲乙双方各执一份。如有未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。

甲方：（签字）

乙方：（签字）

20xx年11月1日

煤气站合作合同范本 第四篇

甲方：

乙方：

甲方根据公司生产实际需要，将泵送管安装工作承包给乙方，为了明确双方的权利和义务，特制定本合同以共同遵守。

一、合同期限：xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日为止。

二、工作内容：混凝土固定泵输送管的管理，安装拆卸、清理保养及人员安全等。

三、工作责任：

(一)甲方提供混凝土固定泵泵送所必需的管子、扎箍、胶圈等材料。

(二)乙方负责混凝土固定泵输送管的管理、安装拆卸、清理保养等工作。

(三)乙方负责勘测施工现场的车辆进出道路及泵车停放、操作安全工作。 并遵守下列条款：

1、凡是甲方所有工地需要混凝土输送的管道，均由乙方组织固定熟悉人员按时调配，安装加固或拆卸(固定泵定位)。如延误工程，则每30分钟内乙方应承担延误损失费100元。

2、在混凝土泵送时，必须做到混凝土畅通无阻地送到指定部位。接管工负责现场泵送部位的指挥工作，并协助泵工提供需用方量及车辆安排工作。

3、必须遵守甲方有关规章制度及操作规程，防止管子爆破等事故，确保人身安全。在安装和拆卸作业中，严格按规范操作，如违规操作或人为所造成的管子爆破及人身安全等事故，均由乙方自负。

4、混凝土输送管直管、弯管、扎箍、胶圈、输送胶管等每次用后必须拆卸清理、保养，及时入库，堆放整齐，做到入库和出库办理手续，每月清点物件数量并每年年底进行一次大盘点，如有物件缺少，则按价赔偿50%。

5、如现场管子接好，项目部延迟开工或取消，计划经营部或调度值班室应及时通知乙方，否则现场管子等物件损失由相关部门负责人按价赔偿。

6、乙方不得在甲方之外承接业务，如乙方私自承接业务，甲方可单方终止合同并罚款10000元。

四、 计酬方式：

当月方量不足xx立方时，按每人每月xx元保底工资结算;超过xx立方时，超出部分按元/m3计酬(保底xx人,如不足xx人，按实际人数发放保底工资)。

1、甲方支付乙方管理费每月1100元，电话费补贴150元。下属接管人员电话费补贴每人每月50元(限x人);若不能及时将现场情况反馈给相关人员，则扣除当月电话费。

2、甲方同意乙方采用计时报酬，对其他人员进行酬金分配，但必须由甲方直接支付到个人。如乙方对下属员工分配不公，影响生产，由此造成的损失由乙方负责，甲方及时介入协调处理。

五、劳保福利：

在承包期限内，甲方给乙方(限xx人)发放必需的劳保用品，享受公司员工待遇(不包括养老保险)。

六、安 全：

1、承包人必须严格执行公司的各项安全、质量管理规章制度，并教育培训所辖员工。

2、安全指标：全年重伤以上事故为零，轻伤1人以下。且保险公司赔付以外的费用，承包方自行承担。

3、泵管的库存管理、运输、安装、砼浇注到泵管拆卸等全过程的人身、财产、设备安全都由承包方全面负责并承担相应责任。

七、其他约定事项：

为了保证乙方使用的甲方技术资料和设备工具不受损失，乙方同意交纳保证金人民币xx万元(从工资中扣取，每月扣xxx元)。如合同终止，乙方必须如数移交技术资料和配管物件，甲方才将保证金退还给乙方。

八、违约责任：

如乙方未按合同约定的事项履行工作责任，甲方有权单方面止合同，并没收保证金。

九、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

燃气站合同篇...

煤气站合作合同范本 第五篇

燃煤锅炉销售合同范本

*方(卖方):

联系地址:

乙方(买方):

联系地址:

经商议，乙方向*方订购_____台__________(型号)燃煤锅炉用于生产:

第一条 合同总价

乙方严格按照*方工程所需，供给*方的产品及产品价格，总货款为**________元。

第二条 订单

1、订单的形式:订单应以书面形式向*方发出。

2、订单的内容:订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。

3、订单的送达:双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向*方发送订单，否则该订单对*方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通

知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。

4、订单的生效:订单内容经*乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。

第三条 质量保*

出厂提供全套技术资料及相关手续，提供质量*书，以便今后维修、保养，主体保用_____个月，辅机_____个月，仪表、阀门_____个月，期满后终身维修，只收取人工材料费(人为损坏除外)。

第四条 包装

应当能达到防压坏、防潮的基本要求，或符合乙方提出的其他要求。

第五条 交货时间、交货地点

1、交货时间:收到定金后，于______个工作日内交货。

2、交货地点:以经双方确认的订单为准。

第六条 运输吊装

乙方负责锅炉成套设备的运输、吊装落位。

第七条 安装

乙方负责安装锅炉房内锅炉至分气缸部分，并办理锅炉使用*。*方负责锅炉房道路畅通，土建基础由*方负责，电源、水源由*方提供到锅炉房内，并装有总表总阀，以便乙方对接。

第八条 付款时间、方式

1、对账方式:*方每月____日前以的形式与乙方核对

煤气站合作合同范本 第六篇

合伙协议(合作合同)

合伙人:

