工程完工欠款合同范本 第一篇
在写欠款协议的时候需要写明以下事项:
(一)应写清楚借款人和放款人的法定全名,最好能附上一个身份证复印件。
(二)应写清楚借款金额及借款的支付形式,包括大写和小写的金额,并且最好是通过银行转账的形式。
(三)应写清楚借款时间期限,包括借款的起止年月日和明确的借款期限。
(四)应写清楚借款的利息,应有明确的年利率或月利率,最终应支付的借款利息总额,包括大写和小写金额,以及支付方式等约定。
(五)应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式。
(六)应有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签字。
(七)如数额较大也应注明借款用途,或要求债务人提供担保。另外,除了需要写明以上事项,还需要注意在协议中不能约定有违公序良俗有损社会公共利益的事项,订立协议双方的意思表示要真实,不存在欺诈胁迫等情形,且订立协议的双方都具备相应的民事行为能力。
工程完工欠款合同范本 第二篇
甲方:
乙方:
一、甲乙双方自友好合作以来,截至年 月 日,乙方尚欠甲方投资本金¥__元(大写: ),现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第 种方案解决:
第一种:甲方同意乙方偿还人民币 元整(¥元)以解决上述欠款问题,但须:
1、 一次性以银行转账的方式支付给甲方;
2、 在年
第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:
1、 年日前支付元;
2、 年日前支付元;
3、 年日前支付元;
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的 向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即元(大写 )本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:(盖章) 乙方(盖章):
授权代表:
授权代表:
年 月 日 年 月 日
工程完工欠款合同范本 第三篇
还款人:__________,身份证号码:__________,通讯地址:_________________________,联系方式:____________________。
收款人:__________,身份证号码:__________,通讯地址:_________________________,联系方式:___________________。
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,还款人因个人资金使用需要多次向收款人提出借款请求,收款人陆续通过__________转账、__________转账的给付方式向还款人提供借款共计人民币__________元。还款人曾向收款人承诺按期还款,后经收款人多次催要,还款人向收款人还款共计人民币__________元。截止目前为止,还款人仍未归还借用款项__________元(大写:_______________元整)。因还款人暂不具备还款能力,为保障收款人的合法权益,现就以上事实双方予以确认,并就此达成本还款协议,以资双方共同遵守。
一、还款期限
还款人承诺最迟于_____年___月___日对其所欠钱款_______________元(大写:_______________元整)全部予以清偿。
二、具体还款计划
还款人承诺每月___日前向收款人最低还款______元,直至以上费用全部清偿为止。
三、还款方式
还款人依前述还款计划向收款人还款时,应以银行转账方式向收款人指定收款账户支付欠款,否则视为收款人未收到欠款,收款人有权要求还款人依协议约定继续履行当期及后续还款义务。
收款人指定收款账户:__________
开户银行:_________________________________
银行账号:_________________________________
开户人:___________________________________
四、争议解决方式
本协议履行过程中发生争议的,可由双方协商解决,也可由第三方进行调解,协商调解不成的,任意一方均有权向收款人住所地人民法院提起诉讼。
五、其他
1.身份证载明的双方通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址,因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址,导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的,相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
2.收款人为实现本协议所载明的债权而产生诉讼的,与诉讼相关的费用由还款人承担,包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。
3.本协议自双方签字或盖章后生效。
还款人:__________
收款人:__________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
工程完工欠款合同范本 第四篇
欠款协议书
甲方:xx市xx有限公司
乙方:
鉴于:(事实经过)
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就甲方向乙方偿还乙方投入全部款项事宜,达成本协议如下:
第一条 甲、乙双方在此确认:甲方应向乙方偿还乙方投入全部款项款共计人民币xx元)
第二条 甲方分期返还乙方投入全部款项共计人民币xx,具体还款计划如下:
一、年月日前还款 元。
二、&&
七、年月日前还款 元。
八、甲方每期应还款必须于当月30日前主动存入乙方指定账户:xx银行xx支行 户名:账号:
本协议签署后,甲方任何一期不能按时还款,则甲方余下应还款视为全部到期,乙方除有权追收...
