电网改造施工合同范文模板 第1篇
建设方(甲方):
承建方(乙方):
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
4、施工面积:
5、承包方式:包工包料
6、工程合同价款:人民币
二、双方一般权利和义务
1、甲方负责保证施工场地具备开工条件,向乙方提供工程图纸和有关资料,并在施工过程中对设计变更、隐蔽工程验收等及时予以确认。凡因甲方原因造成工期延误或返工的,由甲方自行承担责任。
2、乙方应遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音的管理规定,并负责办理相关手续。如因违反规定造成的损失或罚款由乙方承担。
3、如有涉及工程开竣工的消防、公安等其他手续,乙方应予以协助办理。
4、本工程不允许转包、分包。否则,甲方有权终止合同,由此造成的后果全部由乙方负责。
5、乙方应保证施工人员工资的及时支付,如工程由于拖欠民工工资发生纠纷,由乙方承担全部责任。
三、工程技术规范和工艺、材料标准
电网改造施工合同范文模板 第2篇
甲方:
乙方:
低压电线路改造施工事项,经甲乙双方共同协商同意达
成以下协议,双方愿共同遵守。
一、总工程量:
1、工程量按电杆数计算,挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求:
1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任:
村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工,一切安全责任乙方施工人员自负,甲方不负任何责任。
四、工程价:
1、具体工价按电杆计算,设计到红春变压器的每根350元,青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者,甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法:
1、工程完工验收合格后,一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜:
1、未尽事宜,甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份,双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
年 月 日 年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第3篇
甲方:______________________
乙方:______________________
依据《民法典》、《^v^建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就 小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。
一、工程名称:_________________________________。
二、工程地点:_________________________________。
三、工程承包范围
工程范围与内容:施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)
(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;
(5)防雷接地安装。
四、工程承包方式:
包人工,按图施工,所有材料,辅材及施工机械,由甲方提供。
五、合同价款
本合同价款为人民币:___________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.
六、付款和结算方式
按月完成工程量的___________%结算,于次月___________日前付清工程完工后付至总量的___________%,三个月后付清另___________%保修金。
七、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
八、材料设备供应
1、本合同工程所有用于水电主材,辅材均由甲方采购供应。 2、水电安装的所有工器具甲方提供,甲方不提供相应的工器具,另加___________元/平方。
九、双方职责
1、甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证,负责材料报验、资料整理。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修。
(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。
(6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、(不含消防及弱电安装工程)。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到验收标准。
(3)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
十、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约,甲方有权终止合同,造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。
(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮___________%后作为结算价款付给乙方。
十一、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式___________份,甲乙双方各执___________份,均具有同等法律效力。
甲方:______________________ 乙方:______________________
单位盖章:__________________ 身份证号码:________________
电网改造施工合同范文模板 第4篇
*方:
乙方:
义教楼,教师宿舍楼由于电线接入时间比较长,线路已经老化,经常出现一些小问题,为了安全起见,经学校行政班子协商,决定改造线路。经*乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间:20xx年6月25日至20xx年7月5日。
二、改造材料:包工包料。所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌
三、工程安全:乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,*方不负责乙方在施工中的安全,乙方在施工中要对*方全校师生人身安全高度负责,对*方电器财产高度负责,如果在施工中由乙*作不当造成师生人身安全,电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用:
经*乙双方现场勘测考查协商确定费用:伍仟肆佰叁拾贰圆(5432元)
五、材料检验:
施工前乙方先将材料运到*方指定地方由*方检验,经检验合格后,乙方材料全部放在*方指定地方由*方负责保管。如果在检验中*乙双方有异议,由*方请供电所*人员来检验,不合格不接收不负责乙方经济损失。
六、施工要求
1、线路规划*乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方*作不当毁坏*材料,乙方要赔偿相应的材料。
七、付款:
施工完成经*方检验合格并试用20天无异样,全额付款。如果*方违约在违约期间按银行同期贷款利息支付。
*方:乙方:
年月日:
电网改造施工合同范文模板 第5篇
甲方:
乙方:
为确保电力线路安装工程的顺利实施,根据《^v^合同法》、《^v^电力法》、《电力供应与作用条例》的规定,经双方协商,签订本合同,共同信守,严格履行。
一、 工程概况:
工程名称: 工程内容:
工程地点: 工程期限: 工程总造价: 工程总造价(大写:)
二、 工程质量标准:
安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。
三、甲方的权利和义务:
按期开工。
四、乙方的权利和义务:
不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更,需经甲方同意,否则造成的损失由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。
五、违约责任:
六、争议的解决方式: 甲乙双方因履行本合同发生争议时,应依本合同之原则通过协商解决,协商不成时,双方共同提请电力管理部门行政调解,调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
七、本合同效力及未尽事宜。条例》等有关法律、规章的规定办理,如遇国家法律、政策调整时,本合同作相应调整。面协议签订前,本合同继续有效。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日 年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第6篇
甲方: 地址:
乙方: 地址:
根据国家相关法规规定,经甲、乙双方友好协商,甲方将兴隆大街50号临街三间平房改建工程包工给乙方施工,并达成以下协议:
一、工程概况
1、两层为砖混结构,一层向前补建及地基处理,二层新建,屋顶为钢筋混凝土现浇面。
2、建筑面积约为140多平方米。
3、一层补建混凝土地座和混凝土地面及内外墙体粉刷水光。
4、室内钢筋混凝土现浇楼梯一座。
5、临街墙面全部贴瓷,原一层前窗门及有关墙体需拆除活路。
6、格式及地平界限和南邻家相同。
7、一层所有地面及院内地面全部升高压光处理。
8、一、二层卫生间内贴磁处理,并配合上下水路安装施工活路。
9、其它活路以简图说明为准。
二、承包方式
1、包工不包料。
2、一切施工设备、机具由乙方承担。
三、付款形式
1、全部工程总包价为元(叁万伍仟元整),室内现浇楼梯另计。
2、合同签订后,施工人员设备进入工地,开始施工,甲方付给乙方3000元工程预付款,主体完工付给乙方10000元工程款,剩余部分待竣工验收合格后全部结清。
3、室内楼梯待完工验收合格后即时结清。
四、双方责任
甲方责任:
1、向乙方提供施工草图;
2、提供水电到现场,确保顺利施工;
3、向乙方提供所需施工材料到场;
4、确保乙方施工人员、材料、机械顺利出入;
5、有权对乙方不符合安全质量标准等情况进行监督、整改。 乙方责任:
1、严格施工进度,杜绝材料浪费,确保施工用料。
2、严格按建筑标准规范施工,确保施工质量。
3、严格按照安全操作规程进行施工,施工期间一旦发生任何机械、人身等事故,一切由乙方自行承担和处置。
4、施工人员施工时,随时清理各处落地沙灰及物品材料堆放。
5、严格教育施工人员遵纪守法,否则后果自负。
6、竣工后如出现任何质量问题,造成一切后果,损失自行承担处理。
五、工期
1、开竣工日期20xx年 月 日至20xx年 月 日。
2、总日历工期:1个月,共计30日历天。(特殊情况除外)
六、其它事宜
1、未尽事宜由双方友好协商解决;
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份;
3、施工期间,如需补充,合同同样具有法律效力;
4、本合同经甲乙双方签字之日即生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同范文模板 第7篇
甲方:_______________
乙方:_______________
一、甲方安全责任:
1、按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》第102条规定,对乙方的资质(包括安全生产许可证)进行全面审查。
2、组织乙方负责人、安全员、技术人员对施工现场进行踏勘,使乙方人员明确工程项目内容和工程施工环境。
3、根据工程实际情况,开工前对乙方负责人、安全员、技术人员进行全面的安全技术交底,指出重要、危险的施工及以下线路作业及其预防措施(双方参加会议人员应在记录上签字)。
4、督促乙方根据现场实际情况编制安全施工措施(包括组织、技术、安全措施)报甲方备案,并监督乙方按措施组织施工;督促、指导施工单位编制《现场作业工序工艺标准卡》报甲方备案,并督促、检查乙方按批准的《现场作业工序工艺标准卡》组织施工。
5、督促乙方开工前组织施工人员进行安全技术交底,学习讨论施工措施和“标准卡”,使施工人员明确工作内容、作业工序工艺要求及安全措施、工程技术和质量要求、工作环境。
6、在工程开工前,督促施工单位组织人员对施工机具和安全用具全面检查、试验,重点检查起重机具。对绝缘安全工器具、登高工器具要求施工单位必须按《电力安全工器具预防性试验规程》的标准进行预防性试验。
7、在工程开工前,督促施工单位组织人员对消防安全全面检查,重点检查作业现场。凡进行线路、配变检修等野外作业需动火作业时,作业人员应遵守消防安全规定,并采取相应的消防安全措施。作业现场处于(靠近)林区的,施工单位在动火作业前应告知动火作业地点所在地的县(区)林业管理部门,按规定程序办理相关手续。在攀枝花电业局内一二级动火区内动火时,按《攀枝花电业局防火重点部位动火管理办法》由负责该项工作的相关部门,按动火等级履行动火工作票制度。
8、在工程施工中,向乙方宣传有关安全法律法规、规章制度和上级文件,宣传作业前安全“三查”的方式方法和作用,并对乙方的施工现场进行检查指导。
二、乙方安全责任:
1、详实向甲方提供营业执照和施工资质证书原件、法人代表授权委托书、安全生产许可证、施工简历、近三年安全施工记录、安全施工的技术素质情况、安全施工管理机构及人员配备情况、安全施工各项制度、保证安全施工的机械、工器具和安全防护设施、用具的配备情况等方面资料,以相应的资质和技术力量承揽相应的工程
2、组织人员参加甲方组织的现场勘察,接受甲方的安全技术交底并签名。
3、开工前,必须组织施工人员有针对性的学习安全知识,进行安全技能知识培训并进行考试(考试成绩报甲方存档备案),考试合格后方可上岗,使施工人员能掌握相应的施工作业的安全知识和技能;组织施工人员学习讨论安全施工措施和《现场作业工序工艺标准卡》,重点告知施工人员危险作业及其预防措施,使施工人员明确施工任务、工程技术和质量要求,掌握作业中应做的安全措施。
4、开工前,对施工机具、安全用具及安全防护设施进行全面检查,按规定周期做好试验及记录,保证投入现场使用的安全用具和施工机具全部合格。
5、在工程开工前,对消防安全全面检查,重点检查作业现场。凡进行线路、配变检修等野外作业需动火作业时,作业人员应遵守消防安全规定,并采取相应的消防安全措施。作业现场处于(靠近)林区的,施工单位在动火作业前应告知动火作业地点所在地的县(区)林业管理部门,按规定程序办理相关手续。在攀枝花电业局内一二级动火区内动火时,按《攀枝花电业局防火重点部位动火管理办法》由负责该项工作的相关部门,按动火等级履行动火工作票制度。
6、按工程施工措施和《现场作业工序工艺标准卡》组织施工作业,认真开展安全施工分析活动。教育、检查作业人员按章作业,监督作业人员在作业前认真开展安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全工器具),以“严、细、实”的态度做好现场安全管理工作,确保施工作业中不发生人身、设备、质量事故。
7、接受甲方的安全检查指导,对甲方指出的问题应及时整改,并向甲方汇报整改情况。
8、掌握工程施工进度,对危险的施工作业(重要的施工工序、特殊作业)必须按现场实际编制施工“三措”报甲方备案,按“三措”组织作业,加强作业现场安全监督检查,确保施工安全。
9、工程施工中发生事故时应按有关规定报告,保护现场,组织抢救,并邀请甲方参加事故调查。
三、责任划分:
在工程施工中,双方必须严格履行各自安全责任中的各项条款,发生事故后根据“安全生产管理协议”,按照《安全生产法》和有关法律、法规进行分析,认定责任方,事故责任方承担相应的事故责任和赔偿责任。在分析认定责任过程中发生争议时,呈请攀枝花市安全委员会协调仲裁。
四、其他
经双方协商的“安全生产管理协议”为工程合同附件(一式四份,甲、乙方各持二份),双方签字盖章后生效,到工程竣工验收合格投运后终止。
甲方单位(盖章):_______________乙方单位(盖章):______________________________
甲方代表(签字):_______________乙方代表(签字):
_____年_____月____日_____年_____月____日
电网改造施工合同范文模板 第8篇
*方:_________
电话:_________ 乙方:_________
电话:_________
根据节电改造工程试装测试和验收的情况,*、乙双方对此项节电改造感到满意,现正式签订《节电改造工程合同书》对位于_________的全部用电设备进行全面的节电改造。
一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量
用电设备
所需节电
设备型号
扶手电梯
二、经双方协商,乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下:于合同书签订之日起,三日内支付节电设备总货款的30%给*方
电网改造施工合同范文模板 第9篇
发包单位:_________________(以下简称:甲方)
承包单位:_________________(以下简称:乙方)
甲方将本电力工程项目发包给乙方施工,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据地方承包工程有关管理规定、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定,明确双方的安全责任,确保施工安全,双方在签订施工合同的同时签定本协议。
1、电力工程项目:
、工程项目名称:_______________
、工程地址:___________________
2、工程项目期限:
_____年_____月_____日至工程完工。
3、甲方的权利和义务:
、由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。
、甲方在施工过程中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务,当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时,甲方有权作出停工整顿,限期整改。
、甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式提出。
4、乙方的权利和义务:
、乙方在施工前要认真勘测施工现场,详细了解电力生产区域内作业的可施工范围和停电范围,根据工程项目内容、特点做好安全措施。
、在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下,乙方应事先向甲方详细了解清楚,并制定安全技术措施。
、乙方一经开工,就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全状态,乙方对施工过程的安全负全面责任。
、乙方施工还应履行风电场工作票手续,在得到许可后方可作业。
5.本协议经双方签字后生效,作为主合同的文件与合同正本具有同等法律效力。
本协议一式2份,甲、乙双方各执一份。
甲方:___________ 乙方:___________
甲方代表:_______ 乙方代表:_______
____年____月___日____年____月___日
电网改造施工合同范文模板 第10篇
发 包 方: (以下简称甲方)
承 包 方: (以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容: 承包形式:
第二条 工程总价
合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;
3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
电网改造施工合同范文模板 第11篇
建设单位:(以下简称甲方)
实施单位: (以下简称乙方)
负责人(签章):
第一条:乙方承担的送电工程建设任务
工程名称:送电工程
工程地址:
工程竣工后按实际面积计算,费用进行相应增减。
第二条:甲乙双方责任
甲方责任如下:
(一)甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。
(二)依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。
乙方责任如下:
(一)居民住宅:从供电线路(或变电站、开闭站的电缆接头)至居民表计以上的所有供配电设施。
(二)公建设施:从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。