*方: 姓名_____，*号码___。 乙方:姓名，*号码______。 *方:姓名，*号码。

第一条 合伙宗旨:依据国家法律法规，保护合伙人的合法权益 合伙双方本着平等协商、互惠互利的原则达成协定，三方共同遵守

第二条 合伙共同经营项目

经营范围: 建材

第三条 合伙期自月日起，最短合伙期2年，两年内不能撤资，

第四条 出资额、方式、期限

1。*方合伙人____________(姓名)以___方式出资，计**元，占51%股份。

乙方合伙人____________(姓名)以___资金___方式出资，计**___15。6万___元。占39%股份

*方合伙人____________(姓名)以___资金___方式出资，计**___4万_____元。占10% 股份

2。各合伙人的出资，于年月日以前交齐，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。

3。本合伙出资共计**元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，共同资金均存入 账户名 账号 (称为共同账户)前期装修费用从共同账户中扣取，不得随意请求分 盈余分配割。

第五条与债务承担

1。盈余分配，利润计算方式:每月营业利(总业绩)扣除公司租金管理费水电费、货品成本、物流成本(按货品成本10%计算)、员工薪资、日常开支结余为当月纯利润，以___投资股份___为依据，按比例分配。合伙期每年度核算一下，分红发放。

2。债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的为据，按比例承担。任何一方对外偿还债务后，另两方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第六条 入伙、退伙，出资的转让

1。入伙:①需承认本合同；②需经全体合伙人同意；③执行合同规定的权利义务。

2。退伙:①需有正当理由方可退伙；②不得在合伙不利时退伙；③退伙需提前月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

3。出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。

第七条 合伙负责人及其他合伙人的权利

1。____________为合伙负责人。其权限是:①对外开展业务，订立合同；②对合伙事业进行日常管理；③出售合伙的产品(货物)，购进常用货物；④支付合伙债务；⑤____________。

2。其他合伙人的权利:①参予合伙事业的管理；②听取合伙负责人开展业务情况的报告；检查合伙帐册及经营情况；④共同决定合伙重大事项。

第八条 禁止行为

1。未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

2。禁止合伙人在5公里范围内经营与合伙竞争的业务。

3。禁止合伙人与本合伙签订合同。

4。如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。(劝阻不听者可由其他合伙人决定除名)。

第九条 合伙的终止及终止后的事项

1。合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满；②全体合伙人同意终止合伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

2。合伙终止后的事项:①即行推举清算人，并邀请____公*处____中间人(或公*员)参与清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

第十条 纠纷的解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。 第十一条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。

第十二条 本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。 第十三条 其他

1、合伙人一致认同，聘请另加提成，提成方案待补充；

第十四条 本合同正本一式__3__份，合伙人各执一份。

*方合伙人签名:____________ 年____月___日

乙方合伙人签名:____________ 年____月__日

*方合伙人签名:____________ 年____月__日

煤气站合作合同范本 第七篇

合同签订地点:

合同编号:

甲方:

乙方:

依照《_合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：

一、工程范围及内容

1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。

2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。

3、工程地点：

二、工程工期

本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年月 日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。

三、工程费用及付款方式

1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元（大写:）

2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程款的百分之 即: 元（大写:），余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。

四、工程质量要求：

1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。

2、甲方负责协调小区内管道障碍物。

3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。

4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。

五、安全施工及双方的责任和义务：

1、甲方的责任和义务

（1）、工程施工期间，甲方单位的人员、财产安全及防火、防盗等安全防范事项由甲方自行负责；

（2）、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;

（3）、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；

（4）、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施；

（5）、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；

（6）、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作；

（7）、工程中途甲方要求停止施工、缓建或变更设计而造成停工、窝工、返工等损失由甲方承担；

（8）、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。

（二）乙方的责任和义务

（1）、严格按照安全操作规程施工；

（2）、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；

（3）、对本单位的人员及财产安全负责;

（4）、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；

煤气站合作合同范本 第八篇

委托方(甲方)：

地址：

电话：

承建方(乙方)：蒙阴奥德燃气有限公司

地址：蒙阴县工业园区

为适应城市现代化发展，完善住宅小区配套功能，提升人民生活品质，根据《_合同法》、《城市燃气管理办法》和《城市燃气安全管理规定》等法律法规规定，经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供管道燃气设施配套事宜达成如下一致意见(以下称“本合同”)，燃气安装合同范本。

第一条 配套工程范围、内容

1.配套施工地点：

2.完工时间：根据施工现场进度要求施工(具备燃气施工条件)，竣工日期为接到甲方开工通知(具备燃气施工条件)后二个月内完成。

3.乙方所负责施工的燃气设施配套工程包括如下：

(1)对甲方燃气设施配套工程的设计;

煤气站合作合同范本 第九篇

供应单位（甲方）：

用气单位（乙方）：

根据国家相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就瓶装液化气供应事宜，签订本合同：

一、 合作事宜：

1、甲方向乙方供应符合国家标准的瓶装液化气，乙方主要用途为；

2、钢瓶数量为：xx；

3、供气地址为：xx；

二、 价格及结算方式：

1、 双方协商价格为：xx元/kg；

2、 双方协商押金方式为：；

3、 因液化气市场价格有波动，甲方若进行价格调整，需提前通知乙方；

4、 双方根据每次实际用气重量，现金结算；

三、 双方权利及义务

1、 签订合同时，甲方应向乙方提供营业执照、燃气经营许可证、液化石油气充装许可证和液化石油气运输许可证等资质证明材料复印件，所有相关复印件，所有相关复印件须加盖甲方单位公章；

