设备施工合同范本 第一篇

甲方：

乙方：

(以下简称：甲、乙双方)

依据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安装本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况：

工程名称：

工程地点：

主要工程项目和内容：

第二条：工程款的确定，预付和结算：

消防工程造价为：定价人民币 元整(￥： 元).

工程付款方式：工程结束付清全款。

第三条：甲方工地管理代表：

第四条：乙方工地管理代表：

设备施工合同范本 第二篇

甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合同总金额的15%违约金给守约方。

承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。

设备施工合同范本 第三篇

甲方（总包单位）：_________有限公司

乙方（施工单位）：_________x有限公司

根据《xxx经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条、建筑消防设施概况：

（一）建筑名称：___________________________。

（二）安装施工范围：___________________________。

A、集中报警系统；B、应急照明及疏散指示系统；C、室内消火栓系统；D、卤代烷灭火系统E、二氧化碳灭火系统；F、泡沫灭火系统；G氮气灭火系统；H、蒸汽灭火系统；I、干粉灭火系统；J、自动喷水灭火系统。

（三）开工日期：_________年_________月_________日

竣工日期：_________年_________月_________日

第二条、图纸、预算交付：

（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。

（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

第三条、合同价款、拨款和结算：

（一）合同价款：__________________。

（二）付款方式：__________________。

价20%的进度款，工程完工付至总价的80%，工程竢工验收完毕付至总价95%。保修期满后，甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。

第四条、材料、设备供应：

由乙方负责供应。

第五条、双方责任：

（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系，按乙方所报进度付款。

（二）乙方：应及时采购设备、材料，严格按操作规程施工、确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收，协助甲方进行消防验收工作。

第六条、图纸变更：

设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。

第七条、验收和工程质量：

（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设备施工技术档案，甲方在十日内组织验收；

（二）消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。

第八条、保修：

（一）保修内容：见安装施工范围；

（二）保修期限：自验收合格之日起保修_________年；

（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。

第九条、违约责任：

（一）甲方责任：

1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；

2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；

3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；

4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的_________%向乙方偿付逾期的违约金。

（二）乙方责任：

1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求期限无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的_________%向甲方偿付预期的违约金；

2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

第十条、争议：

本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（B）的方式解决；

A向__________________；

B向__________________。

第十一条、如需担保：

另立合同。

第十二条、生效期：

本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

第十三条、本合同正本两份：

双方各执一份，副本四份送公安消防、工商行政管理等部门。

第十四条、其他：

1、本工程预、结算执行20xx版《山东省安装工程消耗量定额》，按叁类安装取费，人工费按_________元/定额工日计取。材料价格按照施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》本地标准执行。

2、乙方须服从总包单位的协调管理，否则处以工程总造价的1‰的'罚款。

3、工程安装施工必须与其他相关单位互相配合，协调施工，因配合不当造成的损失及工期延误，施工单位自己负责。

合同订立时间：_________年_________月_________日

甲方（章）：_________乙方（章）：_________

地址：_________地址：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

委托代理人：_________委托代理人：_________

开户银行：___________________________开户银行：___________________________

账号：__________________账号：__________________

邮政编码：__________________邮政编码：__________________

_________年_________月_________日

设备施工合同范本 第四篇

甲方：

乙方：

兹由甲方需要安装磨粉设备，经甲乙双方协商达成以下协议：

一、此安装工程包括基础工程、设备吊装、设备安装、直至可以调试运转。

二、工程总费用为贰拾叁万人民币(其中基础工程万元，设备吊装2万元，设备安装万元)。

三、付款方式：施工人员进场付伍万元人民币，主机吊装就位后付拾万元，余款待施工结束并经验收合格后扣除5%质保金后一次性付清。

四、施工过程中乙方应按相关规范操作施工，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。

五、施工过程中严格按图施工，否则造成损失由乙方承担。

六、自开工之日起45个太阳日完工。

七、未尽事宜，另行商议解决。

八、此合同一式两份，双方各执一份，若有违约需付对方伍万元违约金。

以上合同经双方签字(盖章)后生效，双方不得违约。

甲方： 乙方：

年 月 日

设备施工合同范本 第五篇

本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。

承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。

发包方代表收到竣工验收报告后，应在___________日内组织有关部门验收。

.工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为１年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。

