木工施工合同范本 第一篇

（以下简称）甲方：

（以下简称）乙方：

根据《xxx合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协调一致，签字本合同。以资共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围和内容：

四、工程承包方式：

五、本工程合同工期为天（阳历天从开工之日算起）。

六、本工程开工日期年月日。竣工日期年月日。

七、本工程期限的变更条件：

八、本工程合同总价为人民币元。

九、双方负责事项：

（1）甲方负责协调施工现场关系，解决水、电、库房等事项。

（2）乙方应遵守甲方现场管理制度和技术要求，严格把关。

十、工程付款方式、分三期付清：

（1）一期：

（2）二期：

（3）三期：

十一、违约责任：

（1）甲方不能按合同约定支付价款，每延迟一日应向乙方支付千分之三的违约金或乙方有权停止施工。

（2）乙方不能按合同约定日期按时竣工，每延迟一日应向甲方支付千分之三的违约金（应在支付的价款中扣除）。

十二、争议的解决方式：

合同执行工程中如发生争议，双方及时协商解决，协商不成时，任何一方均可以向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

十三、本合同中施工工程量以工程结束验收为准，并作为结算根据。施工中增加或减少工作量及项目，在甲、乙双方签字确认后，进行施工，其相关费用在结算时计算。

十四、本合同签定后，甲乙双方如需要提出修改或增加条款时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

十五、其他本合同未言明事项，一律按《xxx经济合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》规定执行。

十六、本合同附件，施工结构图，技术要求和工程项目预算表。

本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工校验，结清工程尾款后失效。

本合同一式两份，甲乙双方各一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定代表人（盖章）：

委托代理人（盖章）：

开户银行：

账号：

电话：

邮政编码：

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人（盖章）：

开户银行：

账号：

电话：

邮政编码：

签约日期：

签定地点：

木工施工合同范本 第二篇

发包人：(甲方)

承包人：(乙方)

一、工程名称：

厂房室内装饰工程

二、工程地点：

经济开发区(西区)

三、承包工程项目及价格：

1、高木作柜，米内(高度)150元/米(含玻璃和五金配件安装)

2、木做矮柜，60元/米(含五金配件安装)

3、 木作踢脚线，4元/米(含五金配件安装)

4、 木门，80元/扇(含玻璃和五金配件安装)

5、 单、双门套，45元/只(含五金配件安装和双面门线条)

6、 地面、木龙骨、细木工板基层，12元/平米

7、 方柱装饰，基层，12元/平米 面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)

8、 圆柱装饰，基层，20元/平米 面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)

9、窗套，12元/平米(按图施工，含线条)

10、 窗台板，10元/平米(按图施工，含线条)

11、 窗帘箱，10元/平米(按图施工，含线条)

12、 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 1级，10元/平米

13、 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 2级，12元/平米(工艺顶按展开面积计算)

14、 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 3级，14元/平米(工艺顶按展开面积计算)

15、轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙，10元/平米

16、 单面木龙角石膏板夹板基层，10元/平米

四、付款方式：

按进度付款，按工程量结算，中期付30%

五、工期：

本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。

六、质量要求：

本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50310—2002)》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，工程质量应达到国家质量评定合格标准

七、安全要求：

1、甲方提供的施工图纸或做法说明、应符合《xxx消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《xxx消防条例》和其他有关的法规、规范。

八、其它约定：

按《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20__)》施工，装饰材料自搬，出现安全事故由乙方自行负责，出现质量事故照价赔偿 。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

发包人(盖章)： 承包人(盖章)：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

木工施工合同范本 第三篇

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲方兴建的 建筑工程，于 年 月 日，由甲方发包给乙方，以包工包料的方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容：

按施工设计图纸及说明和甲方的要求所包含的一切模板工程，由乙方包材料(包括模板、钢支顶、铁钉、铁线等)。木工施工中使用的工具由乙方负责。乙方必须备有三层模板。

二、承包造价：

按楼层投影面积计算： 元/㎡。

三、双方责任：

1、甲方责任：

1)如施工图纸与设计有变更时，应提前通知乙方。并负责派管理人员到工地现场监督工程质量及工程进度、及办理隐蔽工程验收。

2)提供工地及生活用水、电，及支付水电费。

3)如无正当理由，甲方须按约定日期支付工程款，但如乙方违约，甲方有权拒付。如工程技术质量未能达到图纸或甲方要求时，乙方须按要求处理完毕后，方有权提出领取工程款。

4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款及追究乙方责任。

2、乙方责任：

1)乙方使用的材料必须是国家合格产品，不合格产品甲方有权拒绝使用。

2)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到合格等级以上。为了工程顺利进行，乙方本人须有70%以上的时间亲临现场指挥施工。