2、 甲方应设置安全人员对乙方使用的液化石油气钢瓶和供气系统定期进行全面安全检查，乙方应设置相应的验收人员；

3、 乙方应在每次供气时检查钢瓶上得出厂钢印标记、钢瓶检验标记和注册登记钢印代码内容是否清晰、有效，对标记、代码有问题的钢瓶有权拒收；

4、 甲方应保证按照合同约定及时向乙方供应符合国家质量标准的液化气和符合国家相关安全技术要求的合格液化气钢瓶。

5、 乙方应在具备安全使用条件的场所正确使用液化气及其设施和用气设备，并对室内燃气设施及用气设备进行日常检查；当乙方发现室内燃气设施或用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时，应关闭阀门，开窗通风，并及时通知甲方检查维修；

6、 乙方不得损坏、遗失或擅自替换钢瓶，否则照价赔偿；

7、 乙方不得擅自使用第三方非法液化气，若需试用第三方气体，需提前告知甲方；若乙方单方面使用第三方气体，若有事故，甲方不承担任何安全责任，并有权扣除押金；

8、 甲方根据乙方用气量，与乙方协商固定配送时间；如遇紧急使用情况，乙方应该提前1天通知甲方所需液化气数量，甲方可根据其配送计划，送达约定供气地点；

甲方：

盖章：

经办人：

联系方式：

签订日期：

乙方：

盖章：

经办人：

联系方式：

签订日期：

煤气站合作合同范本 第十篇

买方：________________

卖方：________________

兹经买卖双方充分协商一致，达成以下合同条款，双方均应严格按本合同条款、合同附件及相关补充协议(如果有)履行之。

1、设备名称、品牌、型号规格、数量、综合单价及总价格

合同价格明细表

设备：________________

名称牌号：________________

商标型号：________________

规格数量：________________

设备单价：________________

生产国别及制造厂商：________________。

技术标准：________________按国家标准执行,具体的标准名称、标准代号及编号为：________________。

在没有相应的标准时,按部颁标准执行,具体的标准名称、标准代号及编号为：________________。

在没有国家标准和部颁标准或虽有国家标准或部颁标准，但双方根据买方的特殊要求另行约定标准的,按照买卖双方约定的标准执行。本合同双方约定的具体执行标准为：________________。

质量要求：________________。

环保要求：________________。

2、供货单位、交货方法和地点、到货期限、运输安全及保险

供货单位名称：________________。

交货方法和地点：由卖方负责运输送货至买方指定的交货地(目的地)：________________。

到货期限：________________。

运输安全及保险：运输过程中及卸货前一切安全、保险由卖方负责。

3、包装

制造商标准包装，或具体在本合同中约定。

4、单据

制造厂出具的出厂检验证书1份。

制造商出具发票。

5、付款方式

本合同采取分期付款，即：签订合同后付10%预付款，货到工地安装调试、验收合格后一个星期内付30%，剩余50%余款六个月内结清，质保期满结清10%质保金。

买方付款时，卖方须提供发票，以租代买付款方式的，卖方须提供设备租赁发票。

6、技术资料，安装调试及培训

卖方提供全套技术资料，包括维修养护手册，配件手册。

由卖方派有关项目工程师负责设备的现场安装调试，并对用户进行培训，提供终身技术咨询服务。

7、运输条款

按照条款约定的交货方法,由卖方负责将本合同规定的设备及相关物品运至本合同约定的目的地，运费由卖方承担。

8、质量保证

卖方保证所供产品为全新，并完全符合条例本合同规定的技术标准、质量要求、规格、性能。

卖方提供一份《质量保证书》、设备与配套件的《合格证明书》和《售后服务承诺书》。

卖方提供设备平面布置图，并标明尺寸。

9、验收方法

验收时间及程序

验收时间：到指定施工工地一个星期内进行初步验收。

质量验收：按照行业和合同约定的标准及期限进行验收。招标人只接受全新产品，其中不得有使用过及翻新过的部件及材料，一经发现，将视为对方严重违约，同时具有对设备测量、外观检查、运行某些或全部功能并确认其技术性能参数是否满足合同要求的权利。

验收手段：双方共同验收。

验收标准：按合同条款及卖方提供的说明书及发货清单验收，由卖方提供具体验收表格。

验收人：买方和卖方共同组成验收小组负责验收。

对货物质量提出异议的时间和办法

货物到达合同约定的目的地一年内，如发现质量和数量或重量与本合同规定不符时，买方有权向代理商或卖方任一方提出退货或索赔，所有因退货或索赔引起的一切费用包括检验费及损失均由卖方负连带赔偿责任。

卖方超过规定日期交货视为违约，投标人应按迟交或不能交货部份总值的罚款每周赔偿给招标人。

10、违约责任

卖方逾期交货责任

除不可抗力外，如果卖方不能交货或不能按合同规定的期限交货，卖方应向买方支付迟交货的迟延履行金。卖方每迟交货一天，应按迟交货总值向买方支付迟延交货违约金。同时,卖方应赔偿买方因迟延交货所产生的经济损失。

如延迟交货超过一个月，买方有权单方面解除本合同，由此所产生的一切后果，均由卖方承担。买方同时保留向卖方索赔的权利。

货物错发到货地点责任

卖方将货物错发到货地点或接货人的，卖方除应负责运交合同规定的到货地点或交货人外，还应承但买方因此多支付的一切实际费用和迟延交货违约金。

如果因买方错填到货地点或接货人，则由买方自行承担责任。

包装不符合合同规定标准责任

如卖方供应货物不符合合同规定标准,因此而造成的货物损毁、丢失、短缺及事故所致损失，均由卖方承担责任，并负责向买方更换、补齐所短缺的货物、向买方赔偿损失。因此而造成迟延交货，则应按本合同规定向买方支付迟延交货违约金。