(三)送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。
(四)乙方在施工过程的安全由乙方负责。
第三条:合同金额及付款方式
经双方商议,合同总金额为人民币 X元,大写肆佰陆拾陆万元整。(甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元,施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。)
甲方先交伍拾万元做为前期费用。
如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。
第四条:规划、设计变更的约定及违约责任
合同签订后,如有任何变更,甲方应在有关部门批准同意之日起3日内,书面通知乙方,如乙方已开始设备材料采购,则本合同价款不变,如乙方还未开始进行设备材料采购,则按照变更后的工程量重新商定合同金额。
第五条:质量保证
(一)乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。
(二)甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道,并能满足国家标准及规范,同时符合电力部门安全运行要求。
第六条:甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:
电网改造施工合同范文模板 第12篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了加强承发包工程的安全管理,明确甲、乙双方各自承担的安全责任,确保双方现场工作人员和设备的安全,经双方商定,就工程(含技改、故障抢修)中的安全管理责任签订协议如下:
第一条 甲方的权利与义务
1、 负责审查乙方的施工等级资质,负责审查乙方工作负责人和现场工作人员的安全资格。
2、明确指定专人负责分包工程的安全管理,负责向乙方工作负责人进行工程情况交底,交待现场工作内容、作业区域、停电范围、一般安全措施和危险点告知。
3、对工作票负签发责任
4、负责审查乙方制定的安全措施和技术措施,并对安全和质量情况进行监督检查。
5、负责审查乙方报送的竣工资料是否正确齐全。
6、甲方每年向乙方收取每项工程款的5%作为安全保证金,乙方在一年内没有出现任何安全质量事故的情况下一年后归还。
7、有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为,督促其及时改正,必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失,有权按规定扣除安全风险抵押金,直至诉诸法律。
第二条 乙方的权利与义务
1、提供本企业营业执照和施工等级资质证明,确保与承接工程所需的资质相符,提供所有工作人员施工必要的技术等级和安全资格证明以及缴纳保险证明,确保作业人员持证上岗。
2、负责制定工程施工的安全措施和技术措施,并正确安全的组织实施。
3、负责组织全体工作人员学习《建设工程安全生产管理条例》、《电力安全工作规程》和技术质量标准等相关法律法规,了解工程特点和施工安全措施,督促、监督工作人员遵守甲方有关规程、规定与规章。
4、负责工作前对工作人员交待安全注意事项,并结合实际进行安全教育;对工作票的会签和施工安全措施票的签字负责,对现场工作负责人的选派和工作人员资格负责。
5、负责对施工工作积极采取有效安全措施;施工现场按规定设置安全设施,对安全技术措施的执行负责,对成的工程质量和作业环境保护负责,保证工完场清、保持现场整洁。
6、保证施工机械、起重、运输,防护设施,安全工器具等以及个人防护用品的数量和质量,保证使用前的例行检查和定期校验。杜绝使用劣质和未经试验的产品。
7、整个施工期间,自觉按照《施工现场规范图册》的相关归个进行现场围挡、标识及规范化作业。
8、自觉接受甲方检查和监督,对被查出与施工过程中所出现的`问题及时进行整改,直至甲方验收审核通过方可继续施工。
9、乙方为施工安全责任主体,要加强施工作业的安全管理与监督,杜绝各类不安全的作业行为。因违章作业、野蛮施工、工作失误或安全措施不力导致安全事故(包括人身伤亡事故),乙方应负全部责任;造成甲方或第三方损失的,乙方应负责经济赔偿并承担相应法律责任。
第三条 本协议为年度安全协议
有效期一年,自甲、乙双方签字后即时生效。未签订本安全协议的乙方,不得承接甲方工程。
第四条 本协议一式三份
甲、乙双方各执一份,甲方安监部门持一份备案。
第五条 在本协议执行期间
若有条款与上级颁发的文件精神不符,则应服从上级文件款,不再重新签订。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
负责人: 负责人:
安全员: 安全员:
年 月 日 年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第13篇
委托方:
受委托方:
签订地点:
签订日期:
委托方(简称甲方):
受委托方(简称乙方):
甲方位于思茅市南郊的110kv城南变电站于2004年4月8日建成投产。根据相关要求,该变电站投产后,甲方将在乙方供电营业区内的部分电力资产委托给乙方运行维护及使用。为明确出双方的权利与义务关系,经双方协商一致,签订本协议。
第一条甲方将110kv城南变电站的35kv城东线终端塔至4#塔的线路、10kv茶苑线(架空绝缘线路、10kv电缆分接箱3台、及联络4台电缆分接箱的10kv电力电缆)、10kv东郊线委托给乙方,进行运行维护及电能的输送与销售。
第二条委托期为五年,委托期满双方可继续进行协商续签。甲方从2004年4月8日起至2009年4月7日止,将委托资产交付乙方按规定的用途使用,乙方按本协议的内容进行运行维护。
第三条在协议有效期内,甲方不向乙方收取任何资产使用费,同时甲方不支付任何的运行维护及相关管理费用。
第四条委托期间,乙方按甲方提出的质量及技术原则和行业标准要求对委托的电力资产进行运行维护及故障处理、大修和相关的业扩报装及大修等工作,所发生的费用由乙方自行负责。乙方要确保委托运行维护设备的安全运行,并承担因运行维护不善而导致的一切安全责任。
甲方负责监管及资产技术更新改造,技术更新改造所发生的费用由甲方自行负责。当所委托的电力资产发生变更时(如接线方式、增容、减容等),乙方必须及时报甲方审批后方可实施工作。否则,乙方必须承担由此引起的一切后果。
第五条免责条件。经有关部门鉴定,委托期间如因不可抗力原因造成委托财产的损坏或灭失,乙方不负责修复或赔偿的责任,但应向甲方及时说明情况,必要应取得有关主管部门的证明。
第六条争议解决方式。本协议履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,任何一方均可向仲裁委员会申请调解或仲裁,也可以向人民法院起诉。
第七条本协议在规定的委托期届满前十五日内,双方如愿意延长委托期限,应重新签订协议。
本协议未尽事宜,一律按国家的相关法律法规的规定,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本协议具有同等效力。
本协议一式两份,合同双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
委托代理人(签名):委托代理人(签名):
电网改造施工合同范文模板 第14篇
合同编码:
签订日期:
甲方:
乙方:
单位:元 工程
1、施工地点:
2、质量标准:按照国家标准和图纸设计要求
3、验收标准:按照国家标准和图纸设计要求
4、承包方式:固定总价方式,包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费,其余费用和工作由乙方负责)。
5、结算方式:进场付工程款的30%,施工完送电后付65%,余款5%质保期满后10日内付清。
6、合同履行地为甲方施工现场。
7、工期不得延误,如遇特殊情况需要顺延,须征得甲方同意,并不得影响甲方施工进度,否则构成违约。
8、质量保证承诺:施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题,乙方免费维修,承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号 量 金额 工期
9、乙方承诺确保具有安装施工资质,确保安装设备、设施质量,如发生施工、设备、设施等导致损害,乙方承担全部赔偿责任。
10、乙方独立承担与施工有关的一切责任,如果甲方被第三方追究责任,乙方构成违约,乙方负责赔偿甲方全部损失,并支付违约金。
11、甲方通讯地址为: 乙方通讯地址为: 乙方维修电话:向以上地址所发专递、信件视为已经通知对方。甲方拨打乙方维修电话视为通知对方需要维修,无论乙方是否接听电话。因乙方关机、无法接通、不接听电话或不及时回复电话等原因导致不能接通的,乙方构成违约。
12、违约责任及解决合同纠纷的方式,按《合同法》解决。违约金性质为惩罚性违约金,数额为总价款的 %,违约方处支付违约金外,还应赔偿对方损失。
13、本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效,本合同一式三份,甲方2份乙方一份。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第15篇
甲方: 身份证号:
电话: 邮 箱:
乙方:...............有限公司..代表人:
电话:........... 传真:...........
经友好协商,甲、乙双方就甲方(注:甲方需具备 中? 级 电力? 类专业技术职务资格,以下称“技术职称证”)兼职事宜达成以下授权协议,乙方保证此合作是在公平、公正及双方充分获得知情权协商一致的情况下进行。具体内容如下:
一、甲方保证其具备的“专业技术职务资格”合法、有效。甲方有义务告知乙方以下信息:
甲方在? 省内 市办理过社保;
是否有其它证书使用在其它建筑单位?是 否? (是,请填写什么证书用在什么单位;否,不用填写)。
二、签定本协议时,甲方应当向乙方提供以下符合乙方要求的材料:
1、技术职称证原件
2、最高学历证书或与技术职称证书相近专业的毕业证书.
3、身份证扫描件
4、电子版本的个人一寸彩色照片
5、评审表
6、公示文件
注:评审表和公示文件提供一项即可
三、兼职薪资及支付
1、乙方推介给甲方的兼职单位是中国大陆合法的建筑企业,甲方应配合兼职单位的建筑资质申报工作。甲方的兼职薪资为人民币? 4000 元/年(大写: 肆仟 元)。计薪日期以签定本协议后90个自然日后自动开始计算,合同期一般为12个月.
2、签订本协议,收到工程师提供的全套证书资料验证后,3至5个工作日内,乙方向甲方本人帐户支付 6个月的兼职薪资计¥2000 元(大写: 贰仟 元)作为预付款。以后每? 6 个月支付一次兼职薪资。
甲方帐户信息:
开户银行:
银行帐号:
开户姓名:
?收件地址:
四、甲方责任:
1、协议签订后,即甲方正式授权乙方全权代理其协议期内技术职称证书使用及管理等事宜,甲方在协议期内有义务积极配合乙方与兼职单位的资质申报事项。
2、因甲方提供的材料导致兼职单位无法使用,本次签订的授权服务协议自动失效,甲方应在接到乙方通知后三日内退还乙方向甲方支付的全部费用,乙方应于收到退费后三日内退还甲方全部资料。
3、若因兼职单位(如相关地市主管部门要求、相关政策法规要求等)需甲方本人到场配合,甲方应积极配合兼职单位,其所产生的误工费、差旅费、劳务费等由兼职单位或乙方承担。
4、非因不可抗力因素除外,如甲方私自终止本协议的执行,或不配合材料提供等,导致本协议不能继续履行,甲方应退还乙方向甲方支付的全部费用,并向乙方支付12个月兼职薪资作为补偿金。
5、甲方郑重承诺:如果甲方提供的技术职称证书、毕业证书、身份证等经行政主管部门认定为伪造证书证件,出现的所有责任(民事或刑事责任)均由甲方承担,并十倍退回乙方已支付的兼职薪资费用。
五、乙方责任
1、 乙方向甲方推介、联络兼职单位,并保证兼职单位真实、合法,保障甲方相应权益。
2、乙方应妥善保管甲方提供的相关材料,保证不丢失、不损毁,若丢失,乙方负责补办,甲方协助。
3、乙方承诺若兼职单位有超过60天不支付兼职薪资或协议期满后不退回相应原件材料等不履行协议的行为,乙方即视为兼职单位违约,乙方将向兼职单位发起法律诉讼,保障甲乙双方的合法权益。其所产生的诉讼费用由乙方承担,诉讼所得权益应向甲方支付本协议所列权益。
六、技术职称证书保管及合同续期:
1.签定本协议后,技术职称证书由兼职单位或乙方保管,毕业证书原则上应由乙方保管,办理完毕后归还,期间甲方需使用毕业证书时,可提前十天向乙方提出,双方协调使用;身份证原件,乙方使用时应提前五天通知甲方,甲方应积极配合,身份证原件在乙方每次最长不得超过15天。(期间,身份证的使用双方协调,原则上,身份证由甲方保管,乙方需要时甲方提供)
2、兼职单位协议期满不再续约,甲方继续授权委托乙方推介新兼职单位的,需重新签定授权服务协议;
3、协议期满,甲方不再续约的,应提前45天通知乙方,乙方负责敦促兼职单位及时退回相应材料。
七、本协议一式三份
甲方一份、乙方两份,双方邮寄签定或面签均可。如有法律纠纷双方需诉之法律部门的,可提交山东省济南市历下区人民法院裁决。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
日期: 日期:
电网改造施工合同范文模板 第16篇
甲方:
乙方:
甲方将三技校区家属院全体住户电表更换施工工程交由乙方工程队具体施工。
为了进一步贯彻落实安全第一预防为主的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保操作人员的安全,促进施工顺利进行,甲、乙双方特签订本合约。
一、管理目标
1、杜绝各类安全事故的发生,确保安全生产。
2、保证施工现场创建文明安全施工工地。
二、安全生产要求
1、贯彻谁施工谁负责的原则,乙方应按有关规定,所有施工人员必须持证上岗,并采取严格的安全防护措施。否则由于自身安全措施不力,而造成事故的责任和因此而发生的所有费用,由乙方承担。
2、乙方应自觉遵守、执行^v^《建筑施工安全检查标准》及各地政府有关规定安全生产的法规及各项规定。积极采取安全措施,确保施工人员的安全。
三、现场文明施工及人员行为的管理
1、在施工过程中,乙方对其个人的安全措施、操作等加强教育管理。
2、采取一切安全措施,防止施工人员发生违规行为,同时确保周围人员的生命财产安全,否则由此造成的一切损失由乙方承担。坚决贯彻安全第一,预防为主的方针。
四、本协议未尽事宜另行商订。
本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字后生效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第17篇
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
一、工程内容及承包方式
1、工程内容:
2、工程安装费万元
具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式:
、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%
、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
电网改造施工合同范文模板 第18篇
甲方:
乙方:
按照《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,明确甲乙双方的权利和义务,结合全合同具体情况,双方达成如下协议:
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包方式:
5、开工日期:
6、竣工日期:
第二条:工程造价及结算方式
按工程内容进行施工。工程总造价为 万元(人民币)。
第三条:双方责任
1、甲方责任
甲方须委派驻工地代表。
甲方对工程质量进行评定,核实确认工程量,对工程质量进行验收,隐蔽工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收,验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工,验收不合格,乙方在限定时间内重新交验,同时承担违约责任。
2、乙方责任
乙方委派驻工地代表及相关技术人员。
乙方严格按照设计要求进行施工,施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理,费用自负。
乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收,报批,备案等所有用电手续,及时接火通电,并承担相关费用,做到交钥匙工程。
第四条:施工工期
施工工期 小时。
第五条:工程款支付
1、工程款支付方式:按工程进度支付工程款。
2、工程竣工验收后,支付39000元,余下1000元留作保修金,待质保期满后再行支付。
第六条:工程施工的安全措施
1、乙方设置专职安全员。
2、安全施工。乙方要严格遵守《电业安全工程规程》,按《大修、基建、更改工程组织、技术、安全三大措施》有关规定,制定安全施工作业,操作规程和严格的安全防护措施。因措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
第七条:违约责任
合同签订后,双方不得随意变更合同内容,不得违约,乙方延期开工或者延期竣工后,按延期每日向甲方支付20xx元违约金。
第八条:工程保修和保修金的支付
工程保修期为 年,期间发生的工程质量问题乙方负责无偿维修及更换,保修金1000元,自工程交付验收后一年内付清。
发包人:(公章) 地址:法定代表人:委托代理人:工地代表:电话号码:邮政编码:
承包人:(公章)地址: 法定代表人: 委托代理人: 工地代表: 电话号码: 邮政编码: 合同订立时间:
电网改造施工合同范文模板 第19篇
甲方:
乙方:
受甲方委托,确定该工程由乙方施工,按照《^v^合同法》及有关规定,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商,特签订如下合同条款,以资双方共同遵守:
一、工程概况:
1、工程名称:文化街萝卜会
2、工程地点:昌乐路文化街
二、施工范围及工程量
1、安装VV224×35mm电缆线160米,砌电缆井6座,电缆沟开挖回填。
2、安装一块(10-40A)三相四线电能表及其相关调试。
3、电力部门所有报装手续的办理。
三、工程价款及付款方式:
1、本工程价款附清单壹份,总价款为壹万贰仟元整。
2、付款方式:合同签订后,甲方一次性将全额工程款付给乙方。
四、甲方职责
1、负责现场技术交底,办理好本工程红线走廊手续。
2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解2
决施工中的有关问题,进行施工质量监督检查。
3、根据国家现行规范组织工程验收。
4、协助施工单位抓好安全文明生产。
五、乙方职责
1、按批准的施工设计图纸施工。
2、由于乙方责任,施工时设置必要的安全措施,施工期间所发生的一切生产,交通(车辆、人身)事故由乙方负责。
3、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏,由乙方负全责。
六、其它
1、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
2、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效,至本工程通电正式使用后失效。
甲方: 乙方:
代表签字 : 代表签字 :
签订日期: 年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第20篇
发 包 人(全称)
承 包 人(全称)
依照《^v^合同法》、《^v^电力法》
一、工程概况
1、工程名称:
2、建设地点:
3、工程内容:
㈠10kV 高压供电线路。
㈡2台630kVA 变压器安装。
㈢400伏低压供电线路。
4、承包方式:本工程采用总价包干的方式承包
二、合同工期
开 工 日 期: 20xx年 12 月18 日
竣 工 日 期: 20xx年1月17日
合同工期总日历天数 30 天。
三、工程质量标准
达到国家现行的有关施工质量验收规范标准,满足施工图设计
四、合同价款
本工程采用总价包干的方式承包,即包干价为: 万元,大写: (含主体工程费、设计费等内容)。
五 工程款的拨付与结算
1、本合同签订后,先由施工单位垫资修建,再按工程进度情况分期付款,工程竣工后,在甲方及相关部门验收合格后,一年内付清工程余款。
2、保修金和支付方式:按工程合同款5%,保修期满全部付清,保修金无论在何种情况下均不计算利息。
六 、工程验收
工程具备竣工验收条件,由施工单位通知电力质检部门,电力质检部门组织有关部门人员验收,验收合格后,发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的任何问题,由发包人承担一切责任。
七、不可抗力
因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决,延误的工期相应顺延。
