家属请愿书范文格式 第一篇

尊敬的***各位领导，你们好：

我们是保定市南市区***小区的购房者，小区自2015年开始售楼，按照合同约定，本应于2016年1月31日交房，之后又多次修改并承诺交房日期，截止目前，该小区仍未交房。且未取得五证中的任何一证，其建造效果也与当初宣传设计存在严重差距。令数千户家庭受此牵连，滋生出不少家庭和社会矛盾。请政府领导出面协调解决，主持公道。

目前，小区楼房已经基本建成，内部景观也基本成型。剩下后期电力改造，电梯调试，卫生清理，燃气及太阳能安装等工程收尾事项。眼看交房在即，一方面广大业主有着急切的住房愿景，另一方面曝出的有关房子的种种问题令大家实在担忧。毕竟老百姓买房不容易，倾尽家财买的这套房，这关系到我们数千家庭的居住，民生保障等一系列切实自身利益的问题，亟待解决。

就***小区目前的状况，问题汇总如下：

1、产权(五证)：小区自15年开售，对外宣称大产权商品房，然而至今还未取得五证中的一证，开发商一直托辞正在办理中，然而五年过去了，一点进展没有。产权性质成了问题。

2、交期：开发商交房时间一再拖延，存在严重延期，当初承诺2016年交房，至今还没有交房，跟五证一样，一次次承诺，一次次失信，后期违约金怎么算，要有明确交代。

3、违规收取业主燃气初装费，根据《河北省天然气价格管理办法(试行)》，明确规定，新建商品房城市燃气初装费，应作为开发建设成本计入商品房价格，由房地产开发单位缴纳，不得向用户单独收取。售楼部却要求大家缴纳3800元燃气费。后期费用明细，合理与否，须公布明细。

4、绿化：当初承诺小区绿化的是52%，实际绿化严重不足，存在严重缩水，且小区地面为水泥硬化路面，后期大多地方无法补栽植物增加绿化。

5、规划设计：售房之时，介绍的是飘窗设计，园林景观，喷泉设施等，从现在的实物实景中并没有看到这些，与当初介绍及沙盘存在严重差距。

6、质量及安全隐患：目前保定在建小区入户口一般都有防坠门亭以防止高空坠物带来的安全隐患，本小区没有。

7、其他：小区地面为水泥硬化，在雨雪多的季节，夏季干热，积水积雪后，排放问题大。

另外还曝出存在一些质量问题，由此，关于验收，因为开发商没有取得项目五证，质量验收是否由质监站验收，是否能出示权威质监报告，令广大业主犯难，未来所产生的安全隐患也令人担忧。

未来，上述问题会衍生出一系列问题，比如房产属性，落户，社区保障，孩子入学，居住安全，居住舒适度，房产交易等等。如何保障我们本该拥有的权益，数千业主在此请愿，希望政府给人民做主，保障广大业主的合法权益。

家属请愿书范文格式 第二篇

1、“请愿书”不是正式的法律文书，没有固定的格式。只要其家属把实际情况写清楚，准确表达出自己的意愿就可以了。写好后可以直接递交给办案机关，也可以交给辩护律师。

2、故意伤害他人致重伤，依法量刑是三年以上十年以下有期徒刑。建议犯罪嫌疑人能够积极认罪悔罪，并给被害人进行赔偿，取得被害人的谅解，司法机关可酌情从轻处罚。

法律依据：

《刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

《刑法》第二章当事人和解的公诉案件诉讼程序

第二百七十七条下列公诉案件，犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解，被害人自愿和解的，双方当事人可以和解：

（一）因民间纠纷引起，涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的；

（二）除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。

犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的，不适用本章规定的程序。

第二百七十八条双方当事人和解的，公安机关、人民检察院、人民法院应当听取当事人和其他有关人员的意见，对和解的自愿性、合法性进行审查，并主持制作和解协议书。

第二百七十九条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。

家属请愿书范文格式 第三篇

尊敬的

XXX经济开发区管理委员会各位领导，您们好！

我们是位于XXXX的几家企业，建厂已经有好几年时间了，一直都期盼着门前的这条500米的必经之路能修好。但是这么多年过去了，这条道路一直没有修，我们一直渴望贵部能把这条路修好。

这条道路，一到下雨天，泥泞不堪，积水处处都是。甚至在雨季的时候，路上的雨水会直接流向我们的厂区，给我们带来了直接的经济损失，根本无法正常保证正常生产，更不要说客户来访问了。晴天，车一旦经过，漫天的灰尘到处飞扬，对周围的环境造成严重的影响。

在这样的环境下，我们都很渴望贵部能结合实处，了解详情。能够实实在在的解决我们企业的难处，同时也向我们的客户展示我们崇州工业园区的形象。

因此我们几家企业同时请愿，恳请各位领导能引起重视，解决我们的出行、基础设施建设，能够解决我们企业现在所面临的困难。给工业区的带来一片良好的基础环境，也给外来的客人展示我们工业区美好的形象。