如招标人发现有使用过及翻新过的部件及材料，经专业机构检测确认后，卖方在规定期限内除无条件更换外，并承担由此引起的一切费用。

11、不可抗力是指下述情形

严重火灾，洪水，台风，地震

罢工及其它双方同意的人力不可抗拒事故

因前述不可抗力而致卖方交货延迟或不能交货，责任不在卖方。但卖方应立即将事故以电报通知买方，并在事故发生后14天内经买方事故发生地点之有关政府机关或商会所发经的证明文件证实事故存在，并取得买方认可。

12、服务承诺

本设备质量保证期为双方验收合格签字之日起个月或个工作小时。在此期间，卖方应根据使用说明书要求对机械做定期检查，由于因质量问题而卖方没及时修理造成的停机，质量保证期根据停机时间应予顺延。

在质量保证期内，如设备发生故障，卖方需在接到用户通知,且通过电话指导未解决问题,甘肃xx须在24小时,外埠48小时内派员到达工地修理。质量保证期过后，卖方要根据用户需要及时提供良好的技术服务和零配件终身供应。

设备到达目的地后，根据用户安排，由卖方派员到现场进行安装调试的指导服务,培训操作维修人员。在安装期间，卖方所派工程师的一切费用由卖方负担，用户仅负责提供住地到工地的交通工具和起重设备。

卖方保证在国内有足够的零件库存以供维修保养使用,保证零件在接到通知后24小时内发运及时供货。

卖方提供设备的中文操作保养手册及原厂零件目录及该设备电路图、液压图各2套。

卖方提供设备的零部件及易损件图册各2套。

卖方负责在机体醒目位置喷印“”字样和集团标志。

13.合同纠纷解决的方式

一切因执行本合同所发生和本合同有关之争执，双方应友好协商解决，如协商不能解决时，提交兰州市仲裁委员会仲裁，仲裁委员会裁决为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用除非仲裁会另有决定外，均由败诉一方负担。

14、合同生效

本合同自双方签字之日起生效。

本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

本合同如有增补事项，须经合同双方协商一致并书面签署，方具有法律效力。

15、本合同一式肆份，买方三份，卖方壹份。

买方(盖章)：________________

卖方(盖章)：________________

法定代表人(签署)：_________

法定代表人(签署)：__________

委托代理人：__________(签署)

委托代理人(签署)：__________

签署日期：________________

签署日期：________________

煤气站合作合同范本 第十一篇

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商，由甲方为乙方提供生产过程中所需的液态氮气，具体条款如下：

一、甲方在乙方生产车间附近安装一套30—50立方米的低温液态氮气储槽，其产权归甲方所有。

二、甲方的设备安装地方由乙方提供符合安全标准的位置，设备基础由乙方负责施工，甲方提供图纸。

三、甲方的设施不包括乙方生产连接管线，只提供储槽(含2个出液口)，出液口后端管线由乙方负责施工，与甲方无关。

四、储槽的最大工作压力为，防雷手续和技监等管理部门的费用、使用手续及储槽的检验、维护保养由乙方负责。

五、乙方必须负责生产过程中甲方的设备设施不被人为的损坏。否则承担赔偿责任。

六、乙方电话通知甲方送液氮时，甲方必须24小时内到货，不得影响乙方生产，本合同签订后60天内甲方将设备设施安装到位，不得影响甲方的施工进度。

七、计量方式为过磅按吨位结算：计量地点及费用由乙方负责。

八、价格：按1000元/T到厂结算，每月用量超过60T以上部分按950元/T结算，如果月用量超过80T以上，则全部按950元/T结算，月保底用量为30T，每少1T，乙方则按每吨补贴200元给甲方。如遇外部因素调价，双方协商再定。

九、按月结算凭17%增值税发票，次月5号前结清上月货款。如因货款支付不及时导致液氮供应不及时由乙方负责。

十、此合同从20xx年4月1日起生效，有效期为伍年。

十一、液氮价格：一年一定。

十二、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。

甲方(签)章：

乙方(签章)：

年 月 日：

煤气站合作合同范本 第十二篇

燃气管道工程设计战略合作协议

编号:

建设单位: (以下简称*方) 地址:

电话: 传真:

合作单位: (以下简称乙方) 地址:

电话: 传真:

经过友好协商，*方确认乙方为*方深圳市开发项目中的燃气管道系统设计的合作方，根据及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就___________开发项目中的燃气管道系统设计的合作内容协商一致，订立本协议。

第一条 合作范围

1。1 *方将其在___________项目内涉及的燃气管道和配套远程抄表、泄漏*及

紧急切断系统设计，在建筑设计单位无设计资质和能力情况下，交由乙方进行设计，乙方作为*公司，将配合*方项目开发进度要求，开展前述分项工程内容进行设计；配合*方和建筑设计单位进行项目报建、各*分项设计综合等工作。