3)严格搞好班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行《施工现场安全管理规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，杜绝安全事故，不得破坏及变更工地的安全设施。如发生工伤死亡事故，乙方必须承担全部责任。

4)实行文明施工，遵守国家规范的各项文明施工管理制度，搞好与甲方及兴建单位的关系。每一个工人必须遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担全部责任。

5)严格按照甲方规定的配合比下料，、不能造成浪费。否则甲方有权按市价扣减乙方款项，乙方并需在收工前要把剩余的材料清理并回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾和杂物。做到节约用水用电。乙方材料进场及模板拆除后的堆放应无条件服从甲方的安排，并及时清运离场。

四、工程质量及验收标准：

1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及甲方的要求。如果由于设计原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于乙方原因造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。甲方有权在每批工程款中扣减。

2、本工程采用阶段验收方式，每分项工程完工后，须经验收合格后方能进行下一工序施工，当全部工程完成后再进行综合验收。

五、工 期：

如出现特殊情况，甲方有权指令工程缓建或放慢施工进度，由此而引起的工期延后在本合约交工期另行增加，乙方不能因此提出经济补偿。

六、付款方法：

1、为保持施工生产的稳定和连续性，甲方按乙方所完成的施工进度经阶段验收合格后支付工程款：

1)首层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的 %。

2)其余各层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的 %。

3)工程完成，外脚手架拆除后，按总工程款支付到 %。

4)余下工程款在工程竣工验收后 天内结算并付清。

5)若乙方未能按工期、质量及施工规范进行施工时，甲方有权拒付工程承包款，并有权单方面解除合同。

6)为避免乙方内部因工资问题产生纠纷，在每次甲方支付工程款时，须由承包人、生产班班长或工人代表在场时发放，并需提交工人工资签领表。

7)乙方不能按照甲方的计划完成施工进度，需由甲方另行派员进场工作的费用支付，按实际发生额在应付乙方每次工程款中扣减。

七、本合同一式二份，甲方执一份、乙方执一份，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

代 表： 代 表：

年 月 日：

木工施工合同范本 第四篇

1、配合项目部整体基础施工（放线）和主体施工（放线），整体主控线由甲方负责。

乙方自备的机械、工具为：工程所需的一切小型机械，包括压刨机、切割机、砂轮磨光机、打夯机、对焊机、调直机、弯曲机、切断机、套丝机、砂浆机、振动机（棒）、平板振动机，电锯、电焊机、照明灯具等。

乙方供应辅助材料范图：如：山型卡、对拉螺栓、穿墙螺杆、砼养护薄膜等；

乙方负责二级配电箱以外的电线、电缆、配电箱，甲方负责每栋楼层下配备二级配电箱，甲方负责施工用水每二层设置一个阀门（甲方提供水池增压泵及楼层用水）。

3、在工程开工期间的任何时候，一旦甲方发出上述工作指令，乙方须无条件地及时完成指令任务，因外界不可抗拒不能施工。否则，甲方有权视情节给予乙方每次500-2000元的经济处罚。同时，如果甲方再次催促乙方，乙方仍没有完成指令任务，则甲方有权另行派人完成指令任务，所发生的费用等一一切损失由乙方承担。

木工施工合同范本 第五篇

甲方：

乙方：

根据施工需要，甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

叶县恒基国际1楼住宅小区

二、工程地点：

叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内

三、承包范围：

施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

四、工程内容：

模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

五、工程承包方式：

1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。

2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

六、质量要求：

严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

七、施工工期：

乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

八、付款方式：

九、工程管理双方责任：

A、甲方责任

1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;