工程完工欠款合同范本 第五篇
工程款付款协议书甲方: 乙方:因乙方承包甲方 XXXXX 装饰工程发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、 公正、平等原则,达到以下付款协议: 一、 甲乙双方共同协商定工程价款: 乙方承包甲方曼越美餐厅装饰工程价款,达成最终认可价格为 (大写) ......
工程款付款协议书 甲方: 乙方: 因乙方承包甲方 XXXXX 装饰工程发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、 公正、平等原则,达到以下付款协议: 一、 甲乙双方共同协商定工程价款: 乙方承包甲方曼越美餐厅装饰工程价款,达成最终认可价格为 (大写......
该项目已于 年 月 日竣工,已经甲方、乙方及 方验收,并于 年 月 日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《 工程结算协议 书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计 元整,截止本协议签订之日......
编号: ___ 工程欠款付款合同 甲方: ___ 乙方: ___ 签订日期: ___年___月___日 第 1 页共 编号: ___ 工程欠款付款合同 甲方: ___ 乙方: ___ 签订日期: ___...
工程完工欠款合同范本 第六篇
甲方:__________
乙方:__________
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案,经甲乙双方协商一致达成协议如下:
1.甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于________年______月_____日前支付100万元,________年______月_____日支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元,直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项,支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因,甲方不支付违约金。
2.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后,应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方,甲方出具收到手续,否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前,应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格,否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4.乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票,甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5.本协议自签署之日起三日内,双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份,申请法院出具调解书。
6.双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结,今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7.本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效,本协议一式叁份,甲、乙双方各持一份,人民法院一份,同样有效。
甲方(签字或盖章):__________
乙方(签字或盖章):__________
________年______月_____日
工程完工欠款合同范本 第七篇
发包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:________________
2、工程地点:________________
3、承包内容:________________
4、承包范围:________________
5、承包方式:________________
6、质量要求:________________
7、工期要求:________年____月____日至____年____月____日。
二、甲方工作:
1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作:
1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量的约定:
1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(gb50210-XX、gb50303-XX、gb50242-XX、gb50327-XX等)作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。
五、关于工期的约定:
1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。
六、关于价款和结算的约定:
1、双方商定本工程合同承包价格________元(人民币)
2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
3、付款方式:
a、开工后____日内,甲方付款____元作为乙方的前期进场费。
b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款____元。
c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款____元。
d、竣工验收合格后,甲方付款____元。
e、余款____元待壹年保修期满后结清。
七、关于材料的约定:
1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。
2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。
八、关于安全生产的约定:
1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。
3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
九、关于违约责任的约定:
1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金___________元。
3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。
4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章)____________乙方(签章)___________
________年______月_____日________年______月_____日
工程完工欠款合同范本 第八篇
债权人:________________
地址:________________
电话:_____________
邮编:________________
债务人:________________
地址:________________
电话:_____________
邮编:________________
经过友好协商,双方就有关事项协议如下:
第一条还款内容
1.还款金额:_____________________________人民币。
2.还款期限:自签订此协议之日起债务人至______年__月___日前还清。具体为_______________________________________。
3.利率:按照________________的利率执行,具体为:________________。
第二条担保
债务人将___________________作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条双方义务
债权人的义务:
1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给债权人。
债务人的义务:
1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。
2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条违约责任
债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的,债务人应负责违约责任。
第五条本合同经见证后生效。
本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证人留存二份。
债权人:___________
债务人:___________
代表人:________________
代表人:________________
见证人::___________
签约日期:_____年_____月_____日
工程完工欠款合同范本 第九篇
甲方:xxxxx有限公司
乙方:xxxxx有限公司
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案,经甲乙双方协商一致达成协议如下:
(一)甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于2013年9月10日前支付100万元,2013年10月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元,直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项,支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因,甲方不支付违约金。
(二)乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后,应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方,甲方出具收到手续,否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
(三) 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前,应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格,否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
(四)乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票,甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
(五) 本协议自签署之日起三日内,双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份,申请法院出具调解书。
(六)双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结,今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
(七)本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效,本协议一式叁份,甲、乙双方各持一份,xxxxx区人民法院一份,同样有效。
甲方(签字或盖章): 法定代表人: 地址:
乙方(签字或盖章): 法定代表人: 地址:
xxxx年 月 日
工程完工欠款合同范本 第十篇
一、工程欠款纠纷起诉状范本
起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司
企业性质:集体
经营范围:工业与民用建筑.
