疫情防控施工合同范本最新 第1篇

为进一步落实好我公司的新冠状病毒疫情的预防和控制工作，切实有效地防止重大传染性疾病流行，保证公司正常的生产秩序、保障员工的身体健康，特制定本预案。针对此次疫情，成立公司疫情防范小组，进行人员管控，环境消毒，疫情宣传，物质筹备等方面工作，确保公司所有的疫情防护措施做到位。

1、防控重大传染病发生与流行是我们公司工作的第一要务，一切工作服从防控工作。

2、树立全局观念，服从统一指挥。

3、疫情报告零时间，做到情况准确，保证信息畅通。监控求实，不瞒报、不漏报。

4、要求两手抓“工作：求严、求实、求细。

二、成立复工复产领导小组，为了保证复工期间有计划、有组织、有秩序进行生产，特成立新冠状病毒疫情防联控领导小组：

组长：

副组长：

成员：xxxx保卫、宿舍管理人员三、日常防控工作：加强日常防控管理，使办公场所、厂区和车间场所保持经常性通风换气，搞好卫生工作。具体防控工作分以下几点严格执行：

1、体温检测：落实晨午间体温检测工作，即发烧排查工作，确定专人负责，对公司所有人员每天进行两次红外线体温检测（即晨间上班时和中餐就餐时），监测体温，对体温异常（≥37°）并有传染病可疑症状的人员，严禁进入车间，及时上报并与医院联系2、严格执行清洁消毒制度，具体措施如下：

场所清洁消毒措施注意事项厂区大门口（门卫室）应配备75%酒精，所有从厂外进入公司人员需要对其手部、手机、厂牌、钥匙进行喷洒消毒；

其中食堂工作人员除上述消毒措施外，还需要用75%酒精对衣服进行消毒，且需要更换口罩。

配备专人对进入人员进行喷洒消毒办公楼的公共洗手间需要配备手部清洗液和免洗消毒凝胶（或75%酒精），所有人员均应按照洗手消毒流程清洗和消毒手部生产车间内按照车间现有清洗消毒流程进行消毒；

增加对私人衣柜消毒措施：每天2次用75%酒精喷洒后密闭消毒。

疫情防控施工合同范本最新 第2篇

以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）为例，发承包双方损失分担机制的相关规定如下：

✦根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第 条“不可抗力”的相关规定：“ 因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款和工期”。

✦根据《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款第 条的相关约定：“ 不可抗力引起的后果及造成的损失，由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担的原则。因不可抗力引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担”

综上所述对工期和费用分担原则总结如下：

1）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任。

2）由此导致承包人停工的费用损失由发包人、承包人合理分担。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款第 条的相关约定：因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。

发包人需具体分析疫情对工程是否构成不可抗力。

需要结合施工合同的签订时间、施工进度、工人的放假及复工情况、当地疫情对履行施工合同的影响和政府相关部门的复工要求等进行分析后综合认定。

疫情防控施工合同范本最新 第3篇

某公司：

为实现新型冠状病毒疫情的联防联控、群防群控,在进入本项目前对入场人员进行排查并作出如下承诺:

1、入场人员无发热咳嗽、乏力等符合新型冠状病毒感染的症状。

2、近期末接触过感染病者或疑似感染病者,未到过湖北、重庆等疫情高发地区，未接触过湖北、重庆等疫情高发地区人员,或接触过但已满足14天医学观察期且无症状。

3、严格配合入场的体温检测工作,入场时及入场后一直佩戴专用口罩,谈话和工作时保持适度距离,不与任何人员有密切接触，勤洗手、不扎堆就餐、不面对面就餐、避免就餐时说话,工作及休息场所随时保持通风，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手,废弃口罩按要求丢到专用废弃口罩收集桶等防止疫情传播和传染的措施。

4、积极学习病毒传播方式、危害及症状、相关防护措施、疫情防控指南,如实和正面向公司人员宣传和交流新型冠状病毒疫情防控知识，不造谣、不信谣、不传谣。

5、详细阅读以上承诺条款，如因主观原因隐报、谎报、乱报自己已感染疫情、已接触疫情感染病患或疑似病患的,造成的一切后果由我公司承担。

公司名称（盖章）：

负责人（签字并摁手印）：

2020年月日

疫情防控施工合同范本最新 第4篇

编制依据 南宁市第三中学实验综合楼施工组织设计作为投标文件的组成部分,在编制的过...

某市区繁荣地段综合楼施工组织设计 第 1 章 施工布署 依据本工程招标文件各项要...

第一章 编制依据 一、靖远永丰家和综合楼工程施工图; 二、国家现行建筑安装工程施工规范、规程和技术标准; 三、国家及甘肃省现行有关施工的规定和文件; 四、本单位实际机械设备状况、劳动力情况、技术装备状况及实际 施工能力。 第二章......

综合楼施工组织设计方案范本_建筑/土木_工程科技_专业资料 人阅读|次下载 综合楼施工组织设计方案范本_建筑/土木_工程科技_专业资料。目录 第一章 前言 ... 11 第二章 指导思想与实施目标 ... 目录 第一章 前言 ... 11 第二......

综合楼施工组织设计模板样本_建筑/土木_工程科技_专业资料 第一章 编制依听说...

综合楼施工组织设计微山县建筑安装工程公司 留庄镇荆河社区综合楼 施工组织设计 微山县建筑安装工程公司 留庄镇荆河社区综合楼 施工组织设计 目录 1、工程总说明: ... 3 2、执行的规范规程 及标准总汇: ... 4 3 、工程概况:... 5......

兴县蔡家崖煤炭装车站储运装工程 综合服务楼施工组织设计编制: 审核: 审批:北京中煤正辰建设有限公司 二零一五年四月十日 兴县蔡家崖煤炭装车站储运装工程综合服务楼工程施工组织设计 施工组织设计目录 第一章 综合说明………5 第一节 ......

综合楼施工组织设计方案 项目经理 项目技术负责人 单位工程质安检查员 单位工程资...

01。公共设施施工组织设计 红旗村综合楼施工组织设计方案 编制依据 《强制性条文...

综合楼施工组织设计方案 一、工程概况 珠海联成化学工业有限公司综合楼工程,位于珠...

工程名称 XXX 市某厂综合楼工程 工程地点 XXX 市金花路 建设单位 XXX 市某厂 设计单位 XXX 建筑设计研究院设计 施工单位 XXX 某建筑公司 招标承包范围 土建、水电 开竣工日期 2015 年 6 月 1 日～2016 年 6 月 1 质量标准 ......

综合楼土建工程施 工组织设计 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 顺德市^v^综合楼(土建)工程施工组织设计 第一章:工程概况 一、 工程简介 本工程位于规划的顺德市新城区内,为一栋六层框架结构建筑物,建筑 面 积约 ......

现行国家建筑工程施工质量验收规范、施工规范和标准,陕西省及西安市地方标准。 2. 图纸中列明的规范标准 三.编制范围 此为金花路某厂综合楼Ⅰ,Ⅱ施工组织设计,包括主体工程,屋面工程,楼地面工程及装修工程,涵盖招标文件及施工图纸指 定......