由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。

设备施工合同范本 第六篇

定作人（委托方）：（以下简称甲方）

承揽人（施工方）：（以下简称乙方）

根据《xxx合同法》及相关法律法规规定，本着平等自愿、诚实守信原则，双方经充分协商，就乙方为甲方承揽安装电线、电缆达成如下协议：

第一条：工程名称

乙方承揽的中国联通黎平县水口镇境内电线电缆安装工程。

第二条：工程地点（贵州省黎平县水口镇纪信村到南江村境内）

第三条：工程价款及付款方法

1、工程价款按量计价，其中电缆按1元每米计价，上述计价均按人民币计价。

甲方应于竣工验收后当日内将工程款支付给乙方，支付方式为：现金。

第四条：工程期限

施工期限为20xx年10月 3日开始至20xx年 10月13日结束，施工期限为10个日。

第五条：工程质量标准

乙方安装的.工程质量应符合国家标准及地方的规定，同时也应符合甲方的要求。

第六条：承包形式及材料设备供应

乙方承包方式为包工不包料，乙方准备施工设备及相应人员，甲方负责提供施工所需的材料（材料清单另外附件）。

第七条：甲方义务

1、甲方应于开工当天向乙方提供施工图。

2、甲方应在开工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方签字确认。

3、施工前甲方应为乙方整理出现场，施工后甲方应为乙方施工提供相应的便利

4、甲方负责监督乙方的施工进程。

5、施工完工后三天内甲方负责组织验收工作。

6、按协议履行付款义务。

第八条：乙方义务

1、乙方进驻甲方工程工地后，应严格遵守甲方的规章制度，不得损坏甲方的财物。

2、乙方接收材料后应妥善保管甲方的材料，保证材料不丢失或不被损坏。

3、乙方自行承担施工人员和本人的食宿及相关保险，做好安全保障措施，如出现安全事故，由乙方全部负责。

4、乙方按施工图负责组织施工，按期竣工。竣工后，五天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

5、乙方应保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

6、乙方不得中途解除合同。

第九条：违约责任

1、甲方应按工程所需提供材料，如因甲方未能按时提供材料，导致乙方工期延长，乙方不承担责任。

2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丢失或损坏的，乙方负责赔偿同种规格及品牌材料，由此造成工期延误的，乙方应按日支付违约金，每日违约金为合同总价款的1‰、

3、乙方应按期完工，未能

4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承担违约金人民币：20000元整。

（大写：贰万元整）

第十条：本合同自双方签字盖章后生效，本合同正本一式两份，双方各一份。第十一条：乙方签字确认的材料清单为本合同附件，与本合同具备同等法律效力。

第十二条：本合同未尽事宜，双方协商解决，可签订补充协议。本合同履行期间双方发生争议，协商解决，未能解决，双方同意提交甲方所在地法院裁决。

甲方：（签字并盖章）______

乙方：（签字并盖章）______

日期：

设备施工合同范本 第七篇

因甲方施工生产需求，根据《xxx合同法》和其他法律法规的规定，结合实际情况，甲乙双方本着平等自愿、互利合作的原则。甲方同意将 部分土石方穿孔工程以合作方式给乙方施工。为了明确双方的权利、义务以及职责，经双方共同协商签订本合同。

第一章 工程概况

1、 工程名称：

2、 工程位置：

3、 工程内容：穿孔

4、 承包方式：综合单价

5、 开工日期：日

6、 机械名称：潜孔钻机

第二章 合作机械调遣费和操作手工资

1、 合作机械的进退场调遣费由乙方负责。

2、 机械操作手由乙方委派，费用由乙方负责。

3、 合作机械所有员工和财物应参加保险，保险费由乙方负责，保险赔偿金由乙方享受，否则由此造成的损失由乙方自负。

第三章 合作方式及合作单位

1、 合作机械施工单价工程处制定的合作机械设备最高限价。

2、 单价定为直径(/米)，直径(元/米)。

3、 甲方保证乙方每台钻机每月完成米按 米计算，超过 米按实际米数计算，实际米数以双方授权的现场代表共同签字的凭证为计算标准。(不足部分在下两个月中扣除)。

4、 合同施工日期：月日至月

第四章 燃油

1、 合作设备的燃油费用由甲方负责(主油)垫付，并在结算当月工程款中扣除。

2、 乙方施工中所用柴油由甲方供给并保证油品质量，以免造成机械损坏引起争议，钻机用柴油每升当地按市场价计价。

第五章 合作设备的使用、维修规定

1、 合同期内，乙方设备由甲方统一管理使用，甲方下达合理生产任务，乙方尖听从指挥调遣，不得以任何形式、任何理由拒绝执行，按甲方规定的时间、质量标准，要求完成当日施工生产任务。

2、 乙方应根据施工生产计划，合理安排设备的维修、保修时间(费用自负)。

第六章 工程款的结算

1、结算付款方式及时间：设备进场甲方预付贰万元(￥元)工程款作为乙方施工预付款，在当月工程款中扣除，前三个月内，甲方每月应付乙方总工程款的70%，余下工程款应在三个月内付清，以此类推。

2、若甲方在三天内未能付款，乙方有权停止作业，并随时将设备撤离甲方现场。

1、乙方必须严格执行《xxx安全生产条例》及xxx《机械设备安全生产操作规程》的规定。

2、乙方操作人员在施工生产过程中，对不安全因素有权提出，并可根据规定拒绝作业。

3、乙方在施工过种中发生机械事故，伤亡事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

4、在遇到不可抗拒的自然灾害时对机械设备造成损坏或丢失，经相关部门核实鉴定，甲方有责任修理或赔偿责任。

第八章 附加条款

1、甲方根据乙方需要，可以向乙方协调食宿。

2、乙方不能执行甲方规定的作息时间、作业时间规定，甲方有权解除合作合同。

3、乙方机械在达不到甲方规定的作业产量、质量、工作时间或机械设备故障率高及甲方人员人为因素造成的停工、误工，甲方有权解除合作合同。

4、争议解决，凡因履行本合同发生的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

5、本合同一式份。

6、本合同自签字之日起生效。

7、合同签订地点：

8、未尽事宜，甲乙双方协商可签订补充协议，补充协议与原合同具有同等法律效力。

9、乙方负责出具穿孔参数报告。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日