流动资金:万元
何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准
地址:______县______乡______电话:______________________
开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________
法定代表人姓名:_________职务:_________
被告单位(全称): ______市职工教育培训中...
工程完工欠款合同范本 第十一篇
甲方:______________________
乙方:______________________
1、甲方因公司经营,于________年______月_____日起尚欠_______________建工股份有限公司工程款人民币________________万____________元。
2、因甲方无力以货币方式清偿工程款,双方经友好协商,乙方同意甲方以房产抵偿工程款。
双方为了明确有关权利义务,特订立协议书如下:
第一条借款本息金额及还款方式
双方确认,截止本协议签订之日止,甲方累计欠乙方工程款合计人民币________________万____________元。乙方同意甲方以福泰商业广场的住宅房抵偿工程款。
第二条按债标的物概况
坐落地点:_______________
房号:_______________
总建筑面积:_______________
标的物价值:抵债房产市场总价为人民币___________________________元,现标的物折价后(即成交价)总价值为人民币________________万____________元。
第三条差价找补
甲方以本协议第二条约定的房产作价方债务后,由乙方找补甲方差价款人民币________________万____________元,该款由乙方于本协议签订之日起_____日内支付给甲方,如乙方未在约定期限内支付差价,本协议认购行为无效。
第四条手续办理
本协议签订之日,双方办理下列相关手续:
签订《商品房买卖合同》(或《商品房认购书》);
由甲方向乙方出具收到相应金额购房款的`收款收据(在办理房产证之前向乙方开具购房发票);
第五条相关税费的承担
本协议签订后,双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系,有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在《商品房买卖合同》中另行约定,因商品房买卖所产生的税、费担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行(允许中途变更一次购买人)。
第六条其他
本协议系双方真实意思表示,一经签订,双方均应严格履行。任何一方违约,都应依法承担违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书,原宁波建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。
本协议一式三份,甲乙双方各执一份,德兴市房产管理局备案一份,具有同等效力。
本协议经双方签字后生效。
甲方:_______________
乙方:_______________
_________年____月____日
工程完工欠款合同范本 第十二篇
一、建设工程施工合同纠纷是一般的合同纠纷案件,应当根据《民事诉讼法》关于合同纠纷案件的规定处理,上诉状内容如下:
1、标题;
2、当事人基本信息;
3、诉讼请求;
4、事实及理由;
5、写明日期和受诉法院。
二、根据《民事诉讼法》第一百二十一条起诉状应当记明下列事项:
(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;
(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;
(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;
(四)证据和证据来源,证人姓名和住所。
工程完工欠款合同范本 第十三篇
方:区人民政府乙方: 定代表人:法定代表人: 协议订立于年月日 、工程款欠款还款协议书 款人:甲方 款人:乙方 3 / 10 甲方:方:月日、工程款欠款还款协议书 xx 公司(以下简称甲方) 所:xxxxxx 定代表人:xxx 法定代表人的代理人:......
工程款结算还款协议范本本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于___年___月___日在中 国北京市签署: ___公司(以下简称甲方)住所:___ 工程款结算还款协议范本本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于___年___月___日在中......