八、工程质量保修
1、本工程整体保修期为 1 年(按国家有关保修条款执行),自竣工验收合格之日起计算。
2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造
3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏,乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏,乙方负责维修,其费用由甲方负责。
4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的,甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失,该尾款不足以赔偿甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。
九、 双方责任
(一)甲方违约责任
(1)甲方严格遵守合同规定,如有违反,造成工期延误或乙方损失,甲方负责。
(2)甲方应当按时支付工程进度款,若因工程款迟付影响工期延误,由甲方负责。
(3)甲方不得无故解除合同,若未经乙方同意解除合同,全部责任由甲方负责。
(二)乙方违约责任
1、乙方未经甲方同意解除合同,需返还甲方已支付的款项,并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电,乙方承担全部违约责任。
4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工,若未经甲方同意擅自更换材料,乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。
十、合同争议解决
1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜,共同履行本合同各项规定。
2、本合同条款对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况签订补充条款,并与本合同具有同等效力,但不得与本合同想抵触。
3、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不称的依法向人民法院起诉。
4、合同订立地点:榕江县工业园区规划和建设局,本合同自签订之日起后生效。本合一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份,由双方各自分送相关部门。
发包人:(公章) 承包人:(公章) 住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 工地代表: 项目经理:电 话:传 真:邮政编码:开户银行:帐 号:合同订立时间:电 话: 传 真: 邮政编码: 开户银行: 帐 号: 年 月 日 鉴(公)证意见: 经 办 人: 鉴(公)证机关(盖章) 年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第21篇
主合同编号:
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲乙双方根据约定,为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、建筑和设备安全,根据<^v^安全生产法>等国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
第一条 工程项目:
施工地址:昌吉市高新区工业园
工程内容及范围:承包方承建的安装工程中所有劳务
开工日期:2016 年6月28号(以批准开工报告为准)
竣工日期:2016 年8月 28号
第二条 安全目标:
消灭重大事故,杜绝违章指挥和违章作业
第三条 甲方安全责任
1、开工前甲方应对乙方承担本工程安全施工的能力进行审核,将本单位安全管理要求、本施工区域设施、设备等情况对乙方进行全面施工安全技术交底,并有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施报甲方备案。对乙方在危险性的生产区域内作业所制订的施工安全措施,甲方应审查并督促实施。
3、甲方指派专人负责联系、检查与协调乙方执行有关安全工作规定。
4、甲方有权对乙方在安全施工、文明施工中存在的问题进行制止、纠正并发出安全整改通知书。
5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
6、施工中发生的甲方事故,由甲方负责调查、统计上报。
第四条 乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位,承担由于自身管理不善,或因乙方施工人员过失,所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、工地火灾以及一切人为责任事故的全部责任,而不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。乙方应切实履行以下安全责任:
1、乙方应保证所提供的承包工程劳务要求的相关资质证明材料应真实、合法、
有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《临时用电规范》、《施工安全检查标准》、登高﹑动火﹑破土﹑下罐(坑)﹑起重等有关安全施工制度及其他安全生产规定、制度。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员配备劳动防护用具、安全用具。
4、施工期间,乙方应设有专职安全管理机构,配有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。同时乙方指派_ _作为安全工作联系人。负责施工现场的安全管理、协调、监护工作。
5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁施工。
在有危险性的区域内作业,有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、生产设备停电﹑停运事件时,必须指定专门监护人,制定专项施工安全措施,经甲方审核、许可后监督实施。
6、大型独立施工项目还应编制施工组织设计,经甲方及监理单位审查合格后监督实施。
7、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具必须满足施工需要,经过检验符合安全规定,在施工过程中应经常进行检查维护。
8 、开工前,乙方应组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全考试,并将考试合格人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
9 、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求。一经施工,就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
10、乙方不得超越指定的施工范围进行施工,应在施工范围装设临时围栏或警告标志,并禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
11、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改并反馈
12、乙方施工过程中发生事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。同时,乙方人员在施工中发生的人身伤亡事故,还必须立即报告当地政府安全管理部门,^v^门、工会调查处理,并由乙方归口统计上报。
13、在施工过程中,因乙方责任造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故,由乙方承担全部责任并负责赔偿甲方的全部经济损失。
第五条 对由于第三者原因所造成的与本工程有关的责任事故,由所牵涉到的一方自行解决。
对于不可抗力的自然灾害所引起的安全事故,由双方共同协商解决;对于乙方应预料到、或已预料到,但未采取防范措施所引起的安全责任事故,由乙方承担全部责任。
第六条 甲乙双方联系方式及响应时间:
甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面方式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于 8 小时内予以响应。
第七条 施工安全保证金
乙方在工程承包合同签订后,开工前应当交付给甲方 5000元的安全保证金。乙方在施工过程中未发生违反安全管理规定行为,未发生人身伤害、设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还(不计利息);若施工过程中发生下列情况,扣除相应比例的安全保证金:
(1)发生重伤及以上人身事故、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备重大事故,扣除全部安全保证金;
(2)发生人身轻伤事故、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备事故,扣除50%安全保证金;
(3)发现违反安全管理规定行为,每人次扣款100-200元。
第八条 违约责任
1、乙方提供的资质证明材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
2、违反法律、法规、规章制度和本协议的规定,造成施工安全事故,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担 1000 元/人次的违约责任。
3、乙方未设置安全管理机构、未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
4、乙方人员安全工作规程抽考不合格或特种人员无证上岗,乙方应承担 100 元/人次的违约责任。
5、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。
6、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备,但尚未造成后果,乙方按 100 元/人次承担违约责任。
7、乙方对甲方提出的安全整改意见未及时整改的,每逾期一天,乙方按 100 元/天承担违约责任。
8、施工过程中发生人身伤亡、火灾﹑倒塌﹑吊装和设备事故有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担 50000 元/次的违约责任。
第九条 甲乙双方约定的其他事项:
1、进入现场必须戴安全帽,正确穿戴劳动保护用品,登高必须系安全带,下罐必须用36伏以下安全照明,现场有易燃物动火必须开动火票,违章每次承担1000元违约责任。
2、同一人二次违章,逐次加倍处罚。
3、实行定置化管理,保证消防通道,文明施工。
第十条 本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;
若经协商、调解不能解决争议的,双方同意向 工程所在地 人民法院提起诉讼。
甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
本协议有效期限:自2016年5月28日起至2016年12月30日止(安全责任有效期自主合同生效之日起至保修期期满之日止)。
本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本协议一式 四 份,甲乙双方各执 二 份
甲 方(盖章):新疆宏源盛通
电力工程有限公司 乙 方(盖章):
委托代理人: 委托代理人:
电网改造施工合同范文模板 第22篇
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及相关法律、法规规定,结合本工程具体情况,为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成分包施工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本劳务分包合同。
一、工作内容:
甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括:
分包范围及内容:无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫,本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆,以及室外总体平面等,改扩建总建筑面积为万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造,建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统,并需在系统建设中,考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统:
1、数字电视监控系统
2、防盗报警系统
3、光纤周界报警系统
4、电子巡更系统
5、一卡通系统
6、综合布线系统
电网改造施工合同范文模板 第23篇
甲方: 乙方:
根据《^v^经济合同法》有关规定和改造工程的有关要求,结合本工程的具体情况,为明确双方义务及权利,保证施工正常进行,经双方协商一致,特定立本合同。
第一条、 工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围: a.协助甲方进行消防申报审批验收 b.消防水、电系统改造 c.消防、电气检测 工程期限本工程具备施工条件且无不可抵抗力因素下 预计预计从日至_ _月__ _日。(工期从正式进场日开始计算)
第二条、 工程造价
本工程造价为:RMB: 元(大写: )
第三条、工程款支付
工程款的支付:签定合同后甲方按照下表约定分 3 次向乙方预付或支付工程款,甲方不按时拨付工程款,乙方有权进行停工,甲方承担由此造成的一切后果。
第四条、 不可抗力
签约双方中的任何一方,由于战争或严重的火灾、水灾、地震、暴风雨和其他不可抗力事件而影响合同履行时,受事件妨碍的一方对这种不能履行或延迟履行不负责任。
第五条、 工程监督
乙方供应的主要材料应符合国家要求,甲方有权监督工程材料及施工质量,如不符合规定,通知乙方返工重做,其费用及损失概由乙方负担。
第六条、 工地管理
1、乙方工人应严守施工现场管理制度,如有规定外行为触犯地方治安条例,所引起的纠纷,概由乙方负责,与甲方无关。
2、甲方需向乙方提供材料、设备的存放场地,并提供现场施工用电、用水等正常施工所具备的条件。
第七条、 工程责任
1、本工程验收前,现有已完成成品及未完之材料等皆归乙方所有,如保管不当而导致损失,概由乙方负责。
2、现场已竣工的工程成品保护,乙方应严格遵守,如发生损坏,乙方应负赔偿责任。
第八条、 工地清理施工中产生的垃圾,乙方应清除至甲方指定地点。拆除的管料、阀门等可回收物归乙方所有,乙方有权自行处理。工程完工后,所有工地废料、杂物及临时设备等,由乙方负责清运至指定堆放处。
第九条、 竣工验收标准与保修
1.乙方严格按照图纸施工,符合水暖施工规范要求。
2.在甲、乙方进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成,经验收合格后,再进行移交。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责免费保修一年。在保修期内确因乙方安装造成的质量问题,乙方应负责无偿修理。保修期满后乙方有责任对本合同的货物提供及时有偿的服务。
第十条、 保修条款
1、乙方在保修期内工作范围为:就工程所涉及的全部项目的损坏或质量问题进行更换或修复,属于甲方使用不当造成的损坏除外。
2、乙方保修工作方式:在甲方发现工程出现质量问题并电话通知乙方后3日(节假日包括在内)内,乙方必须安排熟练的技术工人完成整修或更换工作,费用由乙方承担。
第十一条、 解决纠纷方式
因履行本合同发生的争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向工程所在地区人民法院起诉。
第十二条、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效。
签约单位:
甲方(公章): 负责人: 日期:
乙方(公章): 负责人: 日期
电网改造施工合同范文模板 第24篇
甲方:
乙方:
本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下:
一、工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工
二、工程地点:济南欧亚大观商都工程部
三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。
五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。
六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。
七、价格:本工程量为综合包干价人民币元。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工:符合市容市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。
十、工期:天。
十一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。
十二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。
十三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准)
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第25篇
甲方:(简称甲方)
乙方:(简称乙方)
甲乙双方为承建房改造项目,依照《^v^合同法》、《^v^建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿和诚信的原则,结合工程具体情况,双方达成以下协议:
第一条、 工程概况
工程名称:危房改造项目
工程地址:*区域内*个行政自然村
工程内容:门窗、外粉涂料、屋内地面、房顶
质量等级:合格
承包方式:包工、包料
工 期:90天
小写:
第二条:甲方义务
对施工过程中的质量进行监督、指导。
负责施工过程协调工作,保证水电供应。
严格按照国家建筑施工规范进行施工。
乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。
不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。
做到文明施工,保持施工现场清洁。
第四条:工程款付款和结算办法
工地开始施工,门窗提前定做,预付合同总价款30%;工程达到70%时,支付合同总价款30%;工程达到95%时,支付合同总价款25%;工程全部竣工、验收合格后,支付合同总价款10%;余5%一年后无质量问题,七个工作日内全部退还。
工程在施工过程中,发生工程量增加和变化,需经甲方代表和用户签字确认。本工程结算依据执行《甘肃省建筑工程工程量清单综合单价》20xx年定额及相关配套的文件和《xx县建设工程造价信息》(近期)文件依实决算。
本合同所约定的专用条款和通用条款,均参照国家住房和城乡^v^和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本,并赋予他们相同的含义和词义。
承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担保修责任。
乙方应对施工过程中的安全负责,应全面关照施工现场家庭成员的安全,保持其管辖范围内的施工现场和尚未完工的工程处于有条不紊的状态,以免发生人身安全事故。乙方工伤事故及一切费用由乙方承担。
在施工过程中乙方应采取有效、合理措施,保护好家庭财产、避免环境污染。
每户必须在不影响主体结构、建筑设计规范的前提下进行改造。
本合同一式六份,甲方四分,乙方两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同范文模板 第26篇
户 主(甲方): 身份证号:
承建方(乙方): 资质证书(或专业证书)号:
乙方法定代表人: 身份证号:
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲方委托乙方承建海南省大中型水库危房改造民房,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