1。2 乙方应配合*方和项目相关设计、施工单位办理工程报建、各*管线综合等

工作。

第二条 合作方式

双方在本协议的框架下，针对不同的具体工程分别签订设计合同，按照本协议与设计合同的内容实施，并保持长期战略合作伙伴关系。

第三条 合作内容

3。1 项目

在合作期内，双方就*方在____________开发的项目进行合作。

第 1 页 共 3 页

第四条 费用标准

双方经过友好协商，对不同建筑类型的设计单价进行细分和明确，具体的建筑

第五条 违约责任

有下列任何情形之一的，*方有权利单方终止本协议: 5。1 乙方拒绝按照本协议的规定与*方签订设计合同；

5。2 *方相关管理单位对乙方的设计质量、进度或服务的有效投诉达到3次并经

调查属实的，或者乙方有本协议规定以外的任何其他违约行为达3次的。

第六条 协议有效期与协议终止

6。1 本协议有效期___年，期满前__个月双方可协商修订本协议，但*乙双方均没有期满续约或继续战略合作的义务；本协议对上述约定截止日*乙双方之间已生效未履行完毕的合同继续有效，直至该合同履行完毕。

6。2 本协议一方在符合法律和本协议约定条件下提出终止协议的要求，必须提前___个月书面通知对方，在协议终止前双方仍应履行本协议规定的各项义务，否则，须

第 2 页 共 3 页

承担相应的违约责任。 第七条 纠纷争议处理方式

凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，可向*方住所地有管辖权的*法院提起诉讼。

第八条 协议份数

本协议用中文书写，一式___份，*方执___份，乙方执___份，具同等效力，未尽事宜，协商解决。

第九条 协议附件

协议附件包括:

协议附件1:燃气管道设计合同样本 协议附件2:燃气管道设计任务书范本 协议附件与本协议具有同等法律效力。

第十条 协议生效

本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效，签订地点为*方住所地。

*方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 签署人: 签署人:

签订日期: 签订日期:

第 3 页 共 3 页

煤气站合作合同范本 第十三篇

甲方（用气方）：

乙方（供气方）：

为明确供、用气双方的权利和责任，确定正常的供气程序，安全、合理的使用天然气，根据《_合同法》、《城市燃气管理办法》和《城市燃气安全管理规定》，经供气双方友好协商，特签订本协议，以便共同遵守。

一、供气

1、供气地点：

2、供气方式：乙方在甲方厂区内以LNG储罐及气化装置（以下简称“装置”）通过管道输送方式向甲方供气。甲方无偿提供满足装置需要的建设用地，并负责做好土建工程工作。

3.供气质量：LNG质量符合_国家标准《天然气》（GB 17820-2012）中所规定的二类天然气有关标准。

二、用气参数

1、用气性质：液化天然气。

2、用气量

3，日均用气量： Nm3

三、气价

供气人根据用气人的用气性质和种类，按照省政府职能部门批准的天然气价格，按 5 元/立方米收取天然气气费。

在合同有效期内，遇天然气价格调整时，按照调整文件执行。

四、装置

1、装置

天然气供应所需装置设备由乙方提供，产权属于乙方，具体范围为LNG装置出站阀门逆流方向的燃气设施、设备、管道等。

煤气站合作合同范本 第十四篇

用油单位：

供油单位：

根据《_合同经济合同法》有有关燃油的法规，使用柴油双方就供用柴油事宜达成如下协议并严格执行此协议规定。

一、 乙方有配送加油车，负责向甲方指定的地方提供并运输柴油并且在甲方需要的时间内随叫随到，保证持续正常的供油不间断。

二、 乙方提供并运输的柴油必须达到国家标准的柴油质量，保证在任何时间都不能结冻。

三、 由于柴油价格的波伏不稳定，乙方提供并运输的柴油价格不得高于陕西省市场价格。(市场倒挂除外)

四、 甲方负责按甲乙双方当时协议的价格支付乙方油费，当乙方配送柴油达到壹佰万元时，由甲方结清油款。如不能及时结清油款则视甲方违约，并按总油价的8%收取违约金。

五、 如在甲方需要的时间，乙方不能按时、保质保量供给甲方使用，视乙方违约，并按总油价的8%收取违约金。

六、 协议有效期内，如国家有关部门对柴油价格进行调整，经甲乙双方协商后进行调整，如甲乙任意一方自行调整油价，未经甲乙双方同意，甲乙双方协商后自行解约，同时甲方必须结清乙方的油款。

七、 如果甲方施工车辆因燃油(柴油)质量出现故障，经国家检测属柴油质量问题所造成的开发损失由乙方负责。

八、 当乙方在正常供油情况下，甲方故意找事，为难乙方，乙方有权停止供油，同时甲方必须结清乙方的油款。

九、 合同期限，双方签字盖章之日起到甲方工程结束止。

十、 协议中如有未尽事宜须经甲乙双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

十一、 协议执行中如发生纠纷，甲乙双方经协商未能达到一致的可报请仲裁机关仲裁，也可以向直辖区的人民法院申请裁决。

十二、 本协议壹式叁份，每份共两页，甲乙双方特各持壹份，自双方签字、盖章之日起生效。

甲方代表人： 乙方代表人：

煤气站合作合同范本 第十五篇

液化气供应合同 供应单位（甲方）：成都华都燃气有限公司

用气单位（乙方）：

根据国家相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就瓶装液化气供应事宜，签订本合同：

一、 合作事宜：

1、甲方向乙方供应符合国家标准的瓶装液化气，乙方主要用途为 ；

2、钢瓶数量为： ；

3、供气地址为： ；

二、 价格及结算方式：

1、 双方协商价格为：元/kg；

2、 双方协商押金方式为： ；

3、 因液化气市场价格有波动，甲方若进行价格调整，需提前通知乙方；

4、 双方根据每次实际用气重量，现金结算；

三、 双方权利及义务

1、 签订合同时，甲方应向乙方提供营业执照、燃气经营许可证、液化石油气充装许可证和液化石油气运输许可证等资质证明材料复印件，所有相关复印件，所有相关复印件须加盖甲方单位公章；

