栏杆购销合同范本免费 第一篇

1、若材料和设备供应采用承包人采购的方式，则发包人应注意在合同中详细的约定以下内容：

①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点;

②应约定供应方承担的具体责任;

2、若材料和设备的供应采用发包人供材、发包人指定、发包人审核，则承包人应注意在合同中详细的约定以下内容：

①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点;

②应约定供应方承担的具体责任;

③双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。

④由发包人指定材料时应将材料名称、品牌、型号、厂家、价格调整方式等约定清楚。

⑤如发包人限价时应注意约定发包人审核的程序及期限，以免耽误工期。

栏杆购销合同范本免费 第二篇

根据《_合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条所购建材基本情况

建材名称_______________

产地____________________

品牌____________________

规格型号________________

材质____________________

批次____________________

数量____________________

价格____________________

总价____________________

备注____________________

合计人民币(大写)_______万_______仟_______佰_______拾_______元_______角_______分(小写)：￥______________元。

第二条质量标准

___________________________________

第三条交货

交货方式为(卖方送货/买方取货)。

交货时间：____________________________

交货地点：____________________________

第四条验收

对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后_______日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。

第五条付款方式及时间

双方约定以第_______种方式支付价款。

(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)_______元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款;

(二)________________________________________________________

第六条违约责任

(一)卖方违约责任：

1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质

量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。

2、卖方延迟交货的，每日应向买方支付延迟部分价款_______%的违约金;延迟交货_______日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任：

1、买方延迟提货的，每日应向卖方支付延迟部分价款_______%的违约金;

2、买方无正当理由单方面解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

第七条争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第八条其他约定事项

1、对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

2、本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

购货单位：___________________供货单位：____________________

________年________月________日________年________月________日

栏杆购销合同范本免费 第三篇

甲方(需方)：____________________________________

地址：____________

电话：____________

乙方(供方)：____________________________________

地址：____________

电话：____________

甲方向乙方订货总值为人民币37200元。其产品名称、规格、单价、总价等如下所列。

材料名称；江苏汉白玉。两侧总长20米。

计量单位；延长米

单价(元)；1860

合计(元)；37200

货款及费用等付款及结算办法。

1、签订合同后预付总货款的30%订金。《11160元》

2、货到现场再付50%。《18600元》

3、余款在安装完毕后10 天内一次性付清。

4、运输费用由甲方负担。

5、安装费用；乙方派两名技术工人负责现场安装工作、甲方负责派两名小工协助安装。工资每人每天400元。由甲方负担。

6、工人吃住及来回路费由甲方负担。

工期要求；自签订合同之日起30日历天

乙方的责任：

1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方应负责保修、保退、保换。

2. 产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值5％的罚金。

甲方的责任：

1.甲方如中途变更产品品种、规格、质量规格，应偿付变更部分货款总值10％的罚金。

2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值80％的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

3、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

产品价格如须调整，必须经双方协商。

甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商、提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额80％的补偿金。

如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、应提前10天与甲方协商。

本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时申请仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

本合同共一式2份，由甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。

本合同有效期自签订之日起生效。至工程完工，工程款结算完毕后自动失效。

甲方：________________乙方：________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

栏杆购销合同范本免费 第四篇

供方（甲方）：________________（以下简称甲方）

需方（乙方）：________________（以下简称乙方）

一、供货具体数量以实际供货为准。

三、交货日期：_____年_____月_____日前

四、运输方式及费用负担：汽车运输，装车费、运输费 方负担。

五、结算方式及期限：每月结算一次，每月结清上月供货货款，甲方提供正规发票，发票所产生的相关税费均由乙方承担。

六、违约责任：

1.若甲方不能按期交货，每延迟一天，将承担合同总价款5%的.违约金。

2.若甲方所供货物出现质量问题，乙方有权选择退货，并由甲方 承担合同总价3%的违约金。

七、解决合同纠纷的方式：双方友好协商，协商不成可依法向合同签 订地法院提起诉讼。

八、其它约定事项：本合同一式三份，甲乙双方各持一份，嘎鲁图政府留档一份。

甲方：________________乙方：________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

栏杆购销合同范本免费 第五篇

购货方：________________（以下简称甲方）

供货方：________________（以下简称乙方）

依照《_合同法》及其它有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商，就甲方工程或加工厂所需材料的采购事宜，签订本合同，望共同信守执行

第一条：物资名称、规格或型号、材料特征、数量、单价、金额

1、 供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量为甲方实收数量，甲方有权对合同中的数量和交货时间做调整，调整幅度在10%以内，乙方不得有异议

2、 乙方负责运输并卸货至甲方指定地点，合同价款中已包括物资款、运输费、装车费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费等全部费用。本合同材料单价在合同有效期内一次包死，在合同履行过程中不再做任何调整。本合同的总价为团里估价，甲方有权调整合同中材料计划或材料数量，以调整后的数量和规格为准，调整幅度在10%以内不影响本合同单价及其他条款的执行。

第二条 技术标准（包括质量要求）

1、 进场的物资必须符合_行业标准JT/T281-2007、设计图要求及甲方提出的要求，如发生质量问题，实行包退、包换，确保进场材料质量合格率90%以上，并须在材料进场的同时提供材料的质量检查部门的产品材质证明书（甲方有权对所采购的材料进行一步检测）出厂合格证及发票，且材质证明书内容要和现场进场料单及标牌所表明内容相对应。甲方对产品的质量要求不限于施工前后的任何时间内及在工程完工后的保修期内，如对于需要在使用过程中才能发现质量缺陷的材料，在甲方提出质量异议后应立即予以无偿更换。乙方并应赔偿因质量问题给甲方及工程造成的一切损失。