一、建筑项目 县(市) 镇(乡) 村委会 村 (户主)房屋 ㎡。
二、工程概况: 结构 , 层数:
工程形式:包工包料。
三、承建方式:甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。
四、甲方职责
1.甲方根据家庭人数,从《海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集》中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积,按每13㎡增加选择相应的住宅方案,增加的费用甲方自理。
2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。
3.甲方必须维护设计文件,不得擅自修改,未经同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
4.在施工中甲方有什么问题要及时给乙方人员说明并及时解决,过后乙方不再处理,增加费用部分由甲方自行负担。
5.在施工之中,由甲方造成的问题由甲方负担,由乙方造成的问题由乙方负担,乙方有权拒绝甲方无理的施工方法,如有坚持造成的后果,由甲方负责。
五、乙方职责
1.乙方必须按甲方指定的施工图纸施工,确保质量,服从甲方监督,施工中甲方发现不符合质量要求的及时给乙方说明,有权令其返工。
2.乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等,费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决,费用由乙方自理。
3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题,应由设计部门负责出具设计变更的意见书,不得善自变动。
六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责:负责推荐有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户,并将工程款根据本合同按时拨付给乙方。
七、县(市)建设工程质量安全监督站职责:负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量安全。
八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责:负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
九、建房工期
建房工期为 天,该工程由签订合同生效后10日之内动工。
十、承建工程价格及拨款方式
由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%,封顶拔付50%,竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款),工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计: (大写) 元(小写)。
十一、施工安全要求及质量问题责任
安全施工:甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。
工程质量:应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收,甲方又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
十二、工期延误
乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方书面确认,工期可相应顺延:
(一)自然灾害等不可抗力。
(二)设计变更和工程量增加。
(三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行。
(四)乙方以书面形式提出申请,但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行。
(五)甲方同意给予顺延的其它情况。
十三、付款方式
本工程竣工验收后,20个工作日内,由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。
本合同自各方签字后生效,生效后各方必须共同遵守执行。此合同一式六份,甲乙双方各持壹份,并送市县市县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。
十四、合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同范文模板 第27篇
甲方:
乙方:
受甲方委托,确定该工程由乙方施工,依照《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201)结合本工程具体情况,经甲方对乙方资质的审查,乙方具备施工条件,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商,特签订如下合同条款,以资双方共同遵守:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程性质:
4、工程日期:开工日期:
竣工日期:
5、质量等级:优良(以建设单位验收结果为准)
二、施工范围及工程量
1、安装VV224×35mm电缆线160米,φ100mm碳素波纹管150米,电缆沟开挖回填。
2、安装二块(20-80A)三相四线电能表及其相关调试。
3、电力部门所有增容报装手续的办理。
4、征地协调。
三、工程价款及付款方式:
1、本工程总价款为 元整。
2、付款方式:合同签订后,甲方一次性将全额工程款付给乙方。
四、甲方职责
1、图纸会审和施工安全技术交底:各工序开工前。
2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题,进行施工质量监督检查。
3、根据国家现行规范组织工程验收。
4、协助施工单位抓好安全文明生产。
5、监督检查施工的安全质量情况。
五、乙方职责
1、组织施工作业人员按期进入施工现场。
2、按施工图纸和甲方技术要求,进行施工安装。 2
3、施工现场必须做到安全、文明、卫生。
4、由于乙方责任,施工时设置必要的安全措施,施工期间所发生的一切生产,交通(车辆、人身)事故由乙方负责。
5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏,由乙方负全责。
六、工程质量
1、乙方在施工过程中执行如下标准:
1)《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88;
电网改造施工合同范文模板 第28篇
买方:_______(以下简称甲方)
卖方:_______(以下简称乙方)
根据《^v^民法典》及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,甲乙双方经充分协商,特订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量:
1.名称、规格、数量、单价
2.质量标准按下列标准执行:
所供电线、电缆必须符合现行国家标准,线径及长度均不得有负公差,需提供产品出厂合格证、检测报告、3C认证、青岛备案证、厂家的生产许可证(复印峻)以上材料复印峻需加盖公章。
第二条数量和计量单位、计量方法:
1.数量详见第一条。甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第条为准。
2.计量单位和方法:
3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法为:
4.包装方式和包装品的处理:包装必须保证货物运抵现场时完好无损。包装材料由乙方提供,包装费用由乙方承担。
第三条合同履行期限:
本合同履行期限自20xx年12月8日起至20xx年12月31日。该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前3日通知乙方。
第四条运输方式和交货地点:
1.交货时间:电线的交货时间为合同签订后3日内,电缆为20日内。
2.运输方式:方负责,卸货费用由
3.保险:
4.货物交付前,货物的灭失、毁损风险由乙方承担。
第五条验收:
1.验收时间:货物运输至甲方指定地点后,双方在小时内对品种、型号、规格、数量进行初步验收;如品种、型号、规格、数量不符合规定和合同约定的,甲方在验收完毕后的2日内向乙方提出异议和处理意见。对货物质量的异议不受时间限制,随时发现可以随时提出异议。乙方在收到甲方异议后,应在2日内负责处理;如果乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的,视为同意甲方提出的异议和处理意见,甲方有权将收到的货物自行处理,因此发生的费用和损失由乙方承担。
2.同规定的品种、规格、材质、数量质量不符,应在7日内提出异议。
3.程及消防工程规定的检验标准和方法,对产品进行检验。
4.甲方指定验收人为),除该指定收货人外,其他人员签认的单据不具有签收的效力。
5.本合同约定货物的质保期为另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的,双方同意以期限较长的为准。
第六条价格与货款支付:
1.单价:;暂定总价:为乙方将货物运送至甲方指定地点的综合价格,包含乙方成本、税费、运输、装卸、检测、售后服务等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。
2.每月的日为当月的结算截止日期,根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。
3.货款支付采用下列方式:
货款分期支付。合同签订后甲方支付20%预付款,甲方在收到乙方开具的正式税务发票后7日内,甲方向乙方支付货款70%,工程竣工验收后付至总货款的95%,剩余5%作为质保金,在质保期满后1个月内如无任何质量问题或已按甲方要求进行整改并赔偿甲方受到的各项损失后无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。如遇国家政策调整,实行营业税改增值税,则乙方应根据甲方要求提供增值税专用发票,合同价格保持不变。
4.货款支付方式:
第七条双方权利义务
(一)甲方的权利义务:
1.甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。
2.按合同约定支付合同价款。
3.甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的货物。
4.按合同约定对货物进行检验和验收。
5.接受乙方提供的培训和保修服务。
(二)乙方的权利义务
1.按合同约定的技术标准和质量要求供应货物;同时乙方应考虑甲方的施工特点,精心组织、配备足够的运输能力和必要的储存场地以保证甲方需要。
2.及时向甲方提供货物合格证书及甲方要求的其它相关资料。
3.乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关,乙方保证货物无权属上的瑕疵、无知识产权争议,如给甲方造成的任何损失均由乙方承担。
4.本合同货物质保期程中出现任何问题影响到甲方正常使用的,乙方须在收到甲方通知后3日内进行维修或更换,因此产生的费用由乙方承担。质保期满后,乙方接到甲方通知后7日内进行维修等服务,乙方应对甲方合理收费。
第八条甲方违约责任:
1.乙方按甲方的供货计划供货并已实际交付甲方后,经甲乙双方协商后甲方退货的,不承担违约责任。
2.甲方无故拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。
第九条乙方的违约责任:
1.乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款
2.乙方所交货物种类、型号、规格、花色、包装不符合同规定的,如甲方同意使用,应按质论价;甲方不同意使用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
3.乙方逾期交货的,每逾期一日,应按照合同总金额‰向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失;同时,甲方有权向第三人采购同种类货物,因此增加的费用由乙方承担。如逾期超过3日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。同时,甲方有权向第三人采购同种类货物,因此增加的费用由乙方承担。
4.乙方提前交付货物的,甲方无需提前付款,如因乙方提前交付货物导致甲方增加费用的,该增加的费用由乙方承担。
5.乙方不能随车提供货物合格证书或其他单证的,甲方有权拒绝收货,因此产生的费用和损失由乙方负责。
6.在质保期内,乙方未按要求进行维修或更换的,乙方应向甲方支付违约金,甲方有权交由第三方进行维修,由此产生的费用和损失亦由乙方承担。
第十条不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件发生后24小时内通知对方,并在不可抗力事件结束后_5_日将有权机构出具的不可抗力证明提交对方后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条争议解决:
甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成的,双方约定向青岛仲裁委进行仲裁。
第十二条其它事项:
1.本合同项下的债权均不得转让,也不得用于担保。
2.合同如有未尽事宜,由双方协商解决,签订补协议。
3.双方来往函件,按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的___7__日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
4.甲方工程结束若有部分剩余产品,按本合同价退货,退货运费由甲方承担。
5.乙方在履行合同期间,应执行国家及行业有关安全质量的法律法规,如卖方在履行合同期间发生安全质量问题,乙方应负全部责任,并负责赔偿;
6.乙方在履行合同期间,应执行国家及行业有关环境保护及职业健康方面的法律法规,如乙方在履行合同期间出现环境污染问题及职业健康问题,乙方应负全部责任并负责赔偿。
7.本合同自双方签章之日起生效。本合同一式____份,甲方执肆份,乙方执两份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
电网改造施工合同范文模板 第29篇
甲方:_________(以下简称为“甲方”)
乙方:_________(以下简称为“乙方”)
为了明确甲、乙双方的权利义务,甲、乙双方就合作中有关安全责任事宜,友好协商,根据相关法律法规的规定,达成一致,共同订立本协议信守执行。
一、乙方在工程勘察、设计、施工、监理、维修、维护、安装、保养、检修、保修等过程中,应注意双方及第三方的人身、财产安全,负责合作期间安全工作。
二、乙方负责制订安全制度,根据工程不同特点,编制安全手册,对职工定期进行安全知识培训,作好防火、防盗、安全用电、规范施工等安全防范、管理工作。
三、乙方开展工作前10日,作好安全准备工作,将工程及维护安全防范措施、应急预案提交甲方留存。甲方可以对乙方的安全措施、应急预案提出建议,供乙方参考。
四、乙方认为需要甲方提供必要的安全设施,乙方应提前10日列明明细交给甲方。经甲方审核同意,乙方领取。对甲方提供的设施、工具,乙方负有保管、维护、管理责任。
五、乙方在工程勘察、设计、施工、监理、维修、维护、安装、保养、检修、保修等过程中,对自有或管理、维护的财产安全负责。双方合作期间,乙方自有或管理、维护的财产丢失、毁损、灭失,或造成甲方、乙方或第三方人身、财产损害等情形,均由乙方_____承担赔偿责任。
六、乙方在工程勘察、设计、施工、维修、维护、安装、保养、检修、保修等过程中,对自身员工或任何第三方人身、财产造成侵害的,应由乙方负责协调解决并独自承担赔偿责任。
七、因第三方侵害乙方人身、财产等权利,应由乙方自行处理并自行承担相关风险和责任。
八、保修(或合作)期内,乙方不履行或不能全面履行应尽义务,造成甲方或任何第三方人身、财产损害的,由乙方承担赔偿责任。
九、因乙方的勘察、设计、施工、监理、维修、维护、安装、保养、检修、保修中存有缺陷、隐患,导致损害发生的,乙方承担赔偿责任,不受保修期限的限制。乙方对承揽业务的质量终身负责。
十、本协议效力及于协议订立前后乙方参与的所有工程、合作项目,本协议如有变更,须经双方协商一致并订立书面协议。
十一、未经协议另一方书面同意,一方不得转让本协议项下任何权利义务。
十二、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有相同法律效力。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
电网改造施工合同范文模板 第30篇
发包人: 承包人:
鉴于发包人拟委托承包人承担 工程(以下简称“工程”)的施工任务,且承包人同意接受该委托。根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。
第1条 工程概况
工程名称: 。
工程地点: 。
工程概况:
第2条 承包范围 承包范围:
第3条 合同工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日 第4条 工程建设目标
质量目标::建筑工程:分项工程合格率为100%,分项目工程优良率≥98%,单位工程优良率为100%,观感得分率≥95%(国标90%);安装工程:分项及分部工程合格率为100%,单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良,不发生一般施工质量事故;工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。
电网改造施工合同范文模板 第31篇
甲方(债权人):
法人代表发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
按照《^v^民法典》和《^v^电力法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,为了明确责任,便于施工,结合本工程的具体情况,双方达成以下协议:
一、工程项目及内容(工程概况)
1.工程名称:____________
2.工程地点:____________
3.工程内容或承包范围:__________________
4.图纸:图纸是乙方施工的依据,一式三份,甲乙双方各持一份,客户中心一份。
图纸提供方式:电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。
二、合同工期
开工日期:___年___月___日(不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期),竣工日期:___年___月___日(注:工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。
)合同工期总天数为___天,如因甲方未能提供工程施工的条件(工程手续、场地等)或因其他原因耽误乙方施工,致使工期延期,因此造成的损失由甲方承担。
如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工,工期顺延。
三、承包方式:_______________________
四、工程总价:______________________
五、工付款方式
1.工程开工前,甲方预付乙方工程款_________元(大写:__________整),用于工程前期线缆铺设。
2.设备到甲方指定安装位置,甲方支付乙方________元(大写:__________整)
3.乙方安装完毕,经设备可正常用电,经相关部门验收合格,甲方在_____年__月__日前付清剩余________元(大写: _________整)
六、工程质量及验收
1.乙方对设计单位的设计图纸应会审,应按图施工,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
2.乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工,不合格的工程不准交工。
如因乙方责任造成返工者,则有乙方承担一切损失。
3.工程验收:自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内,由甲乙双方提请相关电力部门验收。
4.甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作(场地清理等保证施工顺利进行)。