2、 甲方应设置安全人员对乙方使用的液化石油气钢瓶和供气系统定期进行全面安全检查，乙方应设置相应的验收人员；

3、 乙方应在每次供气时检查钢瓶上得出厂钢印标记、钢瓶检验标记和注册登记钢印代码内容是否清晰、有效，对标记、代码有问题的钢瓶有权拒收；

4、 甲方应保证按照合同约定及时向乙方供应符合国家质量标准的液化气和符合国家相关安全技术要求的合格液化气钢瓶。

5、 乙方应在具备安全使用条件的场所正确使用液化气及其设施和用气设备，并对室内燃气设施及用气设备进行日常检查；当乙方发现室内燃气设施或用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时，应关闭阀门，开窗通风，并及时通知甲方检查维修；

6、 乙方不得损坏、遗失或擅自替换钢瓶，否则照价赔偿；

7、 乙方不得擅自使用第三方非法液化气，若需试用第三方气体，需提前告知甲方；若乙方单方面使用第三方气体，若有事故，甲方不承担任何安全责任，并有权扣除押金；

8、 甲方根据乙方用气量，与乙方协商固定配送时间；如遇紧急使用情况，乙方应该提前1天通知甲方所需液化气数量，甲方可根据其配送计划，送达约定供气地点；

甲方：成都华都燃气有限公司

盖章：

经办人：

联系方式：

签订日期： 年 月 日

乙方：

盖章：

经办人：

联系方式：

签订日期： 年 月 日

煤气站合作合同范本 第十六篇

供方： （以下简称甲方）

需方： （以下简称乙方）

根据《_合同法》，在平等互利的基础上，经友好协商达成以下协议：

一、产品名称及品质：

50KG液化石油气，丙、丁烷混合气，按照国家充装标准：49KG±1KG充装,保质保量；在合作过程中，乙方如发现甲方所供应气体存在明显的重量缺失，经责任认定（如双方人员均在场），乙方保留对甲方追加人民币￥伍仟元 罚款的权利。

单价：甲、乙双方同意按照深圳市物价局规定的液化石油气价格或低于物价局的价格（上下浮动）供货；现甲方以 ￥400元/瓶 的价格向乙方供应，如有价格变化需要调整，甲方必须提前2天书面或电话通知对方。

二、交货方式及交货地点：

甲方根据乙方的需求将燃气送至指定的地点，乙方必须于上班时间前24个小时（电话或传真）预约甲方送气，乙方收到甲方货后应在送货单上盖章并签名予以确认。

三、检验方式及提出异议的期限：

甲方向乙方提供的液化石油气必须符合国家标准，如乙方对产品质量、数量有异议，应在提货时提出；如需理化检验，应交国家法定检验部门在十日内检验完毕并书面通知甲方，逾期视同认可；

甲方所供应的液化气品质如不良，经乙方反应叁次而无所改善，乙方可寻求专业人士查验该气体品质，如确定品质不佳，乙方有权终止合作契约。

四、货款结算方式及期限：

货款月结：乙方应在次月 20 日前付清上月全部货款给甲方，逾期付款一周以后每逾期一天按货款总额的千分之五付违约罚金于甲方，且甲方有权停止供货。

五、钢瓶租用及责任

钢瓶租用期间如发现实物与甲、乙方气瓶来往登记不符或遗失或损坏，确认是乙方造成的责任，乙方将无条件向甲方赔偿损失；参考价格为：钢瓶500元/个。合同期间，乙方不得利用甲方的钢瓶装任何气体、液体、固体等，或油脂、油类涂在钢瓶身上，否则甲方有权追讨损失。

六、免责条款：

双方在不可抗力等特殊情况下，致使任何一方不能履行其在本合同项下规定的义务，该方应书面通知对方不能履行或推迟履行合同全部或部分义务的原因。按照事故对本合同履行的影响程度双方协商决定是否终止本协议、部分免除本协议的义务或延期履行本合同的义务。

七、合同期限：自xx年x月x日至xx年x月x日，合同到期双方无提出异议，合同将自动延续。如一方需终止合同需提前十天书面告知对方，并按照双方的货款结算方式，结清双方的账务及供用手续。

八、合同保密及纠纷：

双方应保守本合同秘密，未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容。合同执行中如发生纠纷，双方应通过友好协商解决，如通过协商无法解决，任何一方可向甲方所在地的仲裁机构提请仲裁或向甲方所在地的人民法院起诉。

九、责任划分：

因甲方问题所造成乙方的经济损失国家权威部门鉴定后，确实是甲方责任由甲方承担。

十、其他条款：

本合同由双方签定之日起生效，合同为一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方单位（盖章）

乙方单位（盖章）

委托代理人：

委托代理人：

单 位 地 址：

单 位 地 址：

煤气站合作合同范本 第十七篇

供方：

需方：

根据《_合同法》，在平等互利的基础上，经友好协商达成以下协议：

一、产品名称及品质：

50KG液化石油气，丙、丁烷混合气，按照国家充装标准：49KG±1KG充装,保质保量；在合作过程中，乙方如发现甲方所供应气体存在明显的重量缺失，经责任认定（如双方人员均在场），乙方保留对甲方追加人民币￥伍仟元 罚款的权利。