疫情防控施工合同范本最新 第5篇

根据《合同法》第一百一十八条的规定，承包人因不可抗力造成工期延误时，应当及时 通知发包人，以便对方作出相应的计划和安排，以减轻可能给对方造成的损失。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201 )第条也要求立即通知发包人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。承包人要注意保存及时通知的证据。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201 )通用条款第条约定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生 索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或) 延长工期的权利。

索赔事件具有持续影响的，承包人还应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知。

1)疫情防控方案要符合相关部门的要求。

2)疫情防控方案要经发包人批准，最好是签价。

1）政府允许复工后，因承包人原因不能复工的，及时申请工期顺延。

2)向发包人说明不能复工的原因和困难，取得发包人的理解和支持并进行协商。

3)发包人不愿意复工的，由发包人出具书面材料，协商相关的费用承担。

1)工人隔离期间的工资。

政府相关部门要求工人返回后隔离的文件。医院、社区等出具的承包人按文件要求对工人进行了隔离的证明材料。向工人支付被隔离观察期间的工资的证据。

2)疫情造成招工难，工人工资提高。

与往年同期和春节放假之前人工工资进行对比。收集主管部门发布的往年同期和春节放假之前的人工单价，进行对比。

1)与往年同期和春节放假之前的材料价格进行对比。

2)收集主管部门发布的往年同期和春节放假之前的材料价格，进行对比。

疫情防控施工合同范本最新 第6篇

目前新型冠状病毒传播冠状病毒传播形势严峻，为切实履行个人防控，为切实履行个人防控，为切实履行个人防控，为切实履行个人防控，为切实履行个人防控措施，确保自身措施，确保自身措施，确保自身及他人安全，安全，在疫情管控期间，我承诺做到以下事项。若有违反，自愿承担一切后果承担一切后果，接受公司处理。

1、遵守公司各项管控措施，各项管控措施，各项管控措施，确保执行到位确保执行到位。

2、公共场所（场所（含工作场所）佩戴口罩，戴口罩，做好个人卫生个人卫生。

3、接触公共物件及时洗手、接触公共物件及时洗手、接触公共物件及时洗手、消毒。

4、生活场所、工作场所勤通风，保持空气流勤通风，保持空气流勤通风，保持空气流勤通风，保持空气流。

5、严格履行进出工作场所审批程序，做好上下班途中防护。

6、自觉向公司和社区报告自己及周围人员异常情况异常情况。

7、不串门聚餐、不串门聚餐、不串门聚餐，不饮酒、不聚会，扎堆酒、不聚会，扎堆酒、不聚会，扎堆。

8、健康饮食，不捕杀食用，不捕杀食用野味，不食用低温物野味，不食用低温物野味，不食用低温物。

9、服从配合社区管控要求社区管控要求，不违背、冲撞，不违背、冲撞，不违背、冲撞。

10、不信谣，传、不信谣，传、不信谣，传、不信谣，传与公司保持一致，维护公司利益。

承诺人：xxx

20xx年xx月xx日

疫情防控施工合同范本最新 第7篇

当前新冠肺炎“奥密克戎”毒株在全球迅速蔓延，近期我国多地通报了本土新冠肺炎疫情，疫情防控压力不断增大，疫情防控形势严峻复杂。为加强春节期间疫情防控，确保人民群众度过一个健康安全祥和的节日，制定本应急预案。

一、工作任务及职责分工

局建筑工程和建筑市场管理科负责指导全市房屋建筑施工工地疫情防控，制定防控方案和应急预案。按照《开封市建筑工地疫情防控“四不准”、“九必须”》相关要求，市建筑工程质量监督站负责督导检查市辖区各房屋建筑施工工地疫情防控措施落实情况；各县（区）住房和城乡建设局按照我市及本辖区卫生防疫和疫情防控部门要求，做好本辖区房屋建筑施工工地疫情防控督导检查。

1.落实建筑企业主体责任，严格落实建设单位首要责任、施工单位主体责任、监理单位监督责任。建设单位项目负责人、项目经理、项目总监并列为第一责任人，共同负责建立本项目防控方案和应急预案。

2.各项目做到全封闭管理，对春节期间工地留守人员进行排查登记，同时加强对流动人员的管控，设置专岗专人，定期对从业人员身体健康情况进行监测。

3.各项目参建单位要时刻关注国家、省、市发布的全国中高风险地区，督促本单位和项目从业人员非紧急、非必要不要离开本市，不要出省，更不要前往中高风险地区，最大限度减少人员流动，鼓励倡导从业人员留汴过年。

4.春节期间，各项目工地现场要储备适量的防疫消杀物资，配齐口罩、消毒液等相关防护用品。

5.各项目工地施工现场必须设置独立的临时隔离观察室，当工地人员出现发热、咳嗽等疑似症状时，应立即将人员安排在临时隔离观察室，安排专人看护，同时注意做好看护人员的自身防护，并及时向疾病控制部门和属地行业主管部门报告。

6.严格工地饮食卫生、个人卫生和居住卫生管理，春节期间要保障饮用、洗漱等热水供应，严格做好宿舍、食堂等重点部位的清洁通风和消毒工作。工地食堂宜实行分餐制，尽量减少人员聚集，避免“扎堆就餐”。各项目工地食堂应严格执行卫生防疫规定，食品食材的采购应选择正规渠道购买，确保采购食材可溯源。

二、应急处置

春节期间，全市各房屋建筑施工工地的任何部门、场所、单位发生涉疫情况，应采取以下处置措施。

1.对体温大于等于℃人员，要及时送至临时隔离观察室，密切观察，在隔离观察30分钟后，若体温仍大于等于℃，应采取适当防护措施及时送至卫生健康部门指定的发热门诊就诊，并立即向属地卫生防疫部门和行政主管部门报告，并采取处置措施。

2.第一时间向辖区疫情防控指挥机构报告，第一时间启动本项目应急处置预案，第一时间采取措施并封闭现场，同时向行政主管领导报告。

3.按照应急预案和相关规定进行先期处置，安排涉疫人员至施工现场临时隔离观察室，安排专人看护，同时注意做好看护人员的自身防护。

4.安排专人负责卫生健康、疾控等部门防控专业人员的进场引导工作，保障道路和急救通道畅通。

5.积极配合卫生健康、疾控等部门做好流行病学调查、医学观察，并严格落实卫生防疫部门的要求、标准和措施，对现场进行全面消杀。

6.按卫生健康、疾控等部门工作要求积极组织配合将病例转运至定点救治医院，并做好转运交接记录。

三、工作要求

1.各县、区住房和城乡建设局、局属各有关单位、机关各有关科室要高度重视，加强春节期间建筑工地排查管控，确保春节期间，各房屋建筑工地疫情防控措施落实到位，闭环管理。

2.各县、区住房和城乡建设局要按照疫情防控要求，结合本辖区疫情防控要求，制定本部门春节期间疫情防控应急处置预案。

3.若发生涉疫情况，各有关部门要第一时间向辖区疫情防控指挥机构报告，对于瞒报、谎报、漏报、迟报疫情防控信息以及工作不力、不负责任、措施不当造成疫情扩散传播等严重后果的，依法追究相关单位和人员责任。