请愿单位签章

家属请愿书范文格式 第四篇

题目写，请愿书

尊敬的**人民法院（或政法委）；

我们是***村的村民，20xx年1月3日嫌疑人***因*********一时冲动失手致人死亡（根据案情或写故意伤害致人死亡。此段主要叙述案件发生的详细经过，或者提供一些有利于嫌疑人的证据）。再叙述嫌疑人的基本情况和家庭情况，该嫌疑人在村庄的为人处事、人品、性格等情况。在叙述死者的一些情况，主要是写死者在本村内如何霸道、如何欺负弱小，如何欺男霸女等劣迹。

最后，开始叙述全村村民的请求，但不能写宽恕此人，可以写，请人民法院能根据实际案情，充分考虑**村村民的愿望，对嫌疑人给予从轻处理。

所有村民签字按手印。写明日期就行了。

家属请愿书范文格式 第五篇

尊敬的唐山市政府领导：

我们是唐山市定福庄三期工程(唐宁湾)的业主，“唐宁湾”位于南新道和光明路交叉口以西，青龙河畔，是由唐山市军安房地产开发公司开发的一个商品房项目，共有十二幢楼房，一千五百户购房者。我们最早在2010年就开始签订了购房协议书，大分业主是缴纳了50%的购房款或全额房款，购房时售楼处承诺2012年5月底交房。

该小区购房业主大都是低收入群体，能买一套房子实属不易，购房的费用绝大多数都是倾其一家两代人的全部积蓄，甚至有的向亲朋好友举债才交清了首付。但2012年4月由于军安房地产开发有限公司的原法人乔长顺离世后，军安房地产公司一直处于法人转换的股权纠纷中。而施工单位也早已撤出，整个项目处于停工状态。看到长期停工，杂草丛生，钢筋锈蚀、垃圾成堆的烂尾楼我们心急如焚!因“唐宁湾”现实情况岌岌可危，2012年8月，我们业主300余人签下了请愿书，并委派5名代表将诉求以书面形式交到了路南区政府信访办，在路南区委区政府的大力协调下，让唐宁湾项目顺利进行了法人转换和管理交接，并指派新开发商继续建设楼盘，使我们深深体会到政府对于人民的关心。

本以为“唐宁湾”项目从那以后就可以一帆风顺，顺利交房。但事与愿违，自从军安公司进行更换法人及股东到现在三年之久，工地依然进展缓慢，工地里工人寥寥无几，整个项目处于停工状态，甚至开发商私自制作阴阳合同进行民间借贷。时间也早已过了合同上约定的2013年10月的交房期限，多次找路南区政府、和女织寨乡但都举步维艰，进展缓慢，区、乡一级政府已无力解决，敷衍我们广大业主。我们抱着极大的期望，和500余名业主对市委市政府的信任，写下请愿书并郑重签下自己的名字，委派代表递交政府，希望得到以下帮助：

1、恳请市政府领导出面成立工作组，对唐宁湾楼盘总体工作进行协调组织，建议包含市领导、住建局领导、执法部门和水暖电的有关部门，积极协调推进楼盘建设解决实际问题，也让业主以后有部门可沟通申诉，减少上访的途径反应问题，避免影响领导们工作，也让广大业主不要在心急如焚的忐忑等待中。

2、因大部分业主已签订购房合同，在银行办理了贷款并放款给开发商，可是开发商私自挪用资金，让1500户业主看不到希望，由于路南区政府，乡政府对该项目的不作为，监管的缺失，致使现在唐宁湾属于停工状态。请求政府有关领导撤查专项资金问题，找到根源，否则广大业主的血汗钱将化为泡影，更不知何时才能搬进自己的新房!

在等房的这四年时间里有老人来不及看到新房就离世的;还有的年轻人因为新房下不来婚没结成的;也有的孩子幼儿园上不成的。至今还在流离失所的业主们当初买房的美好愿望成了折磨我们的噩梦。但我们相信，在市委市政府领导下的唐山市各级政府领导，都是关心民生和负责的。让群众路线的春风吹进“唐宁湾”，吹进每个业主的心里，期待唐宁湾的春天早些到来!恳请市领导尽快给广大业主一个明确的答复，以安人心!使我们尽早圆了新房梦!!!

家属请愿书范文格式 第六篇

优秀学员申请志愿书 敬爱的老师： 我是高XX班的学生，我叫XX，我志愿成为一名优秀学员。

作为一名学生，首先必须德，智，体全方面发展，我很荣幸我是一名优秀学生，我是一位有道德，首纪律的好公民，也许我还做的不够，但我会尽力完善自己的不足。 我坚信没有最好，只有更好。

我是一个很开朗的人，我喜欢交朋友，所以我人际关系很和谐，我爱运动，我是运动场上的健儿，当然我不会放松对自己的要求，我会努力学习，争取更好成绩。 我学习很刻苦，劳动很积极，工作很认真，只有好的纪律才会有好的学习氛围，所以我一直严于律己，宽以待人。