七、违约责任:如有违反本合同相关事宜的,违约方应向对方支付本工程价款总额 %的违约金。
八、施工安全:在施工过程中,由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工,在施工期间造成的一切事故或损失,由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。
施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。
九、设备质保、维保
1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家,技术规范符合国家法律法规要求的,否则带来的一切后果由乙方负责。
2、设备质保期_____年,日常维保由乙方负责。
十、争议:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,如协商不成功,则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。
十一、其他
1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料,并尽力提供便利的施工条件。
2、在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需全部费用由乙方承担。
十二、本协议未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
十三、本协议一式___页___份,甲乙双方各持____份,自双方签字盖章后生效。
发包方(甲方公章): 承包方(乙方公章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
电网改造施工合同范文模板 第32篇
建设单位:(简称甲方)
施工单位:(简称乙方)
一、工程内容:
1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50#杆塔路径进行改造设计;
2、负责对改造使用的铁塔提供图纸(包含土建施工图和铁塔图纸);
3、组装779和7713铁塔并负责切改线路;
4、负责拆除原有47-50#杆塔;
5、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够;
6、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。 以上工程内容经双方协商,总计费用为贰万元( 元)。
二、甲方应付责任:
1、负责在铁塔具备架线前的工程场地联系和协调工作。
2、负责线路的停、送电联系。
3、根据乙方提供图纸及施工要求,按图纸进行质量验收。
4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料。
5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。
6、乙方进场前甲方预付30%施工费,工程验收后30天内一次结算付清。
7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。
三、乙方应付的责任:
1、乙方应严格按照图纸要求进行施工,严把质量关,因施工质量不合格的返工,造成的责任由乙方全部承担。
2、乙方接到甲方通知切改线路时间后,应提前3天到现场,并组织人员做切改准备。
3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。
4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理,配备人员必须经国家有关机构认可,对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。
5、乙方在施工中严格加强材料管理,不得丢失和浪费。
6、本工程从甲方联系停电时间起,共5天,乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的`影响受阻,工程顺延。
四、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。
五、未尽事宜,双方协商解决。
单位公章 :单位公章:
代表人签字: 代表人签字:
年 月 日 年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第33篇
建设单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》及相关法律、法规,结合本工程具体情况,甲乙双方在平等互利的基础上,遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工
2、工程地点:新华路与纬八路交汇处西北角
二、承包方式及范围
承包方式:包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。 承包范围:
1、供电系统设计。
2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;
3、供电系统施工:龙山路过路Ø150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程,乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。
4、整理工程施工验收资料
5、协调与供电部门的关系,办理施工验收手续。
三、工期
20xx年7月15日至20xx年8月15日。
四、工程造价及付款方式
该工程实行包干价:总造价人民币68万元整(含税),大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。
总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。
付款方式:
1、合同签订后2日内,甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;
2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后,甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。
3、剩余5%作为质保金,从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修,甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。
五、箱变技术要求
1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置,高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备,以达到验收通过为准;
2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等,所有柜体内外必须要有标示牌;
3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;
4、变压器采用2台(±2×)/变压器(产品是铜芯,“达驰”牌);
5、高压柜体壳体采用覆铝锌板,低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);
6、母排要求铜母排,国家标准T2铜排,质量标准参照国家标准规范要求;
7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。
六、安装质量标准
1、甲乙双方约定本工程施工质量标准:按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。
2、乙方提供的材料、设备质量标准:执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的,乙方承担赔偿责任。
3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。
4、 由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;
5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象,甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外,并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。
七、双方责任
甲方责任:
1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。
2、施工现场必须具备施工条件,否则因此造成的工期拖延,乙方不负责。
3、及时支付工程款。
乙方责任:
1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份,以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;
3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。
4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工,严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定,确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过,乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期,每拖延一天按合同总造价的3‰,给甲方赔偿损失。
5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程,须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。
八、质保期
箱变、高压分接箱质保期二十年,其它质保期两年。在质保期内,乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的,应给予甲方相应的赔偿。
十、合同生效
合同生效时间:
本合同双方签字后生效。本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同范文模板 第34篇
发包人:彭开飞 (简称甲方) 承包人: (简称乙方)
一、工程内容
1、工程名称:怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作
2、工程内容:
、本工程款壹万玖仟捌佰元整,本工程完成后一次性付清。
、新敷设*120电95m,*70电缆30m,新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;
、本次工程受电容量为500KVA,配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台,新装10KV进线柜1面、出线柜1面;
、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组,#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;
、新立YB190-15杆2组,新设GJ-70拉线2组;
、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167*7)75m;
、制作高压部分;
、所有设备需可靠接地;
、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口,现场协助安装。备注:工程内容中涉及具体数据之条款,其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。
3、乙方应对工程质量负责,如验收中发现质量不合格,经鉴定确系乙方责任者,乙方应负责返工,其费用概由乙方承担。
4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合,并明确相互的安全面责任,乙方在施工范围内发生的安全责任,应由乙方全部负责。
5、本合同未尽事宜,可由甲、乙双方另行协商签订补充协议,协商不成,任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。
6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第35篇
建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方):
根据《^v^经济合同法》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过甲乙双方协商签订本房屋维修改造工程合同。
第一条 工程项目
(一)工程地点:
(二)工程内容:具体详见附件一维修改造项目工程细则
(三)承包方式:包工包料
第二条 工程大包价为人民币 520元/平方米
第三条 合同工期
1.双方商定总工期 40天。
开工日期: 20xx 年 03 月 24日,竣工日期: 20xx 年 05 月 2 日
2.如遇因遇人力不可抗拒的自然灾害等造成的停工,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
第四条 工程质量标准和保修期
(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收
(二) 工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算,
(三) 属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。
第五条 材料设备供应
工程所需材料由乙方采购,要求使用国标材料。
第六条 付款方式
(一)开工3天内,甲方每户付工程款10000元给乙方;
(二)乙方完成主体工程时,甲方每户再付工程款10000元给乙方;
(三)当工程竣工验收合格后,甲方支付剩余全部工程款(以面积决算为准);
第七条 责任范围
(一)甲方责任:
1、负责解决施工用水、用电;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
① 乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
② 乙方现场施工人员应无条件遵守施工场内各项管理规定,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。
③ 乙方施工期间损坏原有建筑物由乙方负责。
2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
4、施工不能影响道路交通。
第八条 其它事项
(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”
2、甲乙方须分别签字认可;
3、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔偿乙方停工的误工损失;如遇执法通知停工且工地已经开始作业,上午出现算半天,下午出现算全天。
(四)合同未尽事项,经双方研究另立补充协议,与本合同同具法律 效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条 本合同一式 贰 份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同范文模板 第36篇
篇一:输电线路合同
发包方:齐齐哈尔电业局
总承包方:河南省防腐保温开发有限公司
第一条:工程概况
工程名称:输电线路铁塔防腐
工程地点:220千伏冯拉*线1号-233号
承包内容:220kv冯拉*线:1号-233号其间铁塔防腐工程日期:自2012年6月18日至2012年6月30日工程质量:合格
合同金额:元
第二条工程造价及进度款拨付
1、工程预、结算确定原则:按着文件规定、相应定额、取费标准及造价信息等指导*文件为依据编制工程预、结算。以省公司批准的工程概算控制工程造价。
2、按照预算定额确
电网改造施工合同范文模板 第37篇
甲方:_______________
乙方:_______________
为确保高压输电线路安全供电,防止在输电线路保护区内建筑施工过程中造成人身伤亡和设备事故,经甲、乙双方协商,共同签定安全施工协议,内容如下:
乙方安全责任:
一、凡是施工现场的各种大型机械,例如:塔吊、井字架、汽车吊、翻斗车、挖掘机、布料车、打桩机等等设备,不得进入高压输电线路保护区(线路两侧米范围内)内作业,大型机械旋转范围内其最前端与带电导线的水平距离必须保持米以上。
二、保证作业塔吊经有关部门检验合格,在有效使用期限内。塔吊在线路侧作业时,不得吊装超重或长度超过7米的物件,风力大于5级应停止作业,并将吊绳收起。
三、做好在施工现场范围内输电线路杆塔的安全防护措施(如做安全护栏和防撞墙等),各种运输车辆不得碰撞输电杆塔、拉线等电力设施,不得在杆塔、拉线周围10米范围内取土。
五、要确保施工工具、材料堆放的位置远离高压输电线路米以外,并采取保证电力设施安全的必要措施。
六、在输电线路附近的高层建设施工时,不往输电线路侧抛掷任何物件,要采取可靠措施防止建筑垃圾飘浮物刮至输电线路上造成故障。
七、在输电线路保护区内装设或拆除脚手架、剪伐树木时事先和甲方取得联系,经会签同意后方可施工。
八、在施工现场设置专职安全员(监督员),负责检查施工安全、布置落实安全措施和现场监护确保线路安全运行。
九、一旦发生施工影响的线路故障,马上停止工作,保护现场,及时抢救伤员,立刻向有关部门和供电公司报告。
十、由于违章施工造成的一切人身、设备伤害和损失后果自负。
甲方安全责任:
一、对乙方现场作业人员进行输电线路防护的安全知识宣传和指导。
二、对施工现场的输电线路防护措施是否安全可靠进行检查,对乙方施工现场提出保证安全的要求,并监督实施,制止危及输电线路安全运行的施工行为。
处罚:
乙方如没有落实安全责任,甲方将报请政府电力管理部门对施工现场终止供电,并处予10000元及以下罚款;造成输电线路故障跳闸的,甲方将报请政府电力管理部门对施工现场终止供电,责令其停止作业,进行整改,赔偿甲方经济损失,视其情节处予50000元及以下罚款,并追究肇事者的法律责任。
甲方:_______________(公章)
负责人:_______________
线路专责人:_______________
电网改造施工合同范文模板 第38篇
简称甲方
简称乙方
一、 甲方危房改造面积为620平方米,每平方米按300元计算,总投资为万元。
二、 甲方为了巩固“普九”成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量,不得偷工减料,如40年有质量问题,由乙方承担一切责任。
三、 二楼前后出阳台,靠街道阳台为封闭型,配铝合金窗,院内阳台不封闭,每两家工艺楼梯,楼梯顶各设水箱一个,屋面盖红瓦,用夹板材料打吊顶。
四、 外墙全部粉刷渣子,内墙以涂料为主,卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线,门窗必须带纱门)
五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故,(包括社会上来人扯皮打架闹事等,)所有大小事故乙方负全部责任。
六、 签字之日后半个月动工,3个月完工。动工时预付资金3万元,交房时再付3万元,其余欠款由承包人垫资,学校分四年平均付清。
七、 甲乙双方必须信守合同,合约从签字之日生效,合约一式两份,甲乙双方各持一份。口说无凭,立约为据。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同范文模板 第39篇
发包人:
承包人:
依照《民法典》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:;
2、工程地点:;
3、工程范围:;(详见施工图纸内容);
4、承包方式:_.
5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)
二、合同工期及工期延误
1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金,算至验收合格之日;
3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;
d设计变更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币),小写¥.