2、 材料质量应严格符合国家规范并符合工程所需材料质量验收标准、设计、合同及有关工程施工及验收规范的要求。同时，乙方的材料质量必须满足甲方保证工程质量而对质量、服务等提出的各种进一步要求，并以之为依据出具详尽的服务承诺。

第三条 交货方法、交货地点、交货期限

1、交货地点：，乙方必须保证按甲方的供货通知所要求的规格、数量、时间供应甲方合同明细中要求的合格物资运输至甲方指定地点（如因道路原因乙方的送货车辆无法送达，甲方只能选择就近卸货）。

2、交货方式：甲方指定同志负责签字验收并加盖项目公章，甲方如要求变更验收签字人，应在交货前书面通知乙方，作为本合同的补充条款，非甲方指定人员签字的货单，甲方不予结算。

3、交货日期：货物在甲方交付全部材料款后于_____日到货。

4、按甲方需用计划的要求，将本合同约定的材料保质、保量、及时、齐备配套底供应到甲方指定地点。

5、乙方应全方位保证并满足甲方的材料需要，合同执行过程中乙方不得停止供货并将产品出售给其他购货单位。

第四条 货款的结算及支付方式：

合同签订1-2个工作日内甲方支付本合同的所有货款。

第五条 物资验收

1、甲方有权利对进场的物资进行各种形式的检验，乙方必须充分配合，如有异议可申请复检。

2、乙方必须在交货前对材料的品质、规格等作细致的`检验，材料到工地现场卸车后，如发现其技术规格、性能与合同或甲方发生的供货单上的规格不符，质量低劣及受损坏等情况，应按以下情况分别处理：

1）材料的种类、规格、质量登记与要求不符，甲方可拒绝接收，乙方接到通知后24小时内完成，自费运出施工现场并重新采购供货，如因此造成延期交货的，按本合同有关条款承担违约责任。

2）因时间晚于甲方通知乙方的计划进货日期的，乙方须承担因此造成的甲方延误工期损失及其他因此可能发生的损失。

3）乙方负责提供给甲方所需要物资的质量保证书、合格证、检测报告，乙方提供的验证资料必须齐全、真实、有效，随货同行。并由甲方指定负责验收人在送货单上签字并加盖项目印章作为收货依据及结算依据。

第六条 争议解决

发生争议后，双方首先协商解决，不能协商解决时，提交守约方所在地人民法院解决。本合同关于争议的解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、往来函件、发料单、结算等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

第七条 合同效力及份数

1、本合同有效期_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

2、本合同一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份，本合同双方签字盖章后生效。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。

甲方：________________乙方：________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

栏杆购销合同范本免费 第六篇

卖方：____________________________________

地址：____________邮编：____________电话：____________

法定代表人：____________职务：____________

买方：____________________________________

地址：____________邮编：____________电话：____________

法定代表人：____________职务：____________

卖方与买方在平等、互利基础上，经双方协商一致同意按下列条款履行，并严格信守。

第一条货物名称、规格、包装及唛头：

第二条数量、单价、总值：

卖方有权在3%以内多装或少装。

上述价格内包括给买方佣金____%按FOB值计算。

第三条装运期限：

第四条装运口岸：

第五条目的口岸：

第六条保险：由卖方按发票金额110%投保。

第七条付款条件：买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在________国的____银行见单即付。

该信用证必须在____前开出。信用证有效期为装船后15天在________国到期。

第八条单据：卖方应向银行提供已装船清洁提单、发票、装箱单/重量单;如果本合同按CIF条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。

第九条装运条件：

1.载运船只由卖方安排，允许分批装运并允许转船。

2.卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以电报通知买方。

第十条品质和数量/重量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及/或数量/重量与合同规定不符，除属于保险公司及/或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，数量/重量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出，卖方应于收到异议后30天内答复买方。

第十一条不可抗力：由于不可抗力使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即电报通知买方。如果买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由有关机构出具的事故的证明文件。

第十二条因执行本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在被告国家根据被告国家仲裁机构的.仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等的约束力，仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。

卖方：____________(盖章)

代表人：____________

____年__月__日

买方：____________(盖章)

代表人：____________

____年__月__日

栏杆购销合同范本免费 第七篇

甲方：________________

乙方：________________

依照《_合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程内容：锌钢护栏安装制作

2、工程地点：

3、工程单价：元/平方米

二、产品规格

1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆 20X20 ，锌钢配件采用厂家专用配件，为国家标准产品。

2、本工程采用总包干形式，一次包干。

三、双方责任

1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。

2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。

3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等，并协调施工安排和保证乙方的施工安全。

4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。

四、付款方式

工程安装完毕，按工程实际发生量的80%进行支付，验收合格后，工程款支付完毕。

五、售后服务

从工程验收之日起，一年免费保修，终生维护，质保期一年后维修只收成本费。

六、违约责任

1、乙方必须严格按合同要求，按时、按质、按量完成，超期按合同1%扣除违约金，合同外工程量工期另计;

2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

3、合同签订后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，按合同配合乙方施工，如有违约所造成的一切损失由甲方承担。

七、合同发生争议，由双方协商解决，若协商不成时，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，直至提交人民法院审理。

八、附则

1、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、合同履行完后自动终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日