疫情防控施工合同范本最新 第8篇

我本人来京日期身份证号：

在项目部（）劳务队施工作业，针对当前新冠状病毒疫情，我本人郑重承诺如下：

一、在来施工现场以前：

1．我本人身体健康，体温正常，无感冒、发烧、咳嗽等症状；

2．我本人14天内未去过高中风险地区，14天内也未接触过患有新冠疫情症状的人（含疑似）。

二、在工程施工期间：

1．自觉服从当地政府及项目部对疫情防护工作的要求，并严格执行；

2．按要求，每天服从项目门卫测量体温，并每天两次测量体温并做记录；

3．我除参与建设工地地点外，不外出，不聚集，如有必须外出的，须经项目部书面同意；

4．在工作期间及多人场合，我必须佩戴口罩；

5．如我发热、咳嗽等症状随即上报项目后并到中心医院或传染病院就医，绝不隐瞒病情；

6．我坚决做到不造谣、不信谣、不传谣；

7.以上疫情防控承诺系我真实意思表示，愿承担一切风险责任。。

三、施工安全生产承诺

1、未经三级安全教育不进场作业，正确使用安全带佩戴安全帽穿劳保鞋等做好个人安全防护；

2、非电工不接线，不使用违规电动工具；遵守消防安全，不抽烟不带火种进现场；

3、在宿舍不酗酒不打架，不使用大功率违规电器；

4、电瓶车电动自助车，不进生活区及施工现场及充电；

5、文明施工不随地大小便，做到工完场清；

6、积极参加项目安全培训，做到四不伤害；

7、杜绝违规指挥，杜绝违规危险作业；

8.以上疫情防控承诺系我真实意思表示，愿承担一切风险责任。。

承诺人：

日期：

疫情防控施工合同范本最新 第9篇

为贯彻落实《广东省建设工地疫情防控工作专班关于印发2022年元旦春节期间全省建设工地新冠肺炎疫情防控工作方案的通知》《关于印发〈东莞市2022年元旦春节假期新冠肺炎疫情防控工作方案〉的通知》要求，全面扎实做好春节假期全市建设工地疫情防控工作，结合我市实际，制定本预案。

一、加强疫情防控组织领导

（一）保持指挥体系有效运转。各园区、镇（街）住建局要坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚持常态化防控和应急处置相结合，科学精准从严从紧做好疫情防控。节假日期间认真做好24小时值班值守，做到组织不变、人员在岗、管理运行及时，始终保持指挥体系激活状态。

（二）落实各方责任。各园区、镇（街）住建局按照“管行业就要管防控、抓业务就要抓防控”原则，落实部门防控责任，制定春节期间行业疫情防控工作方案。各项目责任主体要落实防控主体责任，按照行业防疫指引严格落实防控措施，至少每月组织开展一次爱国卫生运动。大力宣传防疫知识，落实个人和家庭自我管理责任，引导参建人员树立个人是自己健康第一责任人意识。

二、强化人员安全有序流动

（一）严格参建人员出行要求。密切关注最新公布的全国疫情风险信息及中高风险地区名录，督促参建各方按照“两限制两避免两提倡”原则加强参建人员出行管理。

1.严格限制中、高风险地区及所在县（市、区）参建人员出行，中、高风险地区所在地市的其他县（市、区）参建人员非必要不跨省出行，确需出行的须持48小时内核酸检测阴性证明。

2.严格限制参建人员前往中、高风险地区及所在县（市、区），非必要不前往中、高风险地区所在地市的其他县（市、区）。

3.尽量避免前往省外陆地边境口岸城市，高风险岗位人员尽量避免跨省出行。

4.提倡跨省流动参建人员抵粤后及时完成一次新冠病毒核酸检测，并加强自我健康监测。

5.提倡各园区、镇（街）住建局，各国有企业的领导干部带头在莞过节，做好本单位人员离莞审核管理。

6.有发热、健康码“黄码”等情况的参建人员，要履行个人防护责任，主动配合健康监测和核酸检测，在未排除感染风险前避免出行。

（二）强化参建人员动向排查。各参建单位根据生产经营情况和参建人员意愿，灵活安排休假，引导参建人员错峰返乡和返岗，安全有序流动。并做好春节期间参建人员动向摸底调查。

1.合理安排家乡未发生疫情或列为疫情低风险地区的参建人员提前错峰返乡过年，并安排专人动态跟踪参建人员返乡情况。参建人员返乡后，如家乡发生疫情或被列为疫情中高风险地区，应立即向所属参建企业报告，暂时不返回建设工地所属地区；参建人员所在地区疫情结束或列为疫情低风险地区后，可安排返回工作。

2.提前做好节后来（返）莞参建人员（含来（返）莞探亲家属）的境外和中高风险地区旅居史情况排查，完整记录返莞时间、车次（航班号、船次）、到达时间及在乡期间健康状况等信息。引导中高风险地区的参建人员待当地疫情结束或降为低风险地区后，再安排返回建设工地。对节后来（返）莞参建人员（含来（返）莞探亲家属）开展人员健康状况监测，对出现发热、咳嗽、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等急性症状的参建人员，要督促其自我隔离，及时到医疗机构诊治排查。节后来（返）粤参建人员应持48小时内核酸阴性检测证明，并做好自我健康监测。

（三）强化中高风险地区所在地市来（返）莞参建人员管理。积极运用用工实名制系统，甄别重点防控人员，持续开展中高风险地区所在地市来（返）莞参建人员全覆盖摸排。对所有来自国内疫情中高风险地区所在地市（直辖市为区、县）的来（返）莞参建人员，督促其在抵莞后12小时之内向所在村（居）委和单位（或所住宾馆）报告，并严格落实“应隔尽隔、应检尽检”健康管理措施。

（四）强化人员进京管理。加强参建人员的进京管理，原则上不前往北京，如确需进京，须凭48小时内核酸阴性检测证明，进京后按照首都联防联控机制有关规定执行防控政策。

三、强化重点环节疫情防控

（一）加强工地现场管控。参建单位加强工地围闭管理，严格落实测温、佩戴口罩、实名扫码（亮码）、行程核查、新进工地人员提供48小时核酸检测阴性证明等防疫措施；加强重点区域定期消杀，做好宿舍、食堂、办公室、会议室、宿舍等人员密集场所卫生、通风消毒工作，坚持人物同防；整治卫生死角，特别是对建设工地公共厕所的大小便池、淋浴间、生活垃圾收集点、餐厨废物暂存点等要进行重点整治，确保无霉物无积水无异味。

（二）做好人员健康监测。落实健康管理员职责，对留守项目人员进行登记，并记录活动轨迹；每天查验健康码，并记录好绿、黄、红码情况；每天进行健康监测，督促厨师、采购、保安等重点人员落实每周一次核酸检测，同时做好个人防护。

（三）加强聚集性活动管理。按照非必要不举办的原则，严控规模性聚集活动。举办会议、聚会等活动要按照“谁举办、谁负责”原则，以50人为上限，严格控制人数，尽量举办线上会议。确需举办50人以上活动的，必须制定疫情防控工作方案和应急预案，活动期间落实“体温必测、行程必查、口罩必戴、场所必消、突发必处”等要求。鼓励采用分时段用餐、分散式供餐等用餐模式。在食堂用餐的人员要保持间隔1米以上，取餐时应佩戴口罩，用餐时避免相互交谈。

（四）加强参建人员个人防护。参建单位要大力开展健康宣传教育，教育引导参建人员牢固树立个人是自己第一健康责任人的意识，时刻注意个人健康防护，保持安全社交距离，养成规范佩戴口罩（尤其是在乘坐公共交通工具和在密闭公共场所活动时）、勤洗手、常通风、不扎堆等良好卫生习惯，少聚餐、少聚集，保持1米以上的社交距离，尽量减少前往人群聚集场所。