木工施工合同范本 第六篇

1、甲方对本工程按文明标化要求进行安全生产，文明施工进行管理和规范，乙方严格执行安全生产文明施工制度并遵照实施。

2、在施工过程中必须严格遵守安全生产法律法规，按《安全技术交底》内容去教育职工，每天坚持进行班前安全活动，班中检查，班后总结制度，把隐患消灭在萌芽状态。乙方的每个职工，需身体健康，适龄工人，超过年龄限制的人不得进场施工，必须经过甲方的三级安全教育后，才能进行施工作业，操作时，必须严格守安全生产操作规程和安全生产制度，任何一个职工，违反了安全生产操作和安全生产制度，进行了蛮横施工，而发生的工伤，乙方自己负全部的贵任与甲方无关。在按照安全生产操作规程、安全管理制度下进行施工，而发生的工伤事故，3万以内由乙方自行示担，超出3万药费及工伤赔偿由甲方向保险公司素赔按保险公司索赔金额支付给乙方。超出的部分有乙方负责解决，乙方在本工程是安全责任人，必须协助甲方做好安全生产工作，认真执行安全操作规程及有关规定：有责任要求并做到职工进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业配备并佩带安全带，杜绝一切安全事故的发生。

3、乙方应积极配合甲方做好农民工工资支付管理工作，做好农民工录用备案手续，完善实名制通道考勤打卡制度、签订劳动合同，做好每天现场用工记录，及时按实核算农民工月工资额。甲方支付相应工程款后，乙方须及时足额发放农民工工资，若出现未及时支付情况、甲方有权扣除剩余工程款并由项目部直接对农民工工资进行发放，所造成一切后果及责任由该乙方（劳务公司）自行承担。

4、施工现场内发生工伤，受伤人员医疗费用、一次性伤残补助金、一次性医疗补助金等，与甲方和保险公司签订的保险合同约定给予补偿；如乙方未将新增施工人员报于甲方，发生工伤事故由乙方承担全部责任。在施工现场，由于乙方违章指挥、违章作业或违反劳动纪律，发生工伤等安全事故，均由乙方自行负责；退场农民工及时上报甲方备案，及时办理解除劳动合同等相关手续。

5、民工工资按照《农民工工资发放管理部分办法》执行。

6、其余按企业安全生产奖罚规定执行

木工施工合同范本 第七篇

甲方：

乙方：

依照《xxx合同法》以及其它相关法律、行规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条：工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：

包工包料、包质量，包工期，包安全生产。

四、工程范围及单价：

(一)科技活动室(按图纸施工)

(1)填方2142，合同单价25元/，合价53550元

(2)科技活动室主体砖混结构一层总计90，合同单价860元/，合价77400元(含基础包干施工，阳台部分单价430元/)。

(3)深3m，直径,基桩8颗，合同单价600元/颗，合价4800元。

(4)公厕(18平方米，男3女2，砖木带10立方化粪池)，合价7500元。

五、项目工程实施期限：

年 月 日开始动工，至 年 月 日前所有项目全部竣工

六、相关要求说明：

1、乙方在施工过程中，涉及的水、电及材料搬运费，全部由乙方负责;

2、路基调平及砂石铺好后，通知甲方相关人员进行验收;

3、浇砼骆时，必须通知甲方相关人员到场监督浇砼骆;

4、乙方在施工工程中，必须严格遵守安全生产操作过程，如施工过程中发生安全生产事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责;

5、乙方在施工中，必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工，如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录，凡涉及增减的工程量按报价单价结算，涉及报价及合同未界定的分项内容，由双方认可的单价结算。原定工程量不准确的按实际发生工程量和单价结算。

第二条、工程验收、结算及工程款支付

一、竣工验收：乙方在工程具备竣工验收条件前5天通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

二、工程结算：本工程采用分项单价进行结算，本合同单价涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。分项单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

三、工程款支付：施工合同签定后，先期划拨项目启动资金(占项目投资的20%)，剩余工程款根据工程建设进度分三次划拨。工程完工经甲方和上级管理部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的95%;其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付。

第三条、双方权利和义务

一、甲方的权利和义务。

1、负责协调线型调整涉及用地;

2、组织乙方到有关村组开展现场踏勘;

3、进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

4、按合同约定支付工程款。

二、乙方的权利和义务。

1、本合同签订后5天内，进场完成施工准备;

2、严格按照甲方合同规定的技术标准进行施工;

3、负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

4、做好现场设备、材料的管理工作;

5、负责所施工工程的验收通过，包括工程实体和验收档案资料等。

第四条：违约责任

一、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。

二、合同签订后，未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

三、在施工过程中，乙方必须按工程进度进行施工建设，如乙方不能按合同期限竣工，逾期一天，处违约金为工程总投资额的1‰(除自然天气造成不能正常施工外)。

四、施工完毕后，如未能通过相关部门的验收，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到整改至验收合格后支付。