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;
2、纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;
3、工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;
4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;
3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。
十一、争议解决
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括:
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:____________________
本合同共_页
发包人:_________承包人:
住所:__________住所:
法定代表人:_______法定代表人:
电话:__________电话:
传真:__________传真:
开户银行:________开户银行:
账号:_________账号:
邮政编码:________邮政编码:
电网改造施工合同范文模板 第40篇
以下简称甲方
以下简称乙方
甲乙双方本着平等、合作、互利的原则,经友好协商达成本协议条款。
一. 乙方为甲方承担通信线路工程施工。
工程项目以甲方提供的工程设计(施工图)或甲方开具的《派工单》为依据。线路抢修等特殊情况,以甲方代表(项目经理)通知为依据。
二. 合作年限
甲乙双方合作年限为一年,自双方签字后计算。如一方有违反本协议条款的,另一方有权解除本协议。如一方需提前终止本协议,应提前1个月通知另一方协商,对相关事宜作出妥善处理后,终止执行本协议。一年合作期满,如需续约,应另行签订协议。
三. 乙方承担工程项目为乙方包工。工价如下:
1 、新立杆路架设7/吊线架设光电缆,每杆公里2700元(包括设置7/拉线、预留架安装、预留光电缆处理、接地保护、光电缆保护、三线交越保护、挂标志牌、号杆等)。
2、 新立杆路架设7/吊线,每杆公里2200元(包括第1款中相关各项)。
3 、原杆路架设7/吊线架设光电缆,每杆公里1350元(包括第1款中相关各项)。
4、 原吊线附架光电缆,每杆公里790元(包括第1款中相关各项)。
5 、管道内穿放4孔子管,每公里1035元(穿放1孔、2孔、3孔等折合成4孔计算)。
6、 子管内穿放管道光缆,每公里1150元(包括人孔抽水、光缆预留处理、保护、挂标志牌等项)。
7、 架设7/墙壁吊线,每公里1350元。
8 、墙壁吊线上架设光电缆,每公里1350元。
9 、钉固墙壁光电缆,每公里850元。
10 、直埋管道(深度米以上),1孔4元/米,2孔5元/米,以此类推。
11 、安装引上管,1孔2元/米,2孔3元/米,以此类推。
12 、单立电杆,8米杆60元/根,9米杆70元/根。
13 、单设7/拉线,50元/条。
14、建筑光交箱基础,包工包料250元/个,安装光交箱150元/只。
15 、建筑500*500手孔,包工包料250元/个,手孔盖板、口圈由甲方提供。
16 、除1-15款外,其它项目,原则上参照定额,按每工日26元计算。
电网改造施工合同范文模板 第41篇
______施工队(以下简称甲方):
代表:
地址:
电话:
______施工队(以下简称乙方):
代表:
地址:
电话:
根据《^v^合同法》及电力建设相关规定,遵循平等、双赢、自愿、公平公正和诚实守信的原则,经甲、乙双方协商一致,就甲方与方共同合作______电力工程项目签订本合作协议。
一、工程概况及合作方式
1、工程名称:
2、工程地址:
3、合作时间:从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
4、合作方式:
(1)甲方施工队负责从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的电力工程施工,占股_______%。
(2)乙方施工队负责从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的电力工程施工,占股_______%。
二、进场时间
1、甲方施工队进场时间:_____年_____月_____日。退场时间:_____年_____月_____日。
2、乙方施工队进场时间:_____年_____月_____日。完工时间:_____年_____月_____日。
三、双方的权利义务
1、甲乙双方应按时进场施工,按时完成工程项目。
2、甲方施工队退场时应清理施工现场,并指派专业人员与乙方施工队进行工程交接。
3、甲乙双方都应认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,并根据实际情况制定实施细则,但不得与上级规定相抵触,不得降低安全标准。
4、双方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构,落实岗位安全生产责任制。
5、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料,并尽力提供便利的施工条件。
6、工程安装使用的设备材料由各自施工队伍负责,并制作报表以便结算时核对。
四、工程验收
1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向供电部门和甲方提供完整竣工资料,并组织验收,依是否通过电力部门验收为准,但违法违规通过验收的除外。
2、验收不合格的部分,由施工时负责的施工队伍负责。不合格的部分应采取修理、更换等补救措施。如果工程达不到合同要求,不合格施工的队伍应承担赔偿责任,合格的那一方施工队不负责任。
五、工程价款与支付方式
1、工程总价:_______元整。(大写______元整),工程变更以实际发生增减工程量进行决算。
2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。
3、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例分成,其中甲方占股权分成______%,乙方占股权分成______%。
六、违约责任
1、在合作期内,项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目,导致工程施工进程有困难或者工程无法按时完工的,违约方同时赔偿被侵害方的损失和其他因违约方违约而支出的必要损失。
2、合作方如有一方违反本协议,则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。
七、争议解决
凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争执,应通过友好协商解决。如不能解决,双方同意通过_________仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会做出的裁决是最终的,甲乙双方均应受其约束,仲裁费由败诉方承担。
八、其他
1、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本协议一式_____份,自双方签字日起生效,双方各执_____份,均具同等法律效力。
3、本协议履行地点:__________。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
电网改造施工合同范文模板 第42篇
甲方: _______________乙方:_______________
依照《民法典》、《建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。
第一条 工程概况及承包范围
1、工程名称:_________行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程
2、工程地点:_________行政三路
3、承包范围:本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容
4、承包方式:包工包料交钥匙工程。
第二条 工期
1、本工程工期总天数为:5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日
第三条 甲方应承担的工作与责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条 乙方应承担的工作与责任
1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找,收集管线资料,借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
甲方______________乙方______________
日期______________
电网改造施工合同范文模板 第43篇
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容:
2、工程安装费 万元(具体明细见附表):
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式:
、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%
、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
电网改造施工合同范文模板 第44篇
甲方:
乙方:
在平等合理的基础上,经友好协商,长顺县(以下简称甲方)委托李海军(以下简称乙方)承担幼儿园用电线路改造工程,现就有关事宜,双方达成以下协议:
一、基本原则
(一)乙方向甲方提供工程施工,乙方有权依照规定收取合理的服务费用,甲方亦应履行相应的支付义务。
(二)如乙方非因其自身的过错而不能提供或者不能完全提供工程施工时,应及时通知甲方,并应尽最大努力协助甲方从其他渠道获得相同或者类似的服务。
(三)乙方向甲方提供工程施工服务,必须符合双方同意的用途以及国家规定的有关标准。
(四)对于双方任何一方因违反规定而给对方造成的损失,该方应向对方承担违约赔偿责任。
(五)双方中任何一方履行义务时,对方应提供合理的、必要的协助。
二、工程施工服务的基本内容
工程名称:第二幼儿园外电力部门供电主线连接至幼儿园内用电明线改造为地埋
三、 工程工期:
20xx年8月 15日——20xx年 8月 25日
四、 承包方式、合同金额及付款方式
1、承包方式:包工包料。
2、根据预算,合同总金额为15900元
3、付款方式:工程竣工后,经甲方验收合格,一次性付款。
五、产品质量及安全
1、乙方保证所供货物是全新的、未使用过的,完全符合规定的质量、规格和性能的要求。
2、施工安全
A、乙方按有关规定采取严格的安全保护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用。若发生重大伤亡事故,乙方工地代表应及时上报有关部门并通知甲方工地代表,甲方要积极配合并为抢救提供必要的条件。
B、乙方在动力设备、高压线路地段以及交通路口附近施工前,应向甲方代表提出安全措施,经甲方批准后实施。
六、货物及运输
1、乙方负责安排运输,并负责到交货地的全部运杂费。
2、乙方应在货物备妥待运后,将货物运输情况通知甲方。
3、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输,确保货物安全无损运抵施工现场。
4、乙方提供的货物到达现场后,甲方应及时组织人员清查,协助完成入库工作。
七、双方义务
1、甲方为乙方到场卸货提供支持,并提供必要的场地和货物库房,以及供水供电等设备。
2、乙方按设计和工期范围供货并完成工程中系统安装调试。
3、乙方按清单中货物的技术协议参数提供相关货物。
4、乙方施工过程中,安全风险责任自负,施工中乙方人员发生伤亡等事故由乙方自行承担责任。
八、工程验收
在本项合同下,各项施工工作由乙方成功完成后,甲方组织人员现场验收。合格后,由甲方签发验收报告。
九、合同生效
1、本合同经双方代表签字后生效。合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充约定,补充约定与本合同具有同等效力。
2、本合同自签字之日起生效,双方均不得随意变更或解除合同。
3、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方代表签名:
乙方代表签名:
20xx年8月19日
电网改造施工合同范文模板 第45篇
*方:
乙方:
*方教学楼由于电线接入时间比较长,线路已经老化,经常出现一些问题,严重影响教育教学工作的正常开展及全校师生安全,经学校校务会议研究,决定改造线路。经*乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、工程名称:教学楼全部用电线路改造工程
二、工程范围:
1、每层教学楼主线更换。
2、教室(包括办公室等)内所有老线路及开关、灯头、灯泡的更换
三、工程工期:2015年7月20日至2015年8月5日。
四、工程承包方式:包工包料。
五、工程安全:
1、乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,*方不负责乙方在施工中的安全。
2、乙方在施工中要对*方全校师生人身安全高度负责,杜绝外来人员进入施工现场。
3、乙方对*方电器财产高度负责,如果在施工中由乙*作不当造成师生人身安全,电器财产损坏由乙方负全部责任。
六、工程造价:
经*乙双方现场勘测考查协商确定费用:玖仟捌佰伍拾(¥9850。00)元整
七、材料检验:
施工前乙方先将材料运到*方指定地点由*方检验,经检验合格后将材料全部放在*方指定地方并妥善保管。
八、施工要求:
1、线路规划由*乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方*作不当毁坏*材料,乙方要赔偿相应的材料。
4、线路布置尤其是线路接口必须做到防触电安全标准。
九、付款:
施工完成经*方检验合格并试用20天无异样,全额付款。
十、其他事项:
合同外其他未尽事宜有双方协商解决。
十一、本合同自签订之日起生效,具有法律效力。本合同一式三份、*乙双方各执一份、*方报账用一份。
*方:乙方:
*方代表签字:乙方签字:
年月日年月日
电网改造施工合同范文模板 第46篇
甲方:
乙方:
交款单位:
根据《^v^合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,甲方将 工程承包给乙方施工。现双方经协商,达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:鲅鱼圈区
3、工程内容:
4、工程承包方式:包工包料
5、工期:工程拟定 年 月 日开工, 年 月 日竣工,工程有效工作日为 天,以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。
6、工程结算方式:实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容,签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素,签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整:
⑴因设计变更对工程造价有影响时。
⑵因甲方原因拖延开工超过三个月及以上,应依据市场价格变化。
合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算,调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。
7、合同价款:合同价款为 元人民币,最终价格以第一条6项工程结算方式计算的合同总造价为准。
二、甲乙方驻工地代表
1、甲方驻地代表:
2、乙方驻地代表:
三、甲方工作
1、负责施工场地,具备开工条件,同时使施工场地满足施工运输需要。
2、开工前,接通施工场地水源、电源,拆迁现场内民房和障碍物。
电网改造施工合同范文模板 第47篇
电力施工合同范本
(一)
发 包 方: (以下简称甲方)
承 包 方: (以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容: 承包形式:
第二条 工程总价
合同总价为(B): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整)
3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整)
4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;
3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
电网改造施工合同范文模板 第48篇
甲方:_________________
乙方:_________________
针对__________工程的__________工作,为明确双方的安全责任,防止乙方施工人员发生事故,经双方协商签订协议如下:
一、甲方的安全责任:_________________
1、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
2、在工作中,派专人进行检查、督促,及时协调和解决施工中出现的问题;
二、乙方的安全责任:_________________
1、乙方派出的施工人员必须是经过相关安全教育培训的人员;
2、复杂或危险性较大的工程,应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底,使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”,并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。
5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导,对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改,否则,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况,乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所,不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时,必须停止施工并主动与甲方联系,待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助,共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故,由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)
六、其它需要约定的事项:_________________
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方代表盖章:_________________
乙方代表盖章:_________________
年月日
电网改造施工合同范文模板 第49篇
发包方:(甲方)
承包方:(乙方)
根据《^v^合同法》及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包范围:
5、承包方式:
6、承包单价:
二、工程合同造价(含应纳税费):
三、工程工期施工工期为天,自年 月 日至年月 日。实际工期以甲方通知进 场的次日起计。
四、工程质量标准和保修期。工程质量标准:工程质量检测结果以市政建设工程质量安全监督检测报告为准。道路及检查井等的工程质量应符合市政道路验收标准的要求。。工程保修:保修期自验收合同格之日起起为期年/月,保修期内若需要维修(除甲方 原因造成,乙方负责及时维修,费用由甲方支付),乙方须在甲方要求时间内 免费维修完毕,否则甲方不予退还保修押金。
五、材料设备供应
1、工程所需材料:由负责采购至施工现场施工。
2、工程材料要求:
3、工程材料和设备差价处理:
4、设计变更与工程材料:
六、工程款支付和结算
1、工程款支付形式:甲方将工程款按以下方式划入乙方帐户: 收款银行: 收款单位:银行帐号:
2、结算方式:
七、双方责任
1、甲方责任: 按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。
2、乙方责任:
(1) 收图后,在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场;
(2) 按施工规范做好施工质量、安全管理,指定安全防火责任人;凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并报告甲方及有关部门;
(3) 做好施工原始记录,按甲方要求报施工计划和完工报表;
(4) 委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题;
(5) 施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担;
(6) 施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时,应立即通知甲方和设计单位到现场进行处理;
(7) 工程竣工天内完成场地清理,保质保量、按时交付甲方。
八、工程验收
1、 凡隐蔽工程,乙方必须填制记录表,持表通知甲方检查验收,甲方接通知后天内到现场验收,经检验合格并符合设计要求,双方签字后方可进行下一道工序施工,未经验收合格,乙方不得擅自进行隐蔽,否则一切责任及返工费用由乙方负责。
2、 验收依据:
3、 验收方法:
4、 施工图修改:
九、违约责任
1、 甲方未按照合同规定履行,出现以下情形的工期顺延,实际工期以甲方确认为准。
(1) 不按期交出施工场地、接通水、电源;
(2) 因图纸或设计变更未及时送达乙方;
(3) 逾期组织验收;
(4) 其他甲方原因造成的。
2、 乙方违约责任
(1) 乙方提供的用料与约定不符的,乙方必须无条件更换为与约定相符的用料,且工期不顺延。
(2) 乙方逾期完工的,每逾期一天,须向甲方支付合同总造价 赔偿金。%的
(3) 保证施工质量符合有关施工规范的要求,如因乙方责任造成甲方经济损失,按 甲方经济损失的 %赔偿并无偿返工。
十、其它约定条款:
1、 乙方必须按图施工,如施工图发生变更,甲方应以书面形式通知乙方。
2、 在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施,一切安全责任由乙方负责。
3、 甲方提供施工及生活用水源、电源,由乙方自行安装分表计费,施工及生活水电费由乙方支付。
十一、争议解决办法:
本合同发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,双方同意按以下第 式解决:
1、向仲裁委员会申请仲裁;