（五）积极推进疫苗接种。参建单位继续加快疫苗接种进度，加快推进符合条件的60岁及以上参建人员以及未完成全程疫苗接种的参建人员尽快接种，做到“应接尽接”。积极推动参建人员接种加强针，尽快组织工地内厨师、配菜、采购、服务、保洁、安保等人员接种加强针。加强政策宣传，宣讲加快接种的意义和接种加强针的必要性，在坚持知情、同意、自愿的同时，进一步提高参建人员加强针接种率。

四、加强节日期间施工现场管理

节日期间，工程参建单位要关爱留莞人员，组织开展“送关爱”“送温暖”等活动，及时回应和满足留守人员的合理需求，对节日期间坚守一线施工的作业人员，鼓励在法定务工补偿标准上，适当提高薪资补偿、补助标准。

（一）加强春节期间继续施工项目管理。参建单位严格落实项目负责人带班制度，项目负责人24小时在岗，制订疫情防控工作方案及应急预案，严格按要求落实疫情防控措施，配备防疫物资，并设置应急隔离间。

（二）加强春节期间停工项目管理。参建单位要严格落实值班制度，封闭工地大门及做好周边围挡，安排专人值守，确保施工现场视频监控设备正常使用。现场有留守人员的项目，参建单位落实人员流动管控措施，并提前做好复工复产疫情防控措施。

五、做好疫情应急处置准备

（一）做好应急处置准备。参建单位提前确定春节期间疫情防控工作的指挥人员、值班人员、应急处置人员，预置足量配置口罩、消毒液等防疫物资。严格落实春节假期24小时值班值守制度，确保联络渠道畅通，及时准确报送涉疫信息。

（二）强化应急处置工作。参建单位按照《广东省建设工地新冠肺炎疫情应急处置方案（第二版）》，进一步完善疫情防控应急预案，加强应急演练，确保一旦出现疑似病例或确诊感染者，可按应急处置预案立即启动相应的应急响应，快速有效处置建设工地突发情况，严防发生聚集性疫情。

六、强化督导检查

参建单位迅速开展建设工地疫情防控工作的全面自查，及时发现问题隐患并落实整改。节后须经工程建设单位、施工单位、监理单位项目负责人共同检查，并落实整改后才能复工复产。各园区、镇（街）住建局要加强日常监督执法检查力度，对春节期间继续开工项目进行全覆盖检查，持续进行日常巡查、明查暗访，认真排查参建人员实名登记、流动管控、健康排查、核酸检测、疫苗接种以及工地全封闭管理、应急处置等方面的问题隐患及风险点，督促参建单位落实闭环整改，及时补齐短板漏洞。市住建局将在春节期间进行日常巡查和暗查暗访，对于检查发现的典型问题予以通报。

本预案执行时间为印发之日起到2022年3月15日。执行过程中及后续将根据我市及国内外疫情形势，视情及时动态调整相关防控措施。

疫情防控施工合同范本最新 第10篇

1）春节假期一般不予计入可顺延的工期范围：建设项目施工春节假期通常较长，按照惯例从农历正月十五以后工地才开始陆续复工，春节假期一般不予计入可顺延工期范围，具体项目春节假期时间可查阅具体项目施工组织设计和相关会议记要确定；

2）春节假期后可以分两个时间段协商处理工期顺延

第一阶段为当地政府主管部门明确要求不得开工或复工的时间，这个时间段，承包人显然是有权要求顺延工期的；

第二阶段为当地政府主管部门允许开复工之后的时间段，因防控措施、人工、材料不到位等原因不具备复工条件，是否可以申请工期顺延，需要视具体项目具体分析。

若因本次疫情导致无法按期复工，须承包人举证，如南京市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部通告、延误工期与本次疫情直接相关资料等，及时向发包人及监理人提出相应工期顺延的申请报告，说明此事项对本工程建设的影响、因疫情延误工期的起止节点等，且注明处于工期的关键线路上，经发包人确认后，可顺延工期。

3）若因承包人原因造成工期延误，本应已竣工的项目碰上此次疫情，则承包人无权要求就此次疫情申请延期。

疫情防控施工合同范本最新 第11篇

疫情防控期间未复工的项目，工期应予以顺延，顺延工期计算应注意起止时间。目前已有多地发文中（如陕西、）明确了合理延长合同工期的计算方法。

新冠疫情顺延工期计算方式（参考）：顺延工期计算从当地省市政府启动重大突发公共卫生事件一级响应)至解除之日止；

各地政策-顺延工期计算节选

★陕西省：从陕西省政府决定启动重大突发公共卫生事件一级响应（2020年1月25日）之日起至解除之日止。

★湖南省：受新冠肺炎疫情影响，疫情防控期间未复工的项目，工期应按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第不可抗力的规定予以顺延，顺延工期计算从2020年1月23日起（湖南省决定启动重大突发公共卫生事件一级响应）至解除之日止；疫情防控期间复工的项目，建设工程合同双方应友好协商，合理顺延工期。

★河南省-郑州市：对项目建设中确因受疫情影响或疫情防控工作需要不能按时履行合同的，允许合理延长合同工期，具体延长期限由双方协商后重新确定。

如遇当地规定不明确的，我们建议应当以国家正式公告疫情为基本的认定时间点，即我国卫健委2020年1月20日发布公告将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《^v^传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施，在此之前签订合同的，原则上可以构成对疫情的不能预见，适用不可抗力免责规定，但具体到每一个工程发承包项目中，还应当结合当事人的认知能力、工程项目的性质等多方面因素进行具体分析。

★国家卫健委：2020年1月20日，国家卫生健康委员会将“新冠肺炎”纳入《^v^传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施。

因本次疫情属于不可抗力，不可抗力解除后，发包人要求赶工的，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）不可抗力后果承担条款中均注明：因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

从某种意义来说不论何种原因（包括不可抗力和承包人原因）导致的工程延期，最终损失的承担方都是发包人（例如：房地产开发商），因工程延期导致可能导致发包人损失的因素参见下表。

为避免上表所列损失情况发生，当工程项目达成开工及复工条件，发包人为确保项目按时竣工，必然会要求项目在最短时间内复工，并采取相关措施保证进度或减少延期，包括赶工所需人工投入，采用额外机械设备，改变施工工艺方法， 增加监管力量，密集交叉施工、夜间施工、冬雨季施工所需增加投入及降效等。在建设项目经济层面，建议发包人在全面评估“早投产、早收益”和“保证工期所增加的投入”两者间权衡利弊及选择。

★江苏省发文件已作明确要求：受新冠肺炎疫情防控影响，造成工期延误，工程复工后发包人确因特殊原因需要赶工的，必须确保工程质量和安全。赶工天数超出剩余工期 10%的必须编制专项施工方案，明确相关人员、经费、机械和安全等保障措施，并经专家论证后方可实施，严禁盲目赶工期、抢进度。相应的赶工费用由发包人承担。（摘自苏建价〔2020〕20 号）

▲综上所述，建议如下：

工程复工后发包人确因特殊原因需要赶工的，必须确保工程质量和安全， 承包人须编制的详细赶工方案报发包人批准，按确认的方案上报赶工措施费用，报跟踪审计审核，并经发包人确认后，签订补充协议。

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中不可抗力后果承担条款：

1)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 中第 4 条，停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；

2)《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201） 条，（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。