第五条：附则

本合同经双方法定代表人或其托代理人签字且加盖法人公章后生效。甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。本合同一式贰份，甲、乙双方各壹份。

甲方法人：(公章)乙方法人：(公章)

托代理人：托代理人：

电话：电话：

签订地点：

签订时间：

木工施工合同范本 第八篇

1、进场时必须向甲方提供进场工人的身份证复印件与花名册，以及特种作业人员的相关证书，做到特种作业人员必须持作业操作资格证方可上岗作业：协助甲方与新进入现场工人办理好劳务合同。

2、及时做好本班组人员班组安全教育，做到本工种人员佩证上岗，在岗人员上班时必须戴好安全帽。

3、在施工中必须接受甲方督促和指导，认真熟识图纸和水电安装专项方案，位好本工种质量及安全的班前班后交底工作，并做好记录。

4、积极配合项目部做好文明施工工作，及时做好场落手清工作，原材料堆放整齐。

5、因自身原因造成工程质量达不到要求的，按批准的整改方案进行施工及负责赔偿。

6、每日下午下班以后由乙方（经济责任人）组织工人配合劳资员进行考勤工作（仅对人数统计与工资无关）：每月上报工人的工资单，工资单要真实反映工人出勤情况，并由项目现场负责人签字确认。

木工施工合同范本 第九篇

1、进场时必须向甲方提供进场工人的身份证复印件与花名册，以及特种作业人员的相关证书，做到特种作业人员必须持作业操作资格证方可上岗作业：协助甲方与新进入现场工人办理好劳务合同。

2、及时做好本班组人员班组安全教育，做到本工种人员佩证上岗，在岗人员上班时必须戴好安全帽。

3、在施工中必须接受甲方督促和指导，认真熟识图纸和水电安装专项方案，位好本工种质量及安全的班前班后交底工作，并做好记录。

4、积极配合项目部做好文明施工工作，及时做好场落手清工作，原材料堆放整齐。

5、因自身原因造成工程质量达不到要求的，按批准的整改方案进行施工及负责赔偿。

6、每日下午下班以后由乙方（经济责任人）组织工人配合劳资员进行考勤工作民工工资，若出现未及时支付情况、甲方有权扣除剩余工程款并由项目部直接对农民工工资进行发放，所造成-切后果及责任由该乙方（劳务公司）自行承担。

4、施工现场内发生工伤，受伤人员医疗费用、一次性伤残补助金、一次性医疗补助金等，与甲方和保险公司签订的保险合同约定给予补偿；如乙方未将新增施工人员报于甲方，发生工伤事故由乙方承担全部责任。在施工现场，由于乙方违章指挥、违章作业或违反劳动纪律，发生工伤等安全事故，均由乙方自行负责；退场农民工及时上报甲方备案，及时办理解除劳动合同等相关手续。

5、民工工资按照《农民工工资发放管理部分办法》执行。

6、其余按企业安全生产奖罚规定执行。

木工施工合同范本 第十篇

甲方：

乙方：

根据施工的需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

施工图纸的范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

四、工程内容：

模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

五、工程承包方式：

1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。

2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

六、质量要求：

严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

七、施工工期：

乙方施工必须满足流水作业的需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

八、付款方式：

九、工程管理双方责任：

a、甲方责任

1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；

木工施工合同范本 第十一篇

1、严格按照甲方工作组织设计进度计划及月、旬、日作业计划施工。

2、乙方不能在甲方限定的时间内完成有关工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目工期，甲方除有权向乙方处以每日2000元的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担，

3、遇台风、xxx雨，春节工期经甲方签证可顺延，其余时间不得顺延。

4、乙方必须安排足够劳动力确保甲方施工进度计划要求，否则甲方有权安排其他班组进场施工，甲方按乙方已完工程量60%结算劳务工程款，且方无条件退场。

六、工程质量：确保一次性验收合格、

1、乙方应严格按甲方的《施工技术交底》内容施工与验收，自觉做好施工过程中的自检工作，发现问题及时纠正，因质量问题出现返工的人工费及材料费由乙方负责支付。

2、乙方施工人员进入施工现场。必须遵守和执行甲方制订的规章制度和本工程技术操作規程，圆满完成甲方制订的月、旬日篱工作业计划，同时要做到每日工完料清的文明施工要求。