单价：甲、乙双方同意按照深圳市物价局规定的液化石油气价格或低于物价局的价格（上下浮动）供货；现甲方以 ￥400元/瓶 的价格向乙方供应，如有价格变化需要调整，甲方必须提前2天书面或电话通知对方。

二、交货方式及交货地点：

甲方根据乙方的需求将燃气送至指定的地点，乙方必须于上班时间前24个小时（电话或传真）预约甲方送气，乙方收到甲方货后应在送货单上盖章并签名予以确认。

三、检验方式及提出异议的期限：

甲方向乙方提供的液化石油气必须符合国家标准，如乙方对产品质量、数量有异议，应在提货时提出；如需理化检验，应交国家法定检验部门在十日内检验完毕并书面通知甲方，逾期视同认可；

甲方所供应的液化气品质如不良，经乙方反应叁次而无所改善，乙方可寻求专业人士查验该气体品质，如确定品质不佳，乙方有权终止合作契约。

四、货款结算方式及期限：

货款月结：乙方应在次月 20 日前付清上月全部货款给甲方，逾期付款一周以后每逾期一天按货款总额的千分之五付违约罚金于甲方，且甲方有权停止供货。

五、钢瓶租用及责任

钢瓶租用期间如发现实物与甲、乙方气瓶来往登记不符或遗失或损坏，确认是乙方造成的责任，乙方将无条件向甲方赔偿损失；参考价格为：钢瓶500元/个。合同期间，乙方不得利用甲方的钢瓶装任何气体、液体、固体等，或油脂、油类涂在钢瓶身上，否则甲方有权追讨损失。

六、免责条款：

双方在不可抗力等特殊情况下，致使任何一方不能履行其在本合同项下规定的义务，该方应书面通知对方不能履行或推迟履行合同全部或部分义务的原因。按照事故对本合同履行的影响程度双方协商决定是否终止本协议、部分免除本协议的义务或延期履行本合同的义务。

七、合同期限：

自 年月 日至 年 月 日，合同到期双方无提出异议，合同将自动延续。如一方需终止合同需提前十天书面告知对方，并按照双方的货款结算方式，结清双方的账务及供用手续。

八、合同保密及纠纷：

双方应保守本合同秘密，未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容。合同执行中如发生纠纷，双方应通过友好协商解决，如通过协商无法解决，任何一方可向甲方所在地的仲裁机构提请仲裁或向甲方所在地的人民法院起诉。

九、责任划分：

因甲方问题所造成乙方的经济损失国家权威部门鉴定后，确实是甲方责任由甲方承担。

十、其他条款：

本合同由双方签定之日起生效，合同为一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方单位（盖章） 乙方单位（盖章）

单 位 地 址： 单 位 地 址：

煤气站合作合同范本 第十八篇

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依照《_合同法》、《_建筑法》及国家其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信的原则下，就本工程施工事项共同协商并签订工程承包合同如下：

一、 工程概况

1、 工程名称：聚氨酯直埋管道保温工程

2、 施工地点：

二、 工程施工期限

本工程于签订本合同起____日内必须进厂施工。

三、 承包方式

本工程以包工包料方式承包，甲方只负责提供钢管、施工场地、电费、住宿，其余工程需要均由乙方负责。

具体项目及做法要求如下：

1、 高密度xxx外护管壁厚d400不小于d350和d300不小于5，外护管壁厚下差为—。xxx树脂的密度应为535ga；3；595 ga；3。xxx外护管生产时必须使用有助于提高外护管性能的添加剂（抗氧剂，紫外线稳定剂等）。

2、 聚氨酯硬质泡沫保温层厚度为50、任意位置的泡沫密度不小于50 ga；3。

3、 保温接头两侧为12c宽热缩带焊接（接头处必须封闭完全），中间打眼注料（施工后美观）。

4、 外护管轴线与钢管直线不得偏心。

5、 钢管两头应留出150—200的裸露非保____区以备焊接。

6、 发泡前钢管表面应加以清理，去除铁锈、油脂、灰尘等污染物。

7、 成型的保温管道露天存放应用篷布遮盖。

8、 未尽事宜执行c114—______镇建设行业标准

四、 承包范围

煤气站合作合同范本 第十九篇

供气方：_________

用气方：_________

为了明确供气方与用气方在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《_合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》等法律、法规和规章，经双方协商，签订本合同，以便共同遵守。

第一条用气地址、种类、性质和用气量：

（一）用气方燃气用具所在地的地址为_________；用气贮气设备所在地的地址为_________；燃气供应站的地址为_________。

（二）用气种类为_________。

（三）用气性质为_________。

（四）用气数量

1．用气量：_________立方米／年（吨／年）；_________立方米／月（吨／月）；_________立方米／日（吨／日）。

2．用气调峰的约定：_________。

第二条供气方式和质量：

（一）供气方式

1．供气方通过管道输送方式；瓶组供气方式；瓶装供气方式；或者_________设施，向用气方供气。

2．燃气供应时间约定：24小时连续供气；自_________时起至_________时止；或者_________。

（二）供气质量

1．供气方所供燃气气质应当执行天然气sy7514；人工煤气gb13612；液化气gblll74标准。

2．根据用气方用气性质，双方约定执行下述质量指标：_________。

3．供气方保证在_________前气压大于等于_________千（兆）帕。

第三条用气的价格、计量及气费结算方式：

（一）供气方根据用气方的用气性质和种类，按照_________政府_________（部门）批准的燃气价格：天然气_________元／立方米；人工煤气_________元／立方米；液化石油气_________元／吨（元／立方米）收取燃气费。