江苏省、无锡、南通已相继出文，明确由承包人支付，具体如下：

★江苏省发文：受新冠肺炎疫情防控影响，工程延期复工或停工期间，承包人在施工场地的施工机械设备损坏及机械停滞台班、周转材料和临时设施摊销费用增加等停工损失由承包人承担；留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用由发包人承担。（摘自苏建价〔2020〕20 号）

★无锡市发文：在应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要人员费用由发包人承担。施工企业应及时撤离不必要的现场人员，并收集保存现场必要人员的人员名单、支出费用凭证，作为计量依据。（摘自锡建建市〔2020〕4 号）

★南通市发文：因新冠肺炎疫情工程延期复工或停工期问，根据发包人要求留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用由发包人承担，承包人应保留相应的费用支出凭证，经发包人确认后作为工程价款结算依据。（摘自通住建市【2020】78 号）

▲ 综上所述，建议如下：

春节正常假期（参照施工组织设计和相关会议记要中注明时间）发生费用由承包人承担；

因疫情原因导致假期大于春节假期的，费用由发包人承担，承包人须建立留在现场必要人员花名册并报监理和发包人确认，并保存现场必要人员的支出费用凭证，作为计量依据。

工程项目复工后，必须采取政府主管部门要求的防控疫情措施，承包人也应根据项目的具体情况采取防控疫情的具体措施，包括施工现场、办公区和生活区域消毒、疫情防护宣传教育、疫情防护物资购置储备、封闭管理、日常监测监控、因隔离需要增加的板房等措施，这些措施均会导致费用的发生，但均不包含在原措施费和安全文明措施费中，此项费用也是当事人在订立合同时无法预见的。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款 ：

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

条的相关约定（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

从支持和规范施工企业按照新冠肺炎疫情防控要求，做好复工准备和施工现场疫情防控，江苏省、南通市、郑州市等已陆续发文明确复工前疫情防控准备及复工后施工现场疫情防控费用支出，由承包人和发包人协商一致后，由发包人承担，具体如下：

★江苏省发文：工程复工前疫情防控准备及复工后施工现场疫情防控的费用支出，包括按规定支付的隔离观察期间的工人工资，由承包人向发包人提供疫情防控方案，经发包人签证认价后，作为总价措施项目费由发包人承担。（摘自苏建价〔2020〕20 号）

★南通市发文：工程复工前疫情防控准备及复工后施工现场疫情防控的费用支出（包括按规定支付的隔离观察期间的工人工资），由承包人按照规定制定疫情防护方案，报发包人签价认可后实施，该费用作为总价措施项目费，由发包人承担。（摘自通住建市【2020】78 号）

★郑州市发文：应对“新冠肺炎”疫情期间，各工程项目应加强疫情防控依法治理建设，要将其列入安全生产的重要内容，适用安全管理有关法律法规政策。将“新冠肺炎”疫情明确设定为《建设工程施工合同》和《合同法》中所列明的不可抗力。将防疫期间施工单位在对应承建项目所产生的防疫成本列为工程造价予以全额追加。（摘自郑建文〔2020〕21 号）

▲ 综上所述，建议如下：

1)可以参考“建设单位和施工单位承担各自人员伤亡和财产的损失”的原则，确定由建设单位和施工单位合理分担疫情防护费，即疫情防护费的责任承担主体为建设单位和施工单位。承包人复工前根据当地政府和发包人要求编制详细 专项防护方案并提交建设单位批准，根据批准的专项防护措施计算防护措施费用，作为总价措施项目费由发包人承担。合同有明确约定的按合同约定处理，当地政府已发文件的，以政府文件中处理意见为准。

2)春节假期及疫情期间施工现场必要人员的因疫情防控措施费用，处理原则参照第 1 条。

在新型冠状病毒感染的肺炎疫情解除后，随着大量工地的集中开工，如因用工紧缺、主要建筑材料需求集中猛增，很可能引起人工单价、设备、材料价格的大幅上涨。

根据《建设工程工程量清单计价规范》2013 条文 规定：建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。该条规定了工程计价风险的确定原则，上升为强制性条文。在工程施工阶段，发承包双方都面临许多风险， 但不是所有的风险以及无限度的风险都应由承包人承担，而是应按风险共担的原则，对风险进行合理分摊。其具体体现原则是应在招标文件或合同中对发承包双方各自应承担的计价风险内容及其风险范围或幅度进行界定和明确，而不能要求承包人承担所有风险或无限度风险。

根据我国工程建设特点，投标人应完全承担的风险是技术风险和管理风险， 如管理费和利润；应有限度承担的是市场风险，如材料价格、施工机械使用费；应完全不承担的是法律、法规、规章和政策变化的风险。合同约定由施工企业完全承担市场风险及法律、法规、规章和政策变化的风险，从合同约定的文字来看， 价格上涨不应调整其合同价款，但是根据 2009 年 5 月 13 日起实施的《关于适用〈^v^合同法〉若干问题的解释(二)》 第 26 条规定：“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则， 并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。”

发生了情势变更的客观事实，通常说认为属于合同履行中情势变更事项包括：“(1)商品经济的本质和市场所固有的风险；(2)物价大幅度上升；(3)国家经济政策的变化和对经济的调整；(4)各种经济行政管理措施；(5)国际市场发生大的变化；(6)外国货币大幅度贬值或者升值”；通常情况下，施工企业应在其合同报价之前应充分分析工程要素价格在过去一定期限内的平均波动区间并考虑到报价中，价格上涨幅度超出这一历史平均波动区间的就不属于其可合理预见的范围，如果这种上涨造成继续履行合同将显失公平，就可以适用情势变更原则。

针对因疫情影响人工、材料调整问题江苏省、无锡市、南通市和浙江已相继发文件，具体如下：

★江苏省发文：对受新冠肺炎疫情影响，可能发生的人工、材料设备、机械价格的波动，发承包双方应按照合同约定的价款调整的相关条款执行。合同没有约定或约定不明的，由发承包双方根据工程实际情况签订补充协议，合理确定价格调整办法。（摘自苏建价〔2020〕20 号）

★无锡市发文:在疫情解除后，随着大量工地的集中开工，如因用工紧缺、主要建筑材料需求集中猛增，引起人工单价、设备、材料价格的大幅上涨，按以下原则处理：

对受新冠肺炎疫情影响，可能发生的人工、材料设备、机械价格的波动，发承包双方应按照合同约定的价款调整的相关条款执行。合同没有约定或约定不明的，由发承包双方根据工程实际情况签订补充协议，合理确定价格调整办法。人工单价作为政策性调整的内容，风险应由发包人承担，应予以调整。合同约定不能调整的，发承包双方应依据工程的实际情况，按情势变更原则，通过签订补充协议重新约定。

设备材料价格的风险，合同中有约定材料设备调整方法的，按照合同约定执行。如原合同中未约定材料设备价格调整办法或原材料设备价格调整办法明显显失公平的工程，发承包双方应根据工程实际情况及市场因素，按情势变更原则， 签订补充协议，合理确定材料设备价格调整办法。（摘自锡建建市〔2020〕4 号）

★ 南通市发文：新冠肺炎疫情防控期间及后续复工阶段，在建工程对于可能发生的人工、材料、设备价格的上涨，发承包双方应该按照合同约定的价款调整的相关条款执行。如合同没有约定、或约定人工、材料、设备价格不作调整、或约定不明的，发承包双方应按合同情势变更的原则，根据通建价【2015】年 10 及通价【2016】22 号文件精神并结合工程实际情况签订充协议，合理确定其价格调整办法。（摘自通住建市【2020】78 号）