3、施工过程中必须无条件服从项目部会议作出的决策，严格执行项目部经审批的专项方案。

4、严格实行三检制，各检验批完成后由班组长填写项目部制作三检表并签字，以确认自身工作完成并满足规范验收要求后通知专业工长验收，专业工长验收确认合格后签字并通知质检、技术负责人综合验收合格并签字确认后方可进行下道工序施工。

5、涉及到项目部的整改通知单、罚款单必须签字确认，并在规定时间整改完成并以书面形式上报项目部，如拒不执行则按双倍递增处罚，对拒不签字，则直接处罚。

木工施工合同范本 第十二篇

甲方：

乙方：

甲方承建的贺村花园16、20#楼工程，经协商，甲方同意将该工程的模板分项施工任务委托给乙方施工。为明确双方责任，本着分工协作，相互配合，确保工程安全、质量、工期及文明施工的宗旨，结合本工程的具体情况，双方达成如下条款，以资共同遵守。

一、承包内容

纸设计中所有木工工作的内容,木砖的制作及结构放线时应安排一人配合技术员放线。

二、工程质量

三、工程进度

四、安全生产、文明施工

五、甲方责任

1、按施工图纸、现行施工规范、操作规程的要求，合理的组织施工生产，进行施工技术交底和质量监督，对乙方施工存在的质量问题，及时下达口头或书面整改通知，做好检查和复查工作。

2、强化安全生产和文明施工的管理，进行安全技术交底。组织安全检查，对安全隐患限期整改。

3、编制施工进度计划，下达施工任务单，组织好施工材料、机具、设备，如发生故障及时组织修复，满足施工生产需求。

4、提供乙方生产设备平板刨、圆盘锯各一台，电钻一把。(其余工具由乙方自理)。代办乙方所需的劳动保护用品。

5、组织好生产资金，按月发放职工生活费。

6、乙方不按合同条款履约有权令其退场，清算由此引发的损失。

7、未尽事宜按本项目部管理细则执行。

六、乙方责任

1、严格按施工图纸、现行规范、规程要求进行施工，确保施工质量达到优良质量标准。

2、严格执行工序交接制度，必须在自检合格后逐级报验，并做到工完料清。

3、严格执行甲方的施工进度计划，合理的`组织安排好施工人员，确保施工按期完成。

4、强化职工安全生产和文明施工的知识和意识教育，做好班前交底，事中检查和事后总结工作，做到安全生产无事故。

5、乙方人员在施工期间必须服从业主、监理和项目部的管理，

6、如发生安全事故，根据调查结果，凡属违章作业或自身原因造成的事故，一切费用由乙方自理。同时将追究当事者给甲方带来的损失及负面影响的责任。

7、施工人员在施工现场外或非工作时间所发生的事故均由乙方负责。

8、乙方承担自身原因引起质量问题、工期延误等而造成的一切损失。如因乙方施工的质量问题造成以后工种的施工困难及给甲方造成的经济损失，甲方有权按情节轻重扣留一定数量的质量保证金。

9、机械操作必须由专人负责，持证上岗，如随意换人引发的损失，由责任人自负。

10、未尽事宜按本项目部管理细则执行。

七、结算办法

1、在甲方要求的工期内保质保量完工的，人工费按建筑面积算，结算方式以每层完成工程量的 70% 付款，拆模结束后付到完成工程量的 80% (保留20%的质量保证金)如因乙方原因未能按甲方要求的质量、工期内完工的甲方将按情节轻重扣留保证金或进行罚款。保留20%的质量保证金内外粉结束后付10%,竣工验收后付清。

2、乙方将甲方签发的施工任务单交质检、安全、材料、文明施工等部门签证，由项目经理审批后，报财务结算。

3、施工过程中，乙方所需用的钢模、钢管及其它材料均由乙方派人装、卸车 ，工日由甲方管理人员现场按实签发，工日单价叁拾元/工日，材料到现场后由乙方自己打摞归堆，费用自付。如不打摞归堆将给予罚款。

4、16和20#楼建筑面积总计按10375m进行结算。

八、其它

1、施工中必须工完料尽，如发现没有工完料尽，将以一罚十。

2、木模板、木材、圆钉、铁丝损耗不能超过定额含量，不能浪费材料，必须合理利用材料，如发现没有合理利用材料，把成型的木材、模板随意锯掉，将以一罚十。

3、木工在完成每一道工序之后，必须经过有关人员检验，确保工完料尽，如发现现场有剩料将不能进行下道工序。

4、本协议共计三页，一式贰份，双方签字生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日