2、 向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同期限及生效
本合同经双方盖章签字生效,至工程竣工验收付完款后止。本合同正本份,双方各执份,均具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同范文模板 第50篇
委托方(甲方):
受托方(乙方):
一、委托(受托)任务及内容:
根据《^v^合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定,甲乙双方经协商一致,订立本协议。
二、委托方式:
按施工要求进行包工包料。
三、甲方责任:
1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。
2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。
3、为了保证工程质量及施工顺利进行,甲方应派出工地代表1-2名,对乙方工作进行质量监督,办理签证手续。
4、甲方派出的工地代表,应对甲方承担责任,若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。
四、乙方责任:
1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。
2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。
3、乙方必须按施工要求进行施工,质量达到电力相关规程标准要求,若因施工不良造成的事故或返工,其责任和费用由乙方负责。
4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务,不得拖延。
5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。
6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责,甲方概不负责。
五、其他事项:
1、在施工途中如遇设计需要变更时,由甲方通知设计单位赴现场解决,变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。
2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。
3、因人力不可抗拒的自然灾害,影响乙方施工进度时,竣工时期按实际影响天数顺延。
4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。
六、工期与验收:
1、乙方自签订本合同之日起,尽快安排施工与作业申报,开始施工,工程全部完成后交付使用。
2、工程竣工后,乙方通知甲方,甲方收到通知后十天内组织人员进行验收,逾期不办则按工程验收合格处理。
3、如因乙方施工质量不良,造成运行后的故障,乙方负责赔偿甲方经济损失。
4、乙方负责壹年期内免费保修。
5、竣工时间年月日完成。
七、合同价款及付款和结账方法:
1、合计金额(大写): (小写):
2、付款和结账方法:乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后,乙方负责向甲方提供结算发票,甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%,质保期满后支付剩余10%。
八、合同的生效和分数:
1、本合同自双方签订之日起生效;
2、工程竣工验收移交,工程保修期满,合同签订价款结清后本合同自动失效;
3、本合同一式肆份。甲方执叁份,乙方执一份。具有同等法律效力。
九、附加条款:
协议条款中未尽事宜,双方协商解决。因执行协议同发生争议,有争议双方协商解决,协商不成,由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同范文模板 第51篇
篇一:电力线路改造合同
*方:(以下简称*方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华*共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合工程具体情况,双方达成如下协议共同遵守:
一、工程名称:
二、工程范围及内容:
三、承包方式:乙方包工包料,按设计施工。
四、工期要求
五、质量标准:以验收通过为准。
六、合同价款:
七、工程款支付:
合同内容全部完工、验收合格后支付100%合同价款。
八、违约责任:
1.因*方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
2.因乙方原因,未按本合同规定工期按时竣工,每延误一天,乙方按500元/天向*方支付逾期违约金,并承担由此给*方带来的全部损失。
九、其他:
1.质保期内,由于本工程质量问题,造成第三者意外伤害,由乙方承担全部责任。
2.乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任及相应一切经济赔偿。
3.乙方负责办理工程竣工验收及用电手续,*方予以协助。
十、争议:
本合同履行过程中如发生争议,双方协商解决;协商不成时,任何一方可向唐山市路北区*法院提起诉讼。
十一、合同份数:本合同一式肆份,*方叁份,乙方壹份。具有同等法律效力。
十二、合同生效:本合同自签字盖章之日起生效,合同履行完毕终止。
*方(公章):乙方(公章):
年月日年月日
篇二:电力线路改造合同
*方:*******(以下简称*方)
乙方:***********(以下简称乙方)
根据《中华*共和国合同法》以及其他有关法律法规的原则,为保护双方合法权益。结合工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守:
一、工程情况:
1、*方电路改造地点:************
2、承包方式:全强电供电部分,按****要求,包清工方式(不包含线管粉刷和弱电部分)
3、*方负责提供合格的主材和辅料,乙方自带工具负责施工人员调配
4、合同大约工费总价为2780元,(10元/m)(结算按实际距离计算)
5、工期自2012年6月17日开工,至2012年6月23日竣工,工期7天(特殊情况顺延。)
二、付款方式:
工程竣工验收7日内,*方一次*将工程款全部转入乙方账号。(******************************)
三、保修期限:
至*方验收当天起,12个月内免费维修(除人为、不可抗力、特殊原因不在保修期内)
四、*方的责任:
1、向乙方提供电路改造施工条件及房屋有关图纸和开工意向。
2、委派专人配合乙方施工。
3、保*材料合格到位,不影响乙方工程进度。
4、若乙方提供配件及辅料*方需按成本价付款。
五、乙方的责任:
1、施工中一些安全责任由乙方承担。
2、施工中各项目均规范、安全、正规*作。
六、有关事项和工程验收:
1、*方的施工现场应符合施工要求,乙方在施工中也应做好各项防护措施。
2、乙方施工完毕提前1日内向*方说明验收工期,验收以约定附件为标准。有不符合规定的,乙方应及时修改,一切都符合规定时,双方在验收附件签字为验收结束,*方如有其它合同以外的增设项目,*乙双方另议增项工价,另外报增项表格,同意并签字后施工。
七、违约责任:
1、由于*方协调工作及材料等问题产生的延误,均由*方全部承担,双方可协调给予乙方怠工补偿,短时间除外。
2、由于乙方原因,造成的拖延和质量问题,则乙方承担全部责任。
八、合同附则:
1、合同的各项预算均不含^v^,乙方给*方以收据为准。
2、合同未提及事项,由*乙双方协调解决,合同中*、乙方的有关争议,双方处理不了的,任何一方均可上诉有关法律机构。
九、本合同自*方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页,一式两份,*、乙两方各执一份。
*方:************乙方:**************
委托代理人:委托代理人:
地址:**************地址:*****************签定时间:2012年6月13日签定时间:2012年6月13日
电网改造施工合同范文模板 第52篇
甲 方 :
乙 方:
一 、工程项目:旧房改造,将原有旧房坡屋面拆除、一层原有地砖拆除重新铺贴地砖、一层卫生间拆除、增加一个楼梯、拆除库房一间,二层按照甲方所提供图纸进行施工。
二、施工地点: 。
三、工程 内容及施工范围,经过双方协商以达成一致,签订以下合同。
、乙方在拆除完毕后,旧料属于甲方所有,旧房拆除后的建筑垃圾由乙方清理。
、甲方只负责材料的采购,乙方负责施工工具,施工中所需要的模板,脚手架。
、门窗采用 材料。
、甲方负责提供水暖电材料,乙方负责安装。二层所有的房间地面贴瓷砖,卫生间墙面贴瓷砖。
、在施工过程中,乙方负责 。
、房屋的所有防水都由乙方负责材料施工。
、二层屋顶用小瓦或片瓦,甲方负责 。
、经双方协商每平米造价 元,地面的所有垃圾由乙方负责清理,拆除后所有建筑材料归乙方。
、建筑施工中安全第一 ,一切任何事故由乙方承担,甲方不承担任何责任,乙方 必须按甲方图纸施工。甲方负责水电。
四、付款方式: 。
五、从签订合同之日起,乙方必须在4个月内完工,否则扣除2%的违约金。
六、本合同壹式贰份,双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同范文模板 第53篇
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《^v^合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以共同遵守。
第一条:工程概况
工程名称:铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程
工程总投资:元(壹佰柒拾叁万元整)
工程地点:铜仁侨泰嘉逸花苑
工程内容:搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)
工程内容不包括:土建部分
第二条:工程工期
工程合同工期:45个工作日。
工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。
如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:
因甲方提出变更设计而影响工程进度。
甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。
甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。
未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。
其它因甲方原因造成的延误。
因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。
第三条:承包方式及合同总价
根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。
根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币:壹佰柒拾叁万元整。
如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致,合同总价可作相应调整,核实办理追加或追减。
设计变更,以甲方部门出具的通知单为准,按实际进行调整。
国家强制性政策调整。
第四条:设备、材料供应
本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购,具体清单见附件[预(决)算书],并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。
辅材由乙方组织供应,具体清单见附件[预(决)算书]。
所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。
本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全,需进行加工处理时,应事先取得甲、乙双方的同意,并办理完有关手续后使用,产生的加工费用由负责供应方负担。
第五条:工程质量及检查验收
乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期,做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。
甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。
乙方在工程过程,甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验,合格签证后乙方可进行下道工序施工,发现问题应及时解决,竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查,随工验收应做好详细记录,必要时可检查随工签证。
工程完工后,乙方应以书面形式通知甲方,并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收,对发现的问题提出解决措施和返工时限,并将验收结果报主管部门,如因甲方原因不能按期验收,应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的完工时间。
自工程竣工验收合格之日起,工程线路保修为 壹拾贰个月,变压器,配电柜保修期为 壹拾贰 个月,乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责免费修理。
保修期内,对于工程质量问题,乙方在接到甲方的工程质量通知书后,3小时内应作出答复,并根据修复工程量的大小,确定修复工期,报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定),保修期从修复验收合格之日重新计算。
保修期内,乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的,甲方有权自行或委托第三方进行维修,因此发生的费用由乙方承担。
第六条:双方职责
甲方职责。
合同签订后 3 日内向乙方提开工的要求和注意事项。
组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底,并做好有关纪录送相关单位。
派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查,并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。
组织对工程的竣工验收,并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。
乙方职责
开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工,若甲方要求,乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。
合同协议书签署后柒日内乙方组织进场施工,提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。
乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工,自觉接受相关部门的监督检查,如实填报工程进度。
工程方案发生变更时,乙方应及时向随工人员反映,并以书面形式报告甲方,经甲方批准后,方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式),不得随意更换本项目班子主要管理人员。
因非乙方原因无法进行施工时,乙方应及时向甲方填报停工报告,经甲方单位批准后实施,重新开工前应上报复公审。
严格执行操作规程,做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作,坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。
乙方向甲方领用的材料和设备,乙方应负责妥善保管,在施工中应厉行节约,完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。
保质按期完成合同工程量。
乙方保护甲方在用设备的安全,若出现损坏,应立即通知甲方进行处理,并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。
按规定向甲方提供竣工验收资料一式 叁 份。
第七条:工程款的拨付与结算
工程款支付
工程款支付方式:按施工进度支付。
工程总价¥元。本合同签订3日内,甲方预付工程量总价的30 %,即¥元,作为采购设备甲方定金,工程预付款进乙方账户3日内开工。
工程完工后,甲方应付至合同款的 90% 给乙方,款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电,竣工验收合格后3日内办理结算,余额一次性付清。
乙方于本合同签订3日内交付万元作为施工保证金给甲方.工程完工3日内甲方无息退还给乙方.
甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。
第八条:风险责任
因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失),乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外,乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外,因为不可抗力事件造成工期延误的,工期可以顺延,不可抗力事件结束后5日内,双方应继续按合同约定履行的义务。
第九条:违约责任
甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3‰向乙方交付逾期违约金.
乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。
若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。
若工程质量达不到要求,施工单位应无条件返工,造成逾期完工的,还应承担逾期违约责任。
第十条:其他
甲方委派 为随工代表,对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量,发现问题及时解决,合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。
乙方派 ,为现场组织施工,与甲方协商解决施工中出现的问题,办理竣工验收,处理遗留问题。
本合同未尽事宜,双方根据具体情况增加条款作为合同附件,与本合同具有同等效力。
本合同工程价款结算中的经济纠纷,双方协商解决;如协商不能解决的,依法向发包方所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式二份,双方盖章签字之日起生效,甲、乙双方各执一份,。
双方约定的其它条款。
甲方:乙方:年月日:
电网改造施工合同范文模板 第54篇
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。
一、 工程概况及承包方式:
1、 工程名称: 米脂县劳动服务科低压线路工程
2、 工程地点: 米脂县劳动服务科
3、 工程内容:施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、验收。
4、 承包范围:包工包料:工程量清单报价(工程费用汇总表和工程预算表)、本工程施工范围内一切技术资料、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。
二、 工程期限及质量
工程期限:合同签订后即开工;
工程质量:工程质量合格,保证用电正常。
三、 甲方责任及权利:
协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。
四、 乙方责任:
1、 明确施工措施和质量要求,作好施工前的准备工作,并密切协调好与高压的安装工作。
2、 安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,概由乙方负责;
3、 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿;
4、 结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据;
五、 合同价款与付款方式:
1、 工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘(¥元);
2、 付款方式:合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次性付清所有工程款。
六、 未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:
时间: 年 月 日 时间: 年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第55篇
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
工程名称:
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,明确在施工过程中甲乙双方的安全责任,加强施工过程的安全管理,防止各类事故发生,根据《合同法》的有关规定,经甲、乙双方同意,签定本协议书(以下简称协议书),双方应认真遵守。
一、甲乙双方共同责任
1、甲乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术规程、标准和要求。
2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时应落实安全保护措施,严格按照安全技术措施(方案)进行施工和安全监督,防止事故的发生。
4、严肃安全纪律、技术纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止违章行为和野蛮施工。
5、落实重大危险源监管工作,实现主动预防、源头治本。
6、发生事故立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并立即上报主管部门。由甲乙双方或主管部门组成事故调查组,查清事故原因,确定事故责任,按“四不放过”原则制定改进措施,提出对事故的处理意见。
7、自制的施工用非标工器具要有严格的检查和防护措施。
二、甲方具体责任
1、认真落实项目责任单位(或总包单位)的安全责任,按“管工程必须管安全”的要求,及时成立项目安全委员会,对工程建设中的安全工作进行布置、检查和指导,组织各参建方认真履行安全职责。
2、对乙方人员的安全教育、培训、考试进行监督。对乙方施工过程中的安全技术措施执行情况有权进行监督。
3、及时向乙方传达上级有关安全文件及通报等,并监督学习与执行。
4、编制有针对性的工程项目安全文明施工策划。