★ 浙江省发文：及时提供工程造价调整依据。因疫情防控导致人工、材料价格重大变化，相应调整方式在合同中没有约定的，建设单位和施工企业、工程总承包企业可根据实际情况适用情势变更，依据《浙江省建设工程计价依据（2018 版）》中“5%以内的人工和单项材料价格风险由承包方承担，超出部分由发包方承担”的原则合理分担风险。疫情防控期间继续施工的项目，可在工程造价中单列疫情防控专项经费，按照每人每天 40 元的标准计取。建设工程造价管理机构要加大人工、材料价格的采集、测算、调整频率，及时发布市场价格信息和价格预警，为合理确定和调整工程造价提供依据。（摘浙建办【2020】10 号）

▲综上所述，因疫情影响造成人工、材料和设备价格大幅上涨的费用，以下几点建议供参考：

首先确定现场形象进度，几方共同确定好节点:

1）合同明确约定人工和材料风险双方合理分担，即合同约定可调整的，按合同约定原则调整；

2）合同约定人工和材料风险承包人承担、即不可调整的，或者无约定和约定不明的，此时需要考虑是否可适用情势变更原则处理，如果价格涨幅严重超出建筑企业预期，不属于正常的商业风险了，我们认为，可以考虑按照情势变更原则处理，承包人有权要求变更相应的价格条款，双方协商解决，当地政府已发文件的，以政府文件中处理意见为准。

3）通常情况下材料价格增减在±5%以内的这种由施工单位承担或者收益，超出的由建设方来承担，一般来讲还是可以参照这个原则。

关于成果交付。参建方应尽量通过线上办公方式确保成果文件按期交付， 如因项目组负责人或主要成员个人被隔离、不能返岗等原因确实无法按期完成的，顺延交付。

合同约定派驻咨询代表驻场服务有明确期限的，应协商延长服务期限， 一般情形下，延长期限≤延误期。

重大协商会议无法到场的，考虑线上会议替代方案。

以《商品房买卖合同（预售）示范文本》（GF-2014-0171）和《商品房买卖合同（现售）示范文本》（GF-2014-0172）为例，商品房的交付时间通常约定交房时间为某一具体时间节点之前。延迟交房存在小业主索赔风险，针对本次疫情三点建议如下：

1)因全国各地新冠疫情严重性程度不同，截至目前各地政府所规定的地方企业延迟复工时间也有所不同。假定商品房买卖合同原先约定的交房时间是在新冠疫情及管控措施期间的，则一般认为，房地产开发企业可据此主张将交房时间顺延至新冠疫情解除之后的合理时间，且不应承担逾期交房所产生的违约责任。

2)若商品房买卖合同原先约定的交房时间即为新冠疫情解除日之后，笔者理解在此情况下，房地产开发企业如主张因疫情影响需延期交房的，应举证证明无法按期交房确系新冠疫情所致使，并根据诸如工程项目的实际复工情况等条件，重新确定合理的交付日期，并及时通知购房主体。

3）除此之外，房地产开发企业亦可考虑在今后的商品房买卖合同中补充约定：“甲方定于 xx 年 xx 月 xx 日前将该房屋交付给乙方，不可抗力除外”，“关于房屋交付：···如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外， 甲方可据实予以延期：a)遭遇不可抗力；b）因遵守法律法规或政府法令或政府原因引致的开发建设期延长的”，并补充约定将瘟疫类事件纳入不可抗力范围之中。以保障房地产开发企业在发生类似事件时，有权顺延房屋交付时间。

疫情防控期间及后续复工阶段，公开招标的工程及直接发包的工程，发承包双方在招投标和施工合同签订过程中，应增加风险防范意识，充分考虑人工、材料、设备等可能的价格波动因素，签订合同的价格风险控制条款，明确各方承担风险的原则，切实保障建设工程的顺利实施。

合同中对不可抗力事项在专用条款中进行明确并量化，并就相关联索赔处理原则进行明确细化，以便减少合同执行过程中争议。

当前，新冠疫情牵动着全国人民的心，疫情防控也处于关键阶段，我们建议， 承发包双方应相互体谅、相互支持、共渡难关，和气方能生财，如果出现相关争议，双方应和平协商解决，我们不希望此次疫情引发承发包双方任何不能和平解决之争议。

为了防止疫情扩散，工地对复工人员有严格要求，如最近 14 天内无疫区行程史；无与确诊感染人员密切接触史；身体健康，体温正常，无发热等异常情况；复工返岗前在居住隔离 14 天以上。

分次分批复工措施、返工人员隔离导致的降效， 这些费用也是实实在在要掏出去的，要给工人吃个定心丸，江苏省、南通市发文中明确复工前疫情防控准备及复工后施工现场疫情防控费用支出，由发包人承担，具体如下：

★江苏省发文：工程复工前疫情防控准备及复工后施工现场疫情防控的费用支出，包括按规定支付的隔离观察期间的工人工资，由承包人向发包人提供疫情防控方案，经发包人签证认价后，作为总价措施项目费由发包人承担。（摘自苏建价〔2020〕20 号）

★南通市发文：工程复工前疫情防控准备及复工后施工现场疫情防控的费用支出（包括按规定支付的隔离观察期间的工人工资），由承包人按照规定制定疫情防护方案，报发包人签价认可后实施，该费用作为总价措施项目费，由发包人承担。（摘自通住建市【2020】78 号）

疫情防控施工合同范本最新 第12篇

为科学、规范、有效地应对可能发生的新冠疫情，做到早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗，保障人民群众的生命安全与身体健康，结合我镇实际，特制订本应急预案。

一、适用范围

本预案适用于丁集镇行政区域内突发新型冠状病毒疫情防控的应急处置工作。

二、处置原则

1.以人为本，健全机制。镇新冠疫情防控领导小组和镇医疗卫生机构应切实履行公共服务职能，把保障公众健康和生命安全作为首要任务，最大程度地减少突发疫情的发生及其造成的人员伤亡和身心健康危害，通过建立和完善应急机制，为应对突发疫情提供保障。

2.依法规范，措施果断。医疗卫生机构要按照相关法律法规的规定，完善突发疫情应急体系，建立健全突发疫情应急处理工作制度，对可能突发的新冠疫情和可能发生的疫情做出快速反应，及时、有效地开展监测、报告和处理工作。

3.统一领导，联防联控。根据突发疫情的范围、性质和危害程度，镇应对突发疫情防控工作进行统一领导，协调各单位各部门，联防联控，规范部署，积极处置，步调协调，行动迅速，切实做好新冠疫情蔓延防控工作。

4.依法防控，科学应对。依据相关法律法规和本预案规定，规范开展新冠疫情应急处置工作，充分运用先进科学技术，提高疫情防控水平。

5.预防为主，常抓不懈。不断提高疫情防范意识，健全全镇新冠疫情应急体系和防控机制，做好人员、设备及物资等应急准备工作，落实各项防控措施。加强监测，及时研判新冠疫情风险评估，对新冠疫情的状况及时分析、适时预警、及早响应、快速处置，做到早发现、早报告、早处理。