如果我能成为一名优秀的学员，我会更加约束自己，努力配合老师的工作，积极处理班内事务，团结同学，奋发向上，求实创新，绘出一片属于我们自己的蓝图。 为成功的人生奠基，从今天开始，从现在开始，我会以一名优秀学员的身份来严格要求自己，希望老师给我这个机会。

此致 敬礼 XX年XX月XX日 XX学生 。

家属请愿书范文格式 第七篇

题目写，请愿书

尊敬的**人民法院（或政法委）；

我们是***村的村民，2014年1月3日嫌疑人***因*********一时冲动失手致人死亡（根据案情或写故意伤害致人死亡。此段主要叙述案件发生的详细经过，或者提供一些有利于嫌疑人的证据）。再叙述嫌疑人的基本情况和家庭情况，该嫌疑人在村庄的为人处事、人品、性格等情况。在叙述死者的一些情况，主要是写死者在本村内如何霸道、如何欺负弱小，如何欺男霸女等劣迹。

最后，开始叙述全村村民的请求，但不能写宽恕此人，可以写，请人民法院能根据实际案情，充分考虑**村村民的愿望，对嫌疑人给予从轻处理。

所有村民签字按手印。写明日期就行了。

不过新中国成立后，好像还没有因村民写请愿书而释放过重刑犯的先例。你们可以在材料上找一些有利于嫌疑人的证据，找一些不利于死者的证据，估计法院会轻判，但绝不会无罪释放。

家属请愿书范文格式 第八篇

联名请愿书有法律效力多少人签字有效？

联名请愿书无论多少人签字都没有法律效力。

联名请愿书多是与案件无关的第三人为表达自己的愿望，以书面形式通过合法渠道向有关部门提交的文书。它是群众表达自己态度的一种方式。

请愿书中的内容仅说明了当事人（包括被告人或受害人）平时为人处事留给他人的印象，但法院判决最重要的依据还是案件本身的事实和证据。从法律上说，联名请愿书只是一般的民意表现，甚至是少数人的民意表现，没有法律效力，并不能作为法院定罪的依据，只能作为人民法院量刑时的一个参考。

扩展资料：法律对人的效力在世界各国的法律实践中先后采用过四种对人的效力的原则：①属人主义，即法律只适用于本国公民，不论其身在国内还是国外；非本国公民即便身在该国领域也不适用。②属地主义，法律适用于该国管辖地区内的所有人，不论是否本国公民，都受法律约束和法律保护；本国公民不在本国，则不受本国法律的约束和保护。

③保护主义，即以维护本国利益作为是否适用本国法律的依据；任何侵害本国利益的人，不论其国籍和所在地域，都要受该国法律的追究。④以属地主义为主，与属人主义、保护主义相结合。

这是近代以来多数国家所采用的原则。我国也是如此。

家属请愿书范文格式 第九篇

请愿书

尊敬的：

XXX经济开发区管理委员会各位领导，您们好！

我们是位于XXXX的几家企业，建厂已经有好几年时间了，一直都期盼着门前的这条500米的必经之路能修好。但是这么多年过去了，这条道路一直没有修，我们一直渴望贵部能把这条路修好。

这条道路，一到下雨天，泥泞不堪，积水处处都是。甚至在雨季的时候，路上的雨水会直接流向我们的厂区，给我们带来了直接的经济损失，根本无法正常保证正常生产，更不要说客户来访问了。晴天，车一旦经过，漫天的灰尘到处飞扬，对周围的环境造成严重的影响。

在这样的环境下，我们都很渴望贵部能结合实处，了解详情。能够实实在在的解决我们企业的难处，同时也向我们的客户展示我们崇州工业园区的形象。

因此我们几家企业同时请愿，恳请各位领导能引起重视，解决我们的出行、基础设施建设，能够解决我们企业现在所面临的困难。给工业区的带来一片良好的基础环境，也给外来的客人展示我们工业区美好的形象。

请愿单位签章：

这几天，有两条消息令人瞩目。一是****区房产管理局原局长**因严重违纪而被双开，因涉嫌犯罪而被移送司法机关处理。二是广东省云浮市原市委副书记、政法委书记伍星葵又因腐败而落马，法院判处有期徒刑4年。细工作总结

面对新的形势和任务，党的各级纪律检查机关必须以科学发展观指导纪律检查工作，围绕构建惩治和预防腐败体系建设，积极探索党内监督的特点和规律，不断加强和改进党内监督的方式方法，切实提高党内监督工作的实效。加工作总结

一、2009年高速公路管理局工会上半年工作总结 我局工会在2009年上半年工作中，突出履行工会职能，关心职工生活，搞活职工文化活动为指导思想，将2009年上半年工作总结如下： （一）深入贯彻全国总工会工作总结

上半年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督下，在上级部门的指导下，全县国资监管工作紧紧围绕“四大奋斗目标”，以“践行科学发展、加强效能建设，推进国企工作总结

今年上半年我市劳动就业工作围绕“落实民生政策、完善操作制度、创建服务模式、维护社会稳定”的总体要求，落实好就业扶持政策，加强人力资源市场、返乡创业园、乡（镇）、街道劳动保障平台工作总结