5、定期对乙方施工情况进行监督检查,发现违章行为进行纠正。发现严重违章违纪和事故隐患,有权责令停工,有权监督整改,依据国家及上级的有关规定和甲方有关制度对乙方的违章行为进行经济处罚,直至解除施工合同,清退出场,由此所造成的一切损失由乙方承担。
6、工程结算时,甲方安监处出具安全评价书,无安全评价书者不能结算。
三、乙方具体责任
1、落实在安全生产中的“主体”责任,对本单位施工中安全工作直接负责。
2、编制工程项目施工组织设计、安全技术措施,并报甲方审查备案。以书面形式向施工人员进行安全技术交底,接受交底人员在交底签证书上签字备案。
3、接受甲方的监督检查,遵守甲方安全管理制度,参加工地安全生产工作会议,执行会议决议。
4、落实工程项目安全文明施工二次策划中乙方所负责工程施工范围内的落实工作。
5、编制自制或租用非标工器具检查和使用防护措施,经批准后实施。
6、对职工进行安全教育、培训、考试,并报甲方备案。未经安全教育或考试不合格的人员不得进入施工现场。有人员调整时,要对新增人员进行安全教育、培训、考试合格后,方可上岗。
7、对本单位施工人员进行登记造册,如实向甲方报告备案。
8、不得录用无身份证件的人员、不得录用童工、无民事行为能力、限制民事行为能力的人员。
9、按规定设置安全技术管理人员(施工人员三十人以上的必须设一名专职安全员,三十人以下的必须设兼职安全员,并建立安全保证体系),负责本单位、班组和现场的安全工作,安全保证体系资料报甲方备案。
10、必须严格执行甲方所执行的各种规定及制度(《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》等)。认真加强自身队伍的安全规范化管理、杜绝违章行为、,做到文明施工、保护环境。
11、配备经检测合格的机具、设备和国家有关部门下发的安全准用证,报甲方备案。使用前进行检查,不合格者不准进入施工现场。
12、必须积极参加甲方组织的各项安全活动。认真组织开展每周一次的安全活动(不少于小时),总结本周安全生产情况,根据施工生产情况提出下周安全工作重点,查找危险点,制定防范措施,传达贯彻上级及甲方转达的安全文件。
13、在施工中,乙方如有违章现象,经甲方指出后应立即进行纠正,不得拖延和推诿。
14、接受监理公司和监理人员的安全检查、指导,对监理提出的问题立即整改,在出现重大安全问题时,监理有权停工整顿,重大安全技术措施必须经监理会审、审批。
15、必须为施工人员提供必要的合格劳动保护用品(安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、工作服、手套等),对施工人员使用的安全防护用品定期检查,及时消除隐患,保证其安全有效。
16、每月不少于一次安全检查,检查结果书面报甲方安监处和项目部。
17、安全监督人员、特种作业人员必须持证上岗。
18、开工期乙方应制定各类突发事件应急预案。
19、加强自身的安全管理,建立必要的安全管理台帐。
20、乙方应为职工进行身体健康检查,并对职工办理人身意外保险。
四、事故处理:
1、由乙方责任造成的人身事故,甲方积极配合乙方处理伤员,费用和其他事宜由乙方自理。
2、由于甲方责任造成乙方人员人身事故,甲方负责医疗或按国家有关政策一次性补偿;由于甲、乙双方原因造成的甲乙双方人员伤害,甲、乙双方按责任大小,按比例承担费用。
3、由于第三方原因造成乙方人员人身伤害,在乙方与第三协商困难的情况下,甲方可进行调解,调解无效由乙方自行处理。
4、由于不可抗力造成甲乙双方人员伤害和机械损失,各自承担相应责任。
5、发生事故后,乙方现场人员应如实提供现场情况和事故原始材料,并保证其真实性。
6、认真吸取事故教训,防止事故的发生。
五、其他
1、此协议书未尽事宜,由甲方、乙方协商解决。
2、此协议书是合同的文件,具有同等法律效力。
3、此协议书一式两份,甲、乙双方各一份。
4、本协议自甲、乙双方代表签字(盖章)之日起生效,施工合同终止(合同期超过一年者,甲乙双方须重新签定安全协议),本协议自行失效。
甲方:乙方:
年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第56篇
包发单位(简称甲方)
承包单位(简称乙方)
为了保证本工程施工安全,顺利完成工程任务,按照《^v^合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定,经甲、乙双方协商,签定本协议。
一、协议范围
本协议包括 石湍 镇 长沟 村高低压线路及户表工程安全工作。
二、双方安全职责
(一)、甲方职责:
1、 施工管理中,严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,监促乙方在施工中提高安全施工管理水平,保障设备、职工在劳动工程中的安全。
2、 严格审查乙方施工人员素质(含负责人、技术员、工人)及特种作业人员取证(安全合格证、操作证)情况。
3、 严格审查乙方有满足工程需要,保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。
4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。
5、 开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。
6、 有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为,制止违章作业,必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。
7、 监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。
(二)、乙方职责:
1、 在施工中要严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,落实各种安全工作规程、规定,保障设备、职工在施工过程中的安全。
2、 向甲方提供真实的保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械,工器具及安全防护设施用具的配备资料。
3、 向甲方提供真实的施工人员的技术素质(包括负责人、技术人员和工人)及特种作业人员取证资料(安全合格证、操作证)。
4、 严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
5、 工程开工前必须自上而下进行安全技术交底,全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。
6、 在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。 开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定,并经考试合格后方可进行工作。
7、 加强对临时工的现场管理工作,对所使用的民工进行安全知识教育,临时工不得从事高空和电气作业。
8、 定期或不定期组织施工现场安全检查,及时纠正违章行为,制止违章作业,必要时应停工处置不安全因素。
9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导,对甲方提出的安全意见必须及时整改。
10、 严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。
三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款,导致发生的事故,按其责任划分各自承担安全责任。
四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定,甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%;发生重伤事故扣除保证金的50%。
甲方:法定代表人(委托人):
乙方:施工负责人:
年 月 日
电网改造施工合同范文模板 第57篇
发包人全称(以下简称甲方):负责人:
承包人全称(以下简称乙方):
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、规章和^v^与《建设工程施工合同(示范本)》,并结合阳江市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程名称及地点
工程名称:和富中心商住区建筑给水排水、建筑电气工程
工程地点:水东镇东阳南街2号
二、 承包范围及内容
(一)承包范围
按 “和富中心商住区项目”(包括修改图、变更通知)施工图纸中表示的建筑给水排水、建筑电气工程,范围为1、2座;3座、5座三栋。排水工程范围是室内及从室内引出至室外的排水井处,给水工程范围是从市政给水点至室内,电气工程范围是从主楼到变配电房。
(二)承包内容
1、建筑给水排水工程按图纸内容要求,包括所有制作安装,如给水、排水管线安装、水泵安装(不含消防泵)
2、建筑电气工程按图纸内容要求,包括本专业施工图纸要求的所有制作安装。因水电工程施工所有洞口预留、预埋和水电穿土建结构孔洞必须自行补修,本合同范围工程全部有关材料的场内水平运输,以及参考预算定额要求、按现行规范、规程、图纸进行施工至全部工艺工序并达到验收合格标准所需之全部工作内容。
三、承包方式及承包单价
1、 承包方式:
乙方包工包料,包施工机械方式。
2、承包单价:
合同价款,按建筑面积计算(包括设计变更在内):合计 元/㎡。(本单价包含工人劳保用具及工程内所使用的一切机械工具、机械工具耗材及厨房用具)。
四、甲方的责任
1、按合同约定向乙方支付工程款。
2、负责提供相应施工图纸和质量、安全技术交底等技术文件支持,并进行质量监督和安全检查。
3、负责工程的施工进度及其他工种的组织协调配合工作。
五、乙方的责任
1、严格遵守政府有关部门和工地现场管理的有关规定,严格执行现行国家现行有关施工验收规范,按本合同约定,提供足够的人力和物力,服从甲方的调度和管理,保证按质、按量、按时完成施工任务。
2、对班组工人进行严格、完善的管理:
(1)乙方应组织足够施工作业人员,乙方在工人进场时,必须按政府有关规定办理暂住证、上岗证等。
(2)做好对工人的教育、培训和管理工作,按月足额向工人发放工资。对于因违反甲方纪律被开除出工地的工人,乙方需按约定结清其工资并妥善处理清退事宜。
3、乙方每班作业前必须对工人有技术交底,并记录在案,并随时接受甲方检查,对于甲方的技术交底,必须严格执行。
4、做到节约材料,严禁大材小用,优材劣用,浪费材料。
5、按甲方要求做好场地接收工作,并对已接收场地内做好成品保护和管理工作,不得损坏其他已完成工序的成果。负责做到完工清场,有关材料和机械转移至指定场地堆放整齐,并按要求向甲方移交已完工场地。
6、按甲方要求参加工程会议。
六、合同工期及工期要求约定开工日期: 年 月 日。竣工日期:参照甲方制订的《施工进度计划》工期要求约定:
1、乙方满足甲方总体及阶段进度要求,乙方预埋等工作进行必须穿插在土建的进度中进行,并符合土建进度安排。
2、严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现;
3、乙方必须根据甲方的进度要求,随时调度作业人数。
4、因设计、业主及人力不可抗拒的自然因素等原因影响工程工期的,由乙方负责办理工期签证,工期相应顺延;
5、如遇停电或雨天,乙方应尽力想办法克服,合理安排人力,以免拖延工期:若因人力不可抗拒等素造成工程不能正常施工,则乙方接到甲方通知后应立即清理现场并停工。
七、质量标准、质量要求约定和质量保修
(一)施工质量标准:
1、工程质量标准:按照国家现行施工验收规范,施工质量达到合格标准。
(二)质量要求约定:
1、工程质量由项目部、监理工程师、甲方检查验收。
2、乙方必须配备一定数量的技术人员,严格按甲方提供施工图、变更、施工技术交底、现行水电安装验收规范及防止质量通病的要求和有关操作规程施工。
3、乙方安装完成后应认真进行自检,并通知甲方施工、质安人员进行检查,如不合格应负责修整至合格为止,修整时间若影响工期安排时间,甲方将按工期延误条款处罚乙方。因质量不合格而返工造成的人工、材料等费用概由乙方负责。
4、在柱、梁、板、墙等土建部位的预留、预埋,以及孔洞的修补要达到土建专业和水电专业的施工质量要求。
(三)质量保修
1、质量保修范围和内容
乙方负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。
2、质量保修期(按设计图纸及相关设计规范)质量保修期从工程验收合格备案后当月开始计算。
八、工程款
甲方按每月实际完成工程量的80%工程进度款支付给乙方,水电安装工程完工内部验收(业主、监理、甲方参与)合格后十五天内付清余下所有工程款。
九、文明施工及其他
1、乙方必须按规定做到安全生产,文明施工,严格遵守国家有关安全操作规程、安全技术交底等有关安全、文明施工的规定。严禁违章操作。
2、乙方必须对进场作业人员做好安全生产和现场文明施工教育和技术交底:进场作业人员,必须遵守甲方工地纪律和规章制度,服从甲方的管理和监督,严格执行有关劳动安全、卫生条例,确保安全生产。
3、一切工人进场后应遵守施工现场安全纪律及施工现场“十不准”等规范有关规定,在工作过程中严格按安全施工操作进行施工,严禁违章操作和违章作业。
4、乙方配备的特殊工种作业人员必须有上岗作业证。
5、按甲方制订的《施工进度计划》,做到工完场地清,每个施工段工作面完成后48小时内应将全部材料、尾料、垃圾等清理干净,以及梯子、脚手架等移至甲方指定地方放置整齐,并向甲方办理移交手续。
十、违约责任
(一)甲方的违约责任:
1、未能按合同规定履行自己应负的责任,应承担违约责任;
2、甲方如因经营调整或其他不可抗力因素,造成合同无法继续执行,甲方可与乙方协商解除合同。
(二)、乙方的违约责任:
1、甲方支付给乙方的工程款,乙方必需用于合同约定的内容,否则视为违约,甲方有权停止向乙方支付工程款;
十一、未尽事宜,双方协商另行解决。
本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力,保修期满合同价款支付完毕后合同自动失效。
甲方:茂名市和富房地产开发有限公司 乙方:茂名市电白建筑工程总公司第三公司 法人代表: 负责人:
日 期: 日 期:
电网改造施工合同范文模板 第58篇
依据《^v^合同法》《^v^建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、工程承包方式:
二、 合同工期
开工日期:
竣工日期:
三、 工程造价、付款方式及质保金
工程造价:捌万玖仟元整 小写 元 (人民币) 付款方式:本工程无预付款。工程完工,验收合格。经甲方审计完成后7天内按审计金额的90%付款。
质 保 金:本工程保修期为一年。保修期满,无质量问题7天内甲方付清剩于工程款。
四、 工程质量及验收标准
1.本工程由甲乙双方及有关部门以国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》)GB50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
五、 安全施工
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
六、 质量保修
1.本工程免费质量保修期限为 1 年,终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
电网改造施工合同范文模板 第59篇
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
本着公平、公正、公开的原则,经甲方双方商定,由乙方给甲方承建危房改造工程,此工程双方达成协议:
一、工程面积及地点:工程地点: ,户主(甲方): 。工程面积: 米X 米,共 平方米,
二、工程内容:新建,外墙37公分, 当地黑沙砌成,南北两面抹水泥沙灰,里面抹水泥沙灰,室内砌筑烟筒1个(不包括:棚、地面、间墙、炕、锅台、电路等),前面塑钢窗1个,铁制单扇门一个(四周无散水波),上下圈梁(20×24),4根钢筋直径10,房顶为红色彩钢复合板,房顶结构为 ,苯板厚度为公分,上板厚度为,底板厚度为。铁20制4×6檩条8根(刷灰色底漆),5×5角钢架1个(刷灰色底漆)。
三、承包方式及造价:承包方式为大包(包工包料)甲方负责税金。
工程造价:共 元(¥: 元)。(由于运距较长,增加 元,加大、加宽的具体标准为30平方米20xx0元的平均值。增加的费用和加大、宽部分由甲方另付款。)
付款方式:验收合格后,乙方从甲方的金牛卡中扣除贰万圆,剩余的(加面积)款乙方施工前甲方以现金形式兑付 元(¥: )。
四、责任与义务
五、甲方责任与义务:甲方为乙方提供宿舍,为乙方水、电、路三通,为乙方提供地面平整,负责拉黑沙子和白沙子,工程款按期按时发放,因工程款不到位而误工期甲方负全部责任,甲方有权监督乙方工程质量。
乙方责任与义务:首先乙方保证工程质量合格,不偷工减料,乙方接受甲方监督,如出现质量问题及时告知乙方,按图、按质、按期施工,保障工程顺利进行。
六、金牛卡交给嘎查负责人。
七、工程质量及期限:乙方 年 月 日前完成施工。工程质量按照旗危房改造实施方案的要求,有关上级部门验收合格为准。
八、此协议书一式两份,甲乙双方各一份,签字日期起生效
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同范文模板 第60篇
甲方:(发包方)______________________
乙方:(承包方)______________________
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:______________________。
2、工程承包方式:承包人包清工。
3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20__和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20__并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的___________%给乙方,水电完工后支付工程款的___________% ,整体竣工验收合格后支付___________%。
2、双方款项住来均应出具收据。
3、工程结算方式:电路___________米。
4、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装;7、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式___________份,甲、乙双方各执___________份。
甲方签字:______________________
乙方签字:______________________
签订时间:______________________
电网改造施工合同范文模板 第61篇
*方:
乙方:
*乙双方经友好协商,*方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一工程概况:
2装修施工内容:总共21间房屋,电路改造,加装分电表,保*每个单间,不少于2个*座及开关,并将其他协商好的无用开关废除。
3承包方式:清包工
4工程时间:年月日至年月日
二工程价款以及给付
1约定工程全部价款:元(**元)
2给付方式:
三材料
1*方按照乙方所要求准备:
*方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程*方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如*方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向*方书面提出,*方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由*方承担。*方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取*方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2乙方对*方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经*方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给*方。
3乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给*方。
四验收
1工程竣工后*方验收,保**方各个单间房屋电路正常使用,电表读数正常准确。
2*方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由*方承担,工期顺延。
五违约责任
1由于*方原因导致延期开工或中途停工,*方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,*方付乙方________元;*方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
2。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按*方已付款的________%向*方支付违约金。
六纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交*提起诉讼。
七合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
八本合同一式份,*、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
*方:乙方:年月日:
电网改造施工合同范文模板 第62篇
甲方:
乙方:
为了使我公司建设(改造)工程顺利进行,明确甲、乙双方的权
一、 合同文件
、 合同文件的组成
、 本合同条款。
、 洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。
合同文件使用的标准
、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
、适用合同文件的法律是^v^的法律、法规以及电力
二、工程项目概况
、工程名称:
、工程地点:
、工程性质:
、工程施工承包内容:
本合同委托建设(改造)工 期
根据国家有关规定及省电力公司安排,本工程建设工期计划为
三、 委托建设(改造)管理合同价款
根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容,甲方委托
四、 本合同双方职责及权益
、甲方
、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。
、负责为乙方提供工程的所有材料。
、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度。开工时拔付人
、负责组织对工程的进度和质量进行监督检查,验收及后评估。
、负责组织施工图纸会审,编制工程进度计划和实施方案。
注:本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即后台留言通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意
发表评论