6.加强宣传，正面引导。提高公众自我防护能力和社会责任意识。积极组织、动员公众参与新冠疫情应对准备和应急处置等活动。及时、主动引导社会舆论，维护社会稳定。

三、领导组织机构

领导小组下设有：防控指挥办公室、疫情报告组、疫情处置组、宣传教育组及后勤保障组。

1.防控指挥办公室

负责人：王文志

成员：

负责应急工作的协调、指挥和报告工作;收集汇总各防控处置组的调查信息，进行综合分析，并报告，包括镇辖区内新冠疫情动态、趋势、防控措施、防控效果评估、防控工作存在的问题及下阶段工作建议等;负责对新冠疫情的业务指导、防控知识及医疗业务知识培训等工作;统筹安排现场流行病学调查处理，境外及高、中风险旅居史返乡者，密切接触者标本的采集，负责新冠疫情事件发生态势判断及对突发事件进行决策，负责全面领导、组织、协调各防控组成员，部署疫情防控处置工作。

2.疫情报告组

负责人：王文志

成员：

负责掌管报告和审核工作，实行24小时值班制，对信息进行统计和分析，并及时向镇疫情防控指挥办公室汇报工作进展情况，再由防控办向上级部门报告新型冠状病毒疫情信息动态。

3.疫情处置组

负责人：宗启焰

成员：

负责对新冠疫情采取及时有效措施，对疫点或疫区进行随时和终末消毒处理，协助对医疗机构消毒技术检查及培训各村卫生室消毒处理，控制疫情进一步蔓延。环境和物品的卫生学处理，核酸检测及包装运输送样工作。负责流行病学调查、危害评估等工作;根据防控工作的需要，负责及时提出需要储备的药品、消杀用品等应急物资品目;对不配合接受隔离治疗的患者，必要时由我镇派出所依法协助采取强制措施。

4.宣传教育组

负责人：黄敏

成员：

疫情防控施工合同范本最新 第13篇

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，学校党委高度重视，全面落实^v^、^v^关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，成立疫情防控工作领导小组，加强对全校疫情防控的统一领导，学校各部门积极行动、守土有责，全力做好疫情工作。

^v^专门发出通知，强调要加强党的领导，为打赢疫情防控阻击战提供坚强的政治保证。疫情就是命令,防控就是责任。请全体动医学院党员接力郑重承诺：

1.进一步提高思想认识，切实增强做好疫情防控工作的责任感和紧迫感，决不能麻痹大意，决不能有任何松懈。

2.带头把思想和行动统一到^v^^v^关于疫情防控工作的重要指示精神上来。

3.坚决按照坚定信心、同舟共济、科学防控、精准施策的要求做好疫情防控工作，在疫情防控阻击战中挺身而出、英勇奋斗、扎实工作、经受住考研，确保^v^重大决策部署贯彻落实。

4.带头配合做好排查及各项调查，坚决服从安排。

5.带头传播正能量，面对疫情保持镇定，不恐慌、不造谣、不信谣、不传谣，不转发非权威部门的信息。发现有关不实、错误言论及时上报。

6.带头普及疫情防治知识，引导帮助身边群众正确理解，积极配合，科学参与疫情防控。

7.率先垂范，引导身边亲友不去人员密集、空气流通不好的公共场所，有效切断病毒传播途径，减少传播机会。

8.带头提高防护意识，勤洗手，勤消毒，出入公共场所戴口罩，不吃野生动物，养成良好的生活习惯。

防控疫情，从我做起。

疫情防控承诺书模板2

为进一步发挥广大党员在防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情中的先锋模范作用，打赢疫情防控阻击战，现街道组织广大党员、干部进行“五个带头”公开承诺，以此弘扬社会正气，进一步坚定人民群众团结一致战胜疫情的决心和信心。

第一，带头站在防控疫情斗争一线。广大党员、干部以身作则、无私奉献，坚定地站在斗争的第一线，确保各项防控措施落实。

第二，带头挺身而出，不畏艰险。“我是党员、我先上!”在疫情防控最困难、最危险的岗位上，^v^员走在最前面。

第三，带头做好群众思想工作。广大党员、干部广泛发放“明白纸”，引导群众相信科学、增强信心。同时，细致排查人员流动、发热等异常情况，对存在发热等症状的居民，第一时间引导其到指定医院就医筛查，并及时向社区反映情况。

第四，带头顾全大局，遵守纪律。

第五，带头坚守岗位，扎实工作。广大党员、干部要自觉取消春节休假，不舍昼夜地奋战在疫情防控第一线。

疫情防控施工合同范本最新 第14篇

各镇、街住房城乡建设主管部门，各有关单位：

为贯彻落实^v^、^v^和省委、省政府关于安全生产工作的决策部署，认真贯彻落实中央关于统筹疫情防控和经济社会发展工作的决策部署和市委、市政府的工作安排，根据有关法律法规、标准规范和文件规定，我局起草了《中山市建设工程新冠疫情防控承诺书》《中山市建设工程高处作业防范承诺书》及《中山市建设工程有限空间作业防控承诺书》（以下简称承诺书，详见附件），现就组织签订有关事宜通知如下：

一、本通知发出之日起，新建的工程项目开工时必须签订承诺书，在工程施工前报送给属地住房城乡建设主管部门作为施工安全监督交底资料存档；项目建设过程中参建单位发生变化的，建设单位应及时组织重新签订，并报送属地住房城乡建设主管部门。

二、各镇街住房城乡建设主管部门负责组织本辖区内新报建项目承诺书的签订工作，以签订承诺书为契机，对建设工程涉及新冠疫情防控、高处作业防控及有限空间作业防控相关业务内容进行宣贯，进一步强化工地安全生产管理。

特此通知。

疫情防控施工合同范本最新 第15篇

第一章前言我公司对被邀请参加武汉市 XX 医院 YY 分院综合楼工程的投标,表示十分感谢。在认真阅读招 标文件和对本工程现场实地勘察的基础上,组织了本次工程的投标工作。 本施工组织设计是某局某公司对 YY 工业园综合楼工程的投标文件......

所谓体验，关键是要写&ldquo体验“谈论”体验。仁者见仁，智者见智。不同的人对同一件事有不同的看法。 以下是为大家整理的关于学习八项规定及反四风心得体会的文章

中国^v^党员，以下简称党员、^v^员或^v^员，分为中国^v^正式党员和中国^v^预备候补党员。指按照中国^v^章程规定的入党条件和程序，经批准加入中国^v^

以下是为大家整理的关于公安民警学习七一授勋讲话精神心得体会范文的文章3篇 , 欢迎大家参考查阅！公安民警学习七一授勋讲话精神心得体会范文篇1如今是数字时代，

安全是一个中文单词，拼音是ānqán、 这通常意味着人们没有危险。人类整体与生存环境、资源的和谐互不伤害，不存在危险隐患。这是一种避免让人感到不舒服

入职培训主要是指公司向每位新员工介绍公司历史、基本工作流程、行为准则、组织结构、人员结构以及处理同事关系的活动的总称。目的是让员工融入团队。 以下是为大家整理的

中国^v^成立于1921年7月23日。1921年中国^v^成立后，确立了新民主主义革命的正确道路，给遭受重灾的中国人民带来了新的希望和新的依靠。 以下是为大家整

社会主义革命也被称为“社会主义革命”无产阶级革命&ldquo无产阶级社会主义革命。 以下是为大家整理的关于社会主义革命和建设时期历史心得体会的文章14篇 ,欢迎

体验是指在阅读和练习后写下的一种接受性写作。语言的阅读体验与数学笔记相似体验是指将学习运用到实践中，通过实践和记录来反思学习内容，类似于经验总结。 以下是为大家

以下是为大家整理的关于学习党章、自律准则、处分条例认识体会的文章3篇 , 欢迎大家参考查阅！第一篇: 学习党章、自律准则、处分条例认识体会近日，^v^中央办公

体验是指在阅读和练习后写下的一种接受性写作。语言的阅读体验与数学笔记相似体验是指将学习运用到实践中，通过实践和记录来反思学习内容，类似于经验总结。 以下是为大家

疫情防控施工合同范本最新 第16篇

一、总则

(一)编制目的

针对建筑工地用工涉及外来人口地域广、人员密度高、流动性快等特点，做好我市建筑业新型冠状病毒疫情防控工作，切实保障建筑业企业员工及广大务工人员的身体健康和生命安全。