在合同有效期内，遇燃气价格调整时，按照调价文件规定执行。

（二）供用燃气的计量，气费结算方式

1．供用燃气的计量器具为：_________燃气计量表；_________ic卡燃气计量；_________衡；或者_________。结算用计量器具须经当地技术监督部门检定、认定。

2．供用燃气的计量：供需双方以管道燃气计量器具的读数为依据结算；瓶装燃气以供气方供应站检斤计量为依据结算；或者以_________为依据结算。

3．结算方式：用气方于每月_________日前采取：通过银行方式交费；到供气方供应站交费；采取_________方式交费；供气方到用气场所收费。

第四条供、用气设施产权分界与维护管理：

（一）供、用气设施产权分界点是：_________。

（二）产权分界点（含）逆燃气流向的输、配气设施由供气方负责维护管理；产权分界点顺燃气流向的输、配气设施至燃气用气器具由用气方负责维护管理，或者有偿委托供气方维护管理。

第五条权利和义务：

（一）供气方权利义务

1．依照法律、法规和规章的规定，对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，监督用气方采取有效方式保证安全用气。

2．监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用燃气，有权制止用气方超量、超使用范围用气。

3．用气方逾期不交燃气费，供气方有权从逾期之日起向用气方收取滞纳金。

4．用气方用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时，供气方有权中断供气。

5．供气方因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气方违法用气等原因，需要中断供气时，应提前72小时通过媒体或者其它方式通知用气方。因不可抗力原因中断供气时，供气方应及时抢修，并在2小时内通知用气方。

6．所供燃气达到国家和_________市规定的气体质量和压力标准。

7．按照国家和_________市规定的计量和气价标

准计量收费。

8．正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次，再后一次检验是三年，若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。

9．及时做好压力表及管道保养与维修。

10．供气方应当按照有关规定，在重要的燃气设施所在地设置统一、明显的安全警示标志，并配备专职人员进行巡回检查。

11．制订、执行燃气设施和器具的安全使用、报修、报检制度，对用气方进行必要的安全教育。

12．用气方应当按时交纳气费。逾期不交的，供气方可以从逾期之日向不交纳气费的用气方收取应交燃气费的3‰－1％的滞纳金；情节严重的，可以中止对其供气。

（二）用气方权利义务

1．监督供气方按照合同约定的数量和质量向用气方提供燃气。

2．有权要求供气方按照国家现行规定，对燃气计量器具进行周期检定。

3．用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气方提供（有偿、无偿）用气设施安全检查和维护保养的服务。

4．按照合同约定交燃气费。

5．按照合同约定的数量和使用范围使用燃气。

6．未经供气方许可，不得添装、改装燃气管道，不得更动、损害供气方的供气设施，不得擅自更换、变动供气计量装置。

7．不得在户内放气，不得自己维修灶具及气瓶。

8．严禁将液化气残液倒在群众密集的地方，以确保人身安全。

9．用气方未经供气方批准，不得擅自接通管道使用燃气或者改变燃气使用性质、变更地址和名称。

10．用气方应按照使用规则，正确使用燃气。

11．用气方不得盗用或者转供燃气。

12．用气方不得对液化石油气钢瓶加热。

13．用气方不得倒灌瓶装气和倾倒残液。

14．用气方不得擅自改换钢瓶检验标记。

15．用气方以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备，必须报经供气方同意，由持有相应资质证书的单位安装。

16．用气方有权就燃气经营的收费和服务向供气方查询，对不符合收费和服务标准的，可以向其行政主管部门投诉。

17．用气方不得在卧室内安装燃气管道设施和使用燃气。

18．用气方不得在安装燃气器具的房屋内存放易燃、易爆物品或者使用明火取暖。

19．用气方不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房内堆物、堆料、住人及使用明火。

第六条违约责任：

（一）供气方的违约责任

1．供气方未按照合同约定向用气方供气，应当向用气方支付正常用气量燃气费百分之_________的违约金。

2．由于供气方责任事故，造成的停气、气压降低。质量事故，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。

3．供气方在检修供气设施前未通报用气方，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。

4．由于不可抗力的原因或者政府行为造成停气，使用气方受到损失的，供气方不承担赔偿责任。

（二）用气方的违约责任

1．用气方未按照合同约定使用燃气，应当向供气方支付百分之_________的违约金。

2．用气方未按期交燃气费的，还应当支付滞纳金。

3．用气方未按照合同约定用气，给供气方造成损失的，用气方应当承担赔偿责任。

第七条声明及保证：

（一）供气方：

1．供气方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．供气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对供气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．供气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是供气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

（二）用气方：

1．用气方有权签署并有能力履行本合同。

2．用气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对用气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．用气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是用气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第八条通知：

1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

各方通讯地址如下：_________。

2．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第九条合同的变更：

本合同履行期间，发生特殊情况时，供需任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十条不可抗力：

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十一条争议的处理：

1．本合同受_法律管辖并按其进行解释。

2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第十二条合同的解释：

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第十三条补充与附件：

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十四条合同的效力：

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

供气方（盖章）：______

用气方（盖章）：_____

法定代表（签字）：____

法定代表（签字）：___

签订地点：____________

签订地点：___________

________年____月____日

_______年____月____日