方:区人民政府乙方: 定代表人:法定代表人: 协议订立于年月日 、工程款欠款还款协议书 款人:甲方 款人:乙方 甲方: 方: 月日 、工程款欠款还款协议书 xx 公司(以下简称甲方) 所:xxxxxx 定代表人:xxx 法定代表人的代理人:xxx)......
责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失: (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款___元; (二)结算零建工程款:___元减去甲方垫付的材料款___元,应 付给乙方工程款___元; (三)赔偿乙方的经济损失:___年至___年度拖欠款的滞纳金 ___......
工程还款协议书 本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于 xx 年 xx 月 xx 日在中国 签署: xxx 公司(以下简称甲方) 住所:xxxxxx 法定代表人:xxx (法定代表人的代理人:xx 工程还款协议书 本还款协议书(以下称本协议)由下列各方......
(小写) 注:该价格为不开 、工程款付款方式: 经双方协商确定甲方于 年 月 日前工程验收合格后支付全部款项的 % 剩余欠款于 一次性付清。 三、工程款付款形式 现金支票或者转账支票 四、 自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包......
甲方: 乙方: 因乙方承包甲方 达到以下付款协议: 装饰工程发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等原则, 一、甲乙双方共同协商定工程价款: 乙方承包甲方 装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写): 元。 元,(小写) 二、工程款......
工程款结算还款协议范本 本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于___年___月...
工程欠款还款协议书 1、工程欠款还款协议书 甲方:甘州区大满镇汤家什村民委员会(以下简称甲方) 法定代表人:汤文国,系汤家什村民委员会 主任 乙方:张掖市正德建筑工程有限公司(以下简称乙方) 法定代表 ......
意见是上级领导机关向下级机关部署工作、指导下级机关工作活动的原则、步骤和方法。 以下是为大家整理的关于铁路站段领导班子征求意见的文章3篇 ,欢迎品鉴!第1篇:
以下是为大家整理的关于对党工委领导班子的意见和建议的文章3篇 , 欢迎大家参考查阅!对党工委领导班子的意见和建议篇1一、理论学习方面1 落实理论学习制度还不
工作报告是一个中文单词,发音为SHùzhí在古代,王子们向天子表明他们的职责。现在一般是指下级干部向上级干部的工作报告。用孟子和米德的话
研究表明,汉语单词的发音是地道的oyán、 是调查研究的简称,是指通过各种调查方法,系统、客观地收集信息,进行研究分析,预测各行业未来发展趋势,为投
发音,汉语词汇,拼音fāshēNg的意思是发出声音。 以下是为大家整理的关于新疆白皮书发声亮剑的文章9篇 ,欢迎品鉴!【篇一】新疆白皮书发声亮剑当前,新疆经
意识形态是一个哲学范畴,是思想的集合。 以下是为大家整理的关于2021年第二季度意识形态工作分析研判报告的文章6篇 ,欢迎品鉴!第1篇: 2021年第二季度意识
这份报告被广泛使用。根据上级的部署或工作计划,每完成一项任务都要向上级报告,反映工作的基本情况、工作中的经验教训、存在的问题和今后的工作思路。 以下是为大家整理
清明节,又称踏青节、兴庆节、三月节、祭祖节,在中晚春之交举行。清明节起源于古代先民的信仰和春节习俗。它既有自然内涵,又有人文内涵。这不仅是一个自然节气,也是一个
工作报告是一个中文单词,发音为SHùzhí在古代,王子们向天子表明他们的职责。 以下是为大家整理的关于农商银行行长2021年度述职报告的
该方案从目的、要求、方法、方法、进度等方面都是一个具体、周密、可操作性强的方案。 以下是为大家整理的关于新冠疫情联合流调工作方案的文章3篇 ,欢迎品鉴!【篇一】
注:本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即后台留言通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意
发表评论