(二)编制依据

山西省委、省政府已于20xx年1月25日18时起启动重大突发公共卫生事件一级响应。根据《^v^传染病防治法》、^v^《突发公共卫生事件应急预案》等法律法规的有关规定，及市委、市政府的工作部署要求，结合当前疫情防控形势。

(三)工作原则

1、统一领导，分工协作。在市委、市政府的统一领导下，明确住建系统工作职责，协调各单位联防联控，规范部署，积极处置，步调协调，行动有效，切实防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延。

2、依法防控，科学应对。依据相关法律法规和本方案规定，规范开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急工作，充分运用先进科学技术，提高防控水平。

3、预防为主，常备不懈。不断提高疫情防范意识，健全住建系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急体系和防控机制，做好人员、设备等应急准备工作，落实各项防控措施。加强监测，适时预警，做到早发现、早报告、早处理。

(四)适用范围

本预案适用于本市行政区域内建筑工地发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急工作。

二、防控组织

为做好我市建筑业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，特成立忻州市建筑工地防控应急小组，成员如下：

组长：

副组长：

成员：

各县(市、区)住房城乡建设主管部门主管及分管领导

领导小组下设办公室，办公地点设忻州市住房和城乡建设局建管科，张寿鹏兼任办公室主任，^v^兼任办公室副主任。

三、主要工作

(一)严格把握开(复)工条件

各级住房城乡建设主管部门要严把全市各类房屋和市政工程必备条件。对本辖区建设工程实施开(复)工严格报批制度。

全市各类房屋和市政工程必须具备以下条件：

1、建立健全疫情防控管理体系。工程建设各责任主体已建立以主要领导为负责人的疫情防控工作管理体系，贯彻落实防控工作部署和有关要求，成立由总承包单位牵头的施工现场防控小组，制订疫情防控工作方案、健康检查制度、应急预案，明确责任人员和工作职责，并报送属地建设主管部门备案。项目管理人员已到位，已落实防控措施，组织开展防控工作。

2、全面开展工作场所卫生消毒。各责任主体按照防疫要求，落实环境消毒制度，做好个人卫生防护和生活垃圾装袋清理，消除鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物孽生环境。工作场所、尤其是人员密集的工作场所、员工集体宿舍，保证自然对流通风，若自然通风不足，安装足够的机械通风装置(排气扇)，确保充分通风透气。

3、组织开展宣传教育工作。提高对预防和控制新型冠状病毒感染肺炎重要意义的认识和防控意识，了解对新型冠状病毒感染肺炎的预防措施，开展相关知识的宣传教育，自觉做好自身防护。教育引导从业人员注意个人卫生，咳嗽、吐痰或者打喷嚏时用纸巾遮掩口鼻或采用肘护，在接触呼吸道分泌物后应立即使用流动水和洗手液洗手。对目前在疫情重点地区休假的人员，由所在企业负责逐一联系，要求其在未收到通知前，暂缓返回我市。

4、实施施工现场全封闭管理。以项目部为单位，严格按照疫情防控要求，做到工作作业区、生活区与外界围挡封闭。建立实名制管理制度，对进出工地的所有人员登记造册，记录姓名、籍贯、身份证号码、来去方向及时间等信息，实施动态记录，严格控制无关人员进入施工现场。

5、设置体温检测点及配备必要的防护用品。在施工作业区、生活区设置体温检测点，并配备符合规定的体温检测设备。准备足够数量的医用口罩，确保每一名进场作业人员均能按规定佩戴。储备足够的消毒剂并掌握其配制使用方法。

6、配备专职卫生员。施工总承包单位负责协调配备足够的专职卫生员、保安人员和值班人员。专职卫生员负责监测体温、通风消毒、发放并监督使用个人防护用品、宣传教育等。

7、做好工地食堂安全卫生管理。确保工地食堂工作人员持有健康证，佩戴合格口罩;改善盥洗条件，为施工人员提供饭前洗手的必要盥洗设施和洗手液。

8、落实应急处置措施。提前与当地卫生健康部门协商，明确收治医院，一旦发现从业人员出现疑似症状，确保及时送院诊治。落实单人单间固定场所用于来自疫情重点地区的人员或密切接触者隔离观察。

(二)切实明确开(复)工防控措施

各级住房城乡建设主管部门要责令各建筑工程建设、施工、监理单位严格执行属地管理部门关于疫情防控的统一调度、统一监管，采取有效防控措施，坚决防止疫情输入、传播，保障工作现场人员生命安全。

1、强化进场人员管理。一是施工现场和生活区、办公区暂时无使用需要的出入口，应及时关闭上锁，采取有效的封闭措施。施工现场和生活区、办公区的围挡或围墙必须严密牢固。出入口使用期间，必须由专职卫生员对进入人员进行测温、登记，核对人员情况，确保身体状况良好。对来自或去过疫情重点地区的人员，施工企业需安排固定场所，按照要求进行不少于14天健康监测，未发现疑似症状方可上岗，误工费用按有关规定严格执行，不得进行变通。二是施工现场和生活区、办公区实施24小时巡逻制度，确保与本工程项目无关的人员严禁进入。对出入施工现场和生活区、办公区的人员，实行严格的登记管理。对进出人员，要询问和记录具体情况和原因，劝说其尽量减少外出，确需外出的要做好个人防护。三是加强外来人员管控。已登记管理人员和劳务人员以外的`人员，确需临时进入施工现场和生活区、办公区的，由建设单位、施工总承包单位和监理单位共同指定专人进行接待，询问有关情况、检查身体状况和个人防护情况，进行登记，经允许后进入，并监督其及时离开。

疫情防控施工合同范本最新 第17篇

《中国人大》全媒体北京 2020 年 2 月 10 日快讯：^v^常委会法工委发言人、研究室主任臧铁伟说，当前我国发生了新型冠状病毒感染肺炎疫情这一突发公共卫生事件。为了保护公众健康，政府也采取了相应疫情防控措施。对于因此不能履行合同的当事人来说，属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力。根据合同法的相关规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

江苏省住房和城乡建设厅 2020 年 1 月 28 日文件《省住房城乡建设厅关于进一步加强疫情防控期间住房城乡建设领域相关工作》的通知明确：要告知各在建工地参建各方，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗 力情形，建设单位应将合同约定的工期顺延，防止后期抢工期、赶进度带来生产安全风险。

综上所述，本次疫情应被认定为不可抗力。

“不可预见”，“不能避免”和/或“不可克服”的新冠疫情在导致一方客观上不能按照缔约时的合同条款继续履行合同义务时，就会触发这些重新调整合同义务